解除購房合同協(xié)議模板1篇

1/1解除購房合同協(xié)議模板(菁華1篇)解除購房合同協(xié)議模板1甲方：XX市天澤實業(yè)有限公司（售房者）

乙方：XXX（購房者）

****年**月**日，甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》（合同編號：****，下稱購房合同）。因甲方未能在約定期限內(nèi)交房，本著實事求是、互諒互讓的原則，甲乙雙方于****年**月**日對購房合同的履行情況進行了溝通和評估，并對解除購房合同事項進行友好協(xié)商，達成如下一致意見：

1、經(jīng)雙方協(xié)商同意，購房合同于****年**月**日予以解除。

2、甲方退回乙方已付房款人民幣貳拾萬玖仟玖佰叁拾叁元整，該款項必須于****年**月**日前全部退清。

3、乙方配合甲方到房產(chǎn)管理部門辦理注銷抵押登記備案事宜，該項所產(chǎn)生費用由甲方負擔。

4、自本協(xié)議生效之日起，甲方或乙方均不得依據(jù)購房合同提出任何形式的違約或賠償請求。

本協(xié)議由雙方簽字生效。協(xié)議書一式二份，由雙方各收執(zhí)一份。

甲方：

法定代表人：（簽字）

乙方：

法定代表人：（簽字）

年月日

解除購房合同協(xié)議模板解除購房合同協(xié)議模板擴展閱讀解除購房合同協(xié)議模板（擴展1）——實用范文：解除購房合同協(xié)議模板模板

實用范文：解除購房合同協(xié)議模板模板1解約協(xié)議/r/n

甲方：/r/n

乙方：/r/n

A、甲、乙雙方互不承擔違約責任;/r/n

B、甲方于______年_____月_____日之前，支付乙方賠償金人民幣___________元整，作為對乙方的補償;/r/n

、乙方于______年_____月_____日之前，支付甲方賠償金人民幣___________元整，作為對甲方的補償;/r/n

2、甲方于_____年____月____日之前退還乙方已支付的全部房款;/r/n

3、甲、乙雙方不得再私下成交，或者與對方之親屬成交;若有違反，甲方仍應按甲方與中介方簽定的居間合同的約定支付中介方違約金，乙方仍應按乙方與中介方簽定的帶看確認書的約定支付中介方違約金;/r/n

4、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字生效。/r/n

甲方：乙方：/r/n

日期：日期：/r/n

解約協(xié)議使用注意事項/r/n

使用解約協(xié)議時，若上下家愿意支付或者不索要已付傭金，則提出不/r/n

出具傭金收據(jù)或收回傭金收據(jù)，若上下家同意，則解約協(xié)議上就不要體現(xiàn)傭金支付事項，把協(xié)議中第四條刪除。/r/n

若上下家堅持出具傭金收據(jù)或不退還傭金收據(jù)的，則第四條不可刪/r/n

除，并注意在解除居間協(xié)議時出具的傭金收據(jù)不可寫為居間服務費，只能稱為違約金、賠償金或補償金。/r/n

附件一：居間合同解約協(xié)議/r/n

附件二：房屋買賣合同解約協(xié)議/r/n

居間合同解約協(xié)議

甲方：/r/n

乙方：/r/n

在丙方居間介紹下，就乙方購買甲方所有的_____區(qū)_____路弄號室相關(guān)事宜，甲、乙、丙三方于年__月__日簽訂了《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》,且甲方已收受乙方支付的定金計人民幣元整。經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，合意解除居間協(xié)議，現(xiàn)就解除居間協(xié)議的相關(guān)事宜達成如下意見：/r/n

一、甲、乙、丙三方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除居間協(xié)議。/r/n

二、甲方應當于本解約協(xié)議簽訂后日內(nèi)，返還乙方已支付的定金計人民幣____元整。/r/n

三、若甲方未按本協(xié)議約定期限返還乙方定金計人民幣元整，應當向乙方支付滯納金，滯納金按甲方逾期未返還日千分之五計算，滯納金自本協(xié)議應返還定金期限屆滿次日起算至實際返還之日止。/r/n

四、甲、乙雙方應當于在本解約協(xié)議簽訂后日內(nèi)，分別支付丙方違約金計人民幣____元整，共計人民幣_______元整。/r/n

五、甲、乙雙方確認：本解約協(xié)議簽署后，若甲、乙雙方或其代理人、代表人、承辦人等有關(guān)聯(lián)的人再行達成買賣交易的，視為丙方居間成功，甲、乙雙方應當分別按照居間協(xié)議約定成交價格的1%向丙方支付居間服務費。/r/n

六、待各方履行完畢本協(xié)議上述事項之后，甲、乙、丙三方就該房地產(chǎn)買賣事項再無其他爭議，且互不追究其他任何法律責任。/r/n

七、本協(xié)議一式三份,經(jīng)甲、乙、丙三方簽章后生效，三方各執(zhí)一份，具有同等效力。/r/n甲方：乙方：丙方：代理人：代理人：代理人：日期：年月日日期：年月日日期：年月日/r/n

房屋買賣合同解約協(xié)議/r/n

甲方：/r/n

乙方：/r/n

1、甲、乙雙方一致同意解除此前簽署的關(guān)于上述房屋的買賣合同。除本解約協(xié)議書所確定之責任外，甲、乙雙方互不承擔其它違約責任。/r/n

3、甲方同意在本解約協(xié)議生效后日內(nèi)退還乙方已付房款共計人民幣萬元整。/r/n

4、甲、乙雙方一致認可居間方的良好服務，均承諾不向居間方主張收回已支付的傭金。/r/n

5、其他。/r/n

6、本協(xié)議一式三份，經(jīng)雙方簽章后生效，雙方各執(zhí)一份，居間方留存一份。

實用范文：解除購房合同協(xié)議模板模板2反訴原告：_________________李_____，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。

反訴原告：_________________陳__________，男，漢族，19__________年_____月__________日出生，住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。

反訴原告：_________________皇__________，女，漢族，19__________年__________月_____日出生，住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。

反訴被告：_________________梅__________，女，漢族，19__________年_____月__________日出生，住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。

反訴被告：_________________陳__________，男，漢族，19__________年_____月__________日出生，住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。

反訴被告：_________________陳__________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。

反訴原告就（_______）_____民三（民）初字第_______________號一案，對反訴被告提出反訴。

反訴請求：_________________

1、判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》（合同編號：________________）于_______年_____月_____日解除；

2、判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣_______萬元；

3、本案訴訟費由反訴被告承擔。

事實和理由：_________________

_______年_______月_______日，陳_____（甲方即反訴原告李_____的母親、反訴原告陳______及皇______的女兒）、反訴被告（乙方）在上海智恒房產(chǎn)居間下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》（合同編號：___________），約定乙方以人民幣_______萬元價格購買甲方名下位于上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣合同附件三付款協(xié)議約定，乙方于簽訂房地產(chǎn)買賣合同當日支付首期購房款人民幣__________萬元（含定金人民幣5萬元）；第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付，同時約定如貸款不足部分則用現(xiàn)金補足，并在過戶當天以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。以及約定乙方貸款審核通過須在本合同約定的過戶期限內(nèi)辦理完畢。此后，反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。

該買賣合同第六條規(guī)定在_______年__________月__________日之前，雙方共同向房地產(chǎn)交易中心辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。該買賣合同第九條第三項約定買方的違約責任即乙方未按本合同付款協(xié)議約定期限付款逾期超過1日后乙方仍未付款的，甲方有權(quán)單方解除合同，并追究乙方總房價_______%的違約金；若乙方未在約定的期限內(nèi)辦理該房屋過戶手續(xù)，如逾期超過2日，則甲方有權(quán)單方解除合同。

陳__________為改善居住房屋條件，在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產(chǎn)買賣合同》（合同編號：________________）（見證據(jù)一），約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣合同付款協(xié)議約定反訴原告李_____應于_______年__________月__________日前支付人民幣_______元整，并辦理過戶手續(xù)。在_______年_______月_______日后，反訴原告李奕一直通過智恒房產(chǎn)催告反訴被告辦理過戶及付款手續(xù)，但反訴被告一直未通過銀行貸款審核，反訴原告曾通知反訴被告_______月_______日為最后付款期限，否則反訴原告將解除買賣合同。此后，反訴原告因支付張為*________萬元房款無力承擔陳根寶醫(yī)療費，直至_______年_______月_______日，在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元，但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。_______年_______月_______日，陳__________因病醫(yī)治無效死亡（見證據(jù)二）。_______年_______月_______日及_______日，反訴原告李_____收到張為*《解除合同通知》（見證據(jù)三）。_______月_______日，反訴原告李_____約反訴被告在上海智恒房產(chǎn)*利店見面，將該《解除合同通知》交于反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣合同，但反訴被告提出愿意做房價補償又反悔。_______年_______月_______日，反訴原告李_____被解約（見證據(jù)四），承擔中介費人民幣_______萬元。此后，案外人張__________簽署房屋買賣協(xié)議書（見證據(jù)五），另行出售該房的價格為到手價人民幣_______元。該房屋的另二位繼承人得知后，亦不同意繼續(xù)履行該買賣合同，欲繼承該房屋并繼續(xù)居住該處房屋。因此_______年_______月_______日，反訴原告委托律師發(fā)函通知（見證據(jù)六）反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》（合同編號：_________），掛號信回執(zhí)顯示，反訴被告于_______年_______月_______日簽收該解除函。

基于上述事實，本律師認為，反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》真實、合法、有效。根據(jù)該買賣合同第六條、第九條及付款協(xié)議和補充條款的約定，反訴被告最遲應于_______年_______月_______日前完成貸款審批手續(xù)，若貸款不足或未成功，應以現(xiàn)金方式于該日前補足。而反訴被告自稱_______年_______月_______日才完成貸款審批手續(xù)，系嚴重逾期違約，已經(jīng)符合該買賣合同第九條第三款的約定行使了合同約定單方解除權(quán)，反訴原告解除合同可以同時主張房價款2%的違約金。特此，懇請貴院依法判如所請。

此致

編輯推薦

解除購房合同協(xié)議模板（擴展2）——2022年解除購房合同協(xié)議書模板

2022年解除購房合同協(xié)議書模板1一、哪些房屋買賣合同無效

、反法律、法規(guī)、政策的房屋買賣違反法律、法規(guī)是指違反、、和其他各種法律、法規(guī)、規(guī)章及地方性法律的行為。違反國家政策是指違反了雖未明確載于法律條文，但黨和國家的方針、政策已作了明確規(guī)定的情況。第五十五條第三項規(guī)定：“民事法律行為不得違反法律或社會公共利益的房屋買賣合同應當認定為無效。違反了法律、法規(guī)及國家政策的房屋買賣有以下幾種：

雙方惡意串通，迼國家、集體和第三人利益的房屋買賣。比如，無行為能力人的財產(chǎn)監(jiān)管人，將該無行國能力人的房屋惡意出賣給他人，自己和他人獲得非法利益，損害該無行為能力人利益的情況。

違反國家和社會公共利益的房屋買賣。

以合法形式掩蓋非法目的的房屋買賣。

房屋出賣人剝奪了共有人和承租人的優(yōu)先購買權(quán)的房屋買賣合同。

享受*或單位優(yōu)惠補貼購建的房屋，違反法律規(guī)定沒有賣給原單位或侵犯原單位優(yōu)先購買權(quán)的。

出賣違章建筑，在國家征用、拆遷范圍的房屋的。

違反法律、法規(guī)及國家政策的其他房屋買賣。

、房屋買賣雙方當事人主體不合格的房屋買賣

賣方的主體不合格。主要包括：賣方主體無行為能力或者臨時處于喪失行為能力的狀態(tài);賣方主體沒有房屋所有權(quán)，只是代管人或承租人或借住人;沒有取得合法授權(quán)或超越代理權(quán)代理他人出賣房屋的人等。

買方主體不合格。主要包括：違反法律規(guī)定，購買私人住房的國家機關(guān)和企事業(yè)單位;違反法律規(guī)定，購買他人享受國家或單位優(yōu)惠補貼而購建房屋的非原單位職工等。

、規(guī)避法律的房屋買賣例如為了逃避債務而進行虛假的房屋買賣屬于規(guī)避法律的房屋買賣。

、買賣雙方意思表示真實的房屋買賣第五十五條第二項規(guī)定，民事法律行為應當意思表示真實。第五十八條第三項規(guī)定，一方以欺詐、脅迫的手段或乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下所為的民事行為無效。當事人意思表示不真實主要有以下幾種情況中：

欺詐。即一方當事人采取隱瞞事實真相或用虛構(gòu)、捏造的事實欺騙對方，使對方當事人陷入錯誤認識而作出非真實意思表示，同對方進行房屋買賣的行為。欺詐行為有下列特點：欺詐行為須出于行為人的故意;欺詐的手段可能是積極的行為，也可能是消極的行為，其目的都是為了使對方陷入錯誤認識;受欺詐一方進行房屋買賣行為完全是由上述錯誤認識所造成的結(jié)果，即如果了解了事實真相就不會同意進行這項房屋買賣行為。

脅迫。即當事人一方因受到恐嚇、脅迫而為的房屋買賣行為。恐嚇是以將來施加危害而使他人恐怖的行為。在他人的恐嚇手段要挾下進行的房屋買賣行為，并非出于真實的意思表示，所以其行為理應無效。恐嚇可以是針對肉體方面的，可以是針對精神方面的，也可以是針對財產(chǎn)方面的，恐嚇可以是指向本人，也可以指向本人的親屬?？謬樀氖聦嵄仨毷欠欠ǖ?、重大的和可能發(fā)生的;如果是合法的、輕微的損害、無可能性的行為，那么該行為不構(gòu)成恐嚇行為。脅迫與恐嚇不同，脅迫是對肉體直接施加暴力和強制;脅迫是用正在發(fā)生的事實來逼迫;恐嚇是以將來的危害相要挾。但無論是恐嚇還是脅迫，都是確認房屋買賣合同無效的根據(jù)。

乘人之危。即一方當事人由于各種原因而陷入了極度的經(jīng)濟困徹難，或者是親人有重病急需錢救治，或者是生產(chǎn)經(jīng)營陷入了極度困難，急需資金等情況下，他方乘機得用這種困難，將房屋買賣價格壓得極低，明顯違背等價有償原則。

、違反法定形式的房屋買賣房屋買賣應當簽訂書面合同，口頭合同無效;并且，房屋買賣應依法定程序到房地產(chǎn)管理機關(guān)辦理過戶登記手續(xù)，不辦理過戶登記手續(xù)的房屋買賣合同不發(fā)生法律效力。法律要求了特定形式的法律行為，如果行為不符合法律規(guī)定的形式，該行為沒有法律效力。第五十六條規(guī)定：“民事法律行為可以采取書面形式、口頭形式或者其他形式。法律規(guī)定用特定形式的，應當依照法律規(guī)定。”

、一方代理人與他方惡意通謀的房屋買賣這種房屋買賣行為是代理人背著被代理人與對方私下串通所進行的侵犯被代理人合法權(quán)得的行為。代理人負有維護被代理人的利益、體現(xiàn)被代理人的意志的義務，如果損害了被代理人的利益，背離了被代理人的意志，那么這種房屋買賣行為理應無效

二、解除房屋買賣合同的條件

《房地產(chǎn)買賣合同》自當事人簽字或蓋章后生效，各方當事人均須嚴格全面履行，任何一方不履行或履行不符合約定條件將承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失的違約責任，但在符合一定條件下，當事人可以解除合同，合同解除后不但不必承擔法律責任還可要求對方賠償損失。本律師在此就解除條件及程序做如下總結(jié)，以供參考：

、《房地產(chǎn)買賣合同》的解除條件：

1、當事人協(xié)商一致解除;

2、約定的解除條件成就;

3、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;

4、在合同履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不再履行主要債務;

5、當事人一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;

6、當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的;

7、一手商品房的特別規(guī)定：

1)商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人，導致買受人合同目的不能實現(xiàn)無法取得房屋;

2)商品房買賣合同訂立后，出賣人又將該房屋出賣給第三人，導致買受人合同目的不能實現(xiàn)無法取得房屋;

3)出賣人故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實;

4)出賣人故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實;

5)房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格不能交付使用，或者交付使用后，主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量經(jīng)核驗確屬不合格;

6)因房屋質(zhì)量問題嚴重影響正常居住使用的;

7)面積誤差比絕對值超過3%的;

8)出賣人遲延交房或買受人遲延付款，經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行的;

9)由于開發(fā)商的原因逾期辦理產(chǎn)權(quán)證超過一年的;

10)合同約定買受人以貸款擔保方式付款，因當事人一方原因或不可歸責于當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能履行的;

、《房地產(chǎn)買賣合同》的解除程序除上述第1種協(xié)商解除情況外，當事人一方主張解除合同的，應當通知對方，合同自通知到達對方時解除。

、《房地產(chǎn)買賣合同》的解除后果《房地產(chǎn)買賣合同》解除后，尚未履行的，終止履行，已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當事人可以要求恢復原狀、采取補救措施，并有權(quán)要求賠償損失。

20xx年解除購房合同協(xié)議書模板解除購房合同協(xié)議模板（擴展3）——2022解除購房合同協(xié)議書模板

2022解除購房合同協(xié)議書模板1?甲方：XX市天澤實業(yè)有限公司乙方：****年**月**日，甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》。因甲方未能在約定期限內(nèi)交房，本著實事求是、互諒互讓的原則，甲乙雙方于****年**月**日對購房合同的履行情況進行了溝通和評估，并對解除購房合同事項進行友好協(xié)商，達成如下一致意見：1、經(jīng)雙方協(xié)商同意，購房合同于****年**月**日予以解除。2、甲方退回乙方已付房款人民幣貳拾萬玖仟玖佰叁拾叁元整，該款項必須于****年**月**日前全部退清。3、乙方配合甲方到房產(chǎn)管理部門辦理注銷抵押登記備案事宜，該項所產(chǎn)生費用由甲方負擔。4、自本協(xié)議生效之日起，甲方或乙方均不得依據(jù)購房合同提出任何形式的違約或賠償請求。本協(xié)議由雙方簽字生效。協(xié)議書一式二份，由雙方各收執(zhí)一份。甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：年月日

20xx解除購房合同協(xié)議書模板解除購房合同協(xié)議模板（擴展4）——2022解除購房合同協(xié)議

2022解除購房合同協(xié)議1甲方：XX市天澤實業(yè)有限公司（售房者）

乙方：XXX（購房者）

****年**月**日，甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》（合同編號：****，下稱購房合同）。因甲方未能在約定期限內(nèi)交房，本著實事求是、互諒互讓的原則，甲乙雙方于****年**月**日對購房合同的履行情況進行了溝通和評估，并對解除購房合同事項進行友好協(xié)商，達成如下一致意見：

1、經(jīng)雙方協(xié)商同意，購房合同于****年**月**日予以解除。

2、甲方退回乙方已付房款人民幣貳拾萬玖仟玖佰叁拾叁元整，該款項必須于****年**月**日前全部退清。

3、乙方配合甲方到房產(chǎn)管理部門辦理注銷抵押登記備案事宜，該項所產(chǎn)生費用由甲方負擔。

4、自本協(xié)議生效之日起，甲方或乙方均不得依據(jù)購房合同提出任何形式的違約或賠償請求。

本協(xié)議由雙方簽字生效。協(xié)議書一式二份，由雙方各收執(zhí)一份。

甲方：

法定代表人：（簽字）

乙方：

法定代表人：（簽字）

年月日

20xx解除購房合同協(xié)議解除購房合同協(xié)議模板（擴展5）——租房合同解除協(xié)議書模板

租房合同解除協(xié)議書模板1出租方：_________________

承租方：_________________

甲、乙雙方于________年_____月_____日簽訂的《房屋租賃合同》，租賃房屋位于______________________________，房屋編碼_______________，房屋總面積_________________㎡，雙方至目前為止履行情況良好。由于原因，要求提前解除《房屋租賃合同》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，,雙方?jīng)Q定提前解除該租賃合同，自_________年_____月_____日之后，尚未履行的合同內(nèi)容，終止執(zhí)行并達成以下租房合同提前解除協(xié)議：

一、乙方應于_________年_____月_____日前按照原狀返還租賃房屋及附屬物品、設(shè)施設(shè)備等。返還前，乙方會同甲方對租賃房屋的設(shè)施設(shè)備、物品及水電使用等情況進行驗收。

二、依附于租賃房屋的裝修等歸甲方所有。乙方不得損壞租賃房屋內(nèi)原有的基礎(chǔ)裝修、設(shè)施設(shè)備、物品等，如有損壞，照價賠償。乙方撤出租賃房屋后，遺留物品視為放棄，甲方有權(quán)處置。

三、因乙方原因合同提前終止，租賃保證金作為賠償金，甲方不予退還。

四、本協(xié)議書自雙方蓋章或簽字之日起生效。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

解除購房合同協(xié)議模板（擴展6）——解除個人購房合同

解除個人購房合同1甲方：____________

身份證：____________

乙方：____________

身份證：____________

乙方向甲方購買坐落于房屋壹套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》，合同編號：______號，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭

議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房