《建設(shè)工程合同管理》習題及答案

1、建設(shè)工程合同管理習題及答案一、判斷題1、若工程師進行合同規(guī)定之外的檢查工作，致使工程暫停，承包商均有權(quán)索賠。（B ）A是B、否2、應(yīng)當先履行債務(wù)的當事人，只要發(fā)現(xiàn)對方經(jīng)營狀況嚴重惡化，就可以行使不安抗辯權(quán)。（B ）A是B、否3、建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)承包單位的投標報價與承包單位協(xié)商確定中標價格（B）A是B、否4、保留金待竣工驗收合格后一次發(fā)還。（B ）A是B、否5、當遞交最終報表之后，承包商根據(jù)合同進行索賠的權(quán)力終止了（B ）A是B、否6、若投標人的報價明顯低于標底 15%,且不能證明能按規(guī)定的質(zhì)量標準和工期完成招標工程的，則該報價作廢標處理。（A ）A是B、否7、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體的變更。（A）A是

2、B、否8、被仲裁機構(gòu)裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率（A ）來源：學易網(wǎng)A是R否9、對格式條款有兩種以上解釋的，應(yīng)當作出不利于提供格式條款一方的解釋。（B）A是B、否10、在評標過程中，將報價外的其他因素折算為貨幣價值，并加減到承包商的報價中，這是評標價法評標（A ）A是R否11、公路工程施工監(jiān)理合同范本規(guī)定業(yè)主經(jīng)與監(jiān)理單位協(xié)商后方可要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員（B）A是B、否12、工程量清單中有標價的單價或總額包括了合同明示或暗示的所有責任，義務(wù)和一般風險。（A ）A是B、否13、保證合同的當事人是債權(quán)人和保證人（A ）A是B、否14、被仲裁機構(gòu)裁定為可撤消的合同，

3、自裁定之日起，合同不再具備法律效率（B ）A是B、否15、合同法規(guī)定：承攬合同中沒有規(guī)定的，適用于建設(shè)工程合同的有關(guān)規(guī)定。（A ）A是B、否16、根據(jù)“擔保法的規(guī)定，醫(yī)院、學校不能作為保證合同的擔保人（A ）A是B、否17、招標是要約，投標是承諾。（B）A是B、否18、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體的變更。（A）A是B、否19、代理不合法的合同屬于無效合同。（B）A是B、否20、業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自己應(yīng)承擔責任原因事件的干擾而受到損害時，他應(yīng)向監(jiān)理工程師提交索賠報告（B ）A是B、否二、單項選擇題1、施工合同發(fā)包人投?！敖ㄔO(shè)工程一切險”的目的是為了 （ C）。A避免風險R克服風險G轉(zhuǎn)移風險口

4、控制風險2、FIDIC合同條件規(guī)定，工程師視工程進展情況，有權(quán)發(fā)布暫停施工指令。屬于 （D ）的暫停施工，承包商可能得 到補償。A合同中有規(guī)定R由于不利的現(xiàn)場氣候條件影響G為工程施工安全來源：學易網(wǎng)口現(xiàn)場氣候條件以外的外界條件或者障礙導致3、施工過程中，如果承包人提出要求使用專利技術(shù)經(jīng)工程師批準后，應(yīng)由（B）。A承包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔費用R承包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔費用G發(fā)包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔費用口發(fā)包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔費用4、不屬于委托監(jiān)理合同監(jiān)理人義務(wù)的是（A）。A工程建設(shè)外部協(xié)調(diào)工作R按合同約定派駐監(jiān)理人員G不泄露委托人申明的秘密口運用合理技能認真勤奮地工作5

5、、工程師有權(quán)處理白索賠是承包商（A ）。A依據(jù)合同條款提出的索賠R依據(jù)法律法規(guī)提出的索賠G提出的道義索賠口提出的缺少證據(jù)索賠6、FIDIC施工合同條件規(guī)定，對已達到基本竣工的工程，由于非承包商原因影響不能進行竣工試驗，工程師應(yīng)確 定為（B）。A工程已竣工不需竣工試驗R工程已竣工還需竣工試驗G經(jīng)竣工試驗判定是否竣工口經(jīng)竣工試驗后判定是否合格7、承包人的施工質(zhì)量未達到合同要求，工程師發(fā)布暫時停工通知，承包人按工程師指示修復缺陷后，發(fā)出復工通 知，工程師在48小時內(nèi)未作答復，承包人（A ）。A繼續(xù)后續(xù)工作的施工R向發(fā)包人請示復工G向工程師再次請示復工口向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知8、fidic 合同條件

6、規(guī)定，當業(yè)主與承包商發(fā)生合同爭議時，提出爭議方應(yīng)首先將自己的要求（B）。A通知對方并與他協(xié)商R提交監(jiān)理工程師請他作出決定G自己提交仲裁口直截提請訴訟9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標準。我國施工合同范本規(guī)定訂立合同時約定的合同工期 概念應(yīng)為，從（C ）的日歷天數(shù)計算。A合同簽字日起按投標文件中承諾R合同簽字日起按招標文件中要求G合同約定的開工日起按投標文件中承諾口合同約定的開工日起按招標文件中要求10、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的、在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的（ D ）關(guān)系。A債權(quán)與債務(wù)R代理與被代理G法人與自然人口權(quán)利與義務(wù)11、發(fā)包人經(jīng)原設(shè)計人書面同意后，可委托其他設(shè)計單

7、位修改，（C ）對修改后的設(shè)計文件負責。A發(fā)包人R原設(shè)計人G修改單位口承包人12、設(shè)計人的設(shè)計工作進展不到委托設(shè)計任務(wù)的一半時，發(fā)包人由于項目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該 項目，單方發(fā)出解除合同的通知。按口設(shè)計范本的規(guī)定，設(shè)計人應(yīng)（D ）。A沒收全部定金補償損失R要求發(fā)包人支付雙倍的定金G要求發(fā)包人補償實際發(fā)生的損失口要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計費用的50%13、材料采購合同在履行過程中，供貨方提前1個月通過鐵路運輸部門將訂購物資運抵項目所在地的車站，且交付數(shù)量多于合同約定的尾差，（D）。A采購方不能拒絕提貨，多交貨的保管費用應(yīng)由采購方承擔R采購方不能拒絕提貨，多交貨的保管費用應(yīng)由供貨方承

8、擔G采購方可以拒絕提貨，多交貨的保管費用應(yīng)由采購方承擔口采購方可以拒絕提貨，多交貨的保管費用應(yīng)由供貨方承擔14、當投標人對現(xiàn)場考察后向招標人提出問題質(zhì)疑，而招標人書面回答的問題與招標文件中規(guī)定的不一致時，應(yīng) 以（C ）為準。A現(xiàn)場考察時招標人口頭解釋R招標文件規(guī)定G書面回函解答口仲裁機構(gòu)裁定15、當合同履行過程中發(fā)現(xiàn)，對給付貨幣地點，合同中沒有明確約定，事后雙方又未能達成補充協(xié)議，依據(jù)合 同法，應(yīng)在（B ）履行。A支付貨幣一方所在地R接受貨幣一方所在地G貨幣存放地口貨幣使用地16、FIDIC施工合同條件規(guī)定，指定分包商行為給業(yè)主造成損失，對此事件（C ）。A承包商承擔部分責任R業(yè)主可要求承包商

9、承擔全部責任G如果承包商沒有向指定分包商發(fā)布錯誤指示，承包商不承擔責任口應(yīng)由指定分包商承擔全部責任17、FIDIC 土木工程施工合同條件規(guī)定，工程師 （B）之后，退還承包商合同約定的全部保留金。A簽發(fā)工程移交證書R簽發(fā)解除缺陷責任證書G簽發(fā)分部工程移交證書口退還履約保函18、承包人因自身原因?qū)嶋H施工落后于進度計劃，若此時工程的某部位施工與其他承包人發(fā)生干擾，工程師發(fā)布 指示改變了他的施工時間和順序?qū)е率┕こ杀景自黾雍托式档?，此時，承包人（D）。A有權(quán)要求賠償R只能獲得增加成本的一定比例的賠償G由發(fā)包人協(xié)調(diào)不同承包人間的賠償問題口無權(quán)要求賠償19、合同生效后，當事人發(fā)現(xiàn)合同對交付不動產(chǎn)的履行地

10、點的約定是不明確的，最后應(yīng)當采用（D）確定。A補充協(xié)議來源：學易網(wǎng)R合同有關(guān)條款G交易習慣口在不動廣所在地履行20、必須以第三方財產(chǎn)提供擔保的方式是（A ）擔保。保抵質(zhì)定證押押金A B G 口21、FIDIC施工合同條件中，基準日是指 （C ）的日期。 A提交履約保函的日期 R遞交投標書截止的日期 G遞交投標書截止日前 28天的日期 口簽署協(xié)議書的日期22、依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人可以（C）。A立即發(fā)出解除合同通知 R立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款G在合同約定預(yù)付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知7天

11、后停止施工口在合同約定預(yù)付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工23、因發(fā)包人的原因要求解除合同，當設(shè)計工作不足一半時，應(yīng)該（ B）。 A不退定金 R按設(shè)計費一半支付 G按全部設(shè)計費支付 口不支付設(shè)計費24、施工合同的履約保函有效期自（C ）止。A施工合同簽訂之日起，到施工合同終止時 R提交履約保函之日起，到工程驗收合格之日 G履約保函約定生效日起，到約定的期滿之日 口提交履約保函之日起，到工程交付使用之日25、無責任方依據(jù)合同中的約定行使留置權(quán)時，所留置的財產(chǎn)應(yīng)當是 （C）。 A違約方抵押的財產(chǎn) R違約方合同外的財產(chǎn) G違約方合同內(nèi)的財產(chǎn) 口違約方

12、所擁有的財產(chǎn)26、債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移其財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債務(wù)履行擔保的擔保方式是（C ）。A定金來源：學易網(wǎng) R留置 G抵押 口質(zhì)押27、FIDIC施工合同條件內(nèi)所稱的“合同工期”是指 （D ）。A完成合同內(nèi)注明的全部工程的時間R完成合同內(nèi)外全部工程的時間G招標文件內(nèi)規(guī)定完成工程的時間，加上經(jīng)過批準順延的工期口中標通知書內(nèi)注明的完成全部工程的時間，加上經(jīng)批準順延的工期28、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，委托人的責任不包括（D ）。A委托人選定的質(zhì)量檢測機構(gòu)試驗數(shù)據(jù)錯誤 R因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失 G委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立 口監(jiān)理人的過失導致合同終止來源：學易網(wǎng) 2

13、9、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在"212程建設(shè)監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預(yù)定的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責任期應(yīng)理解為（C ）。A合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實行到完成時間R從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止G從合同簽字之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止口從實際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止30、由于業(yè)主提供的設(shè)計圖紙錯誤導致分包人返工，為此分包人向承包商提出索賠。承包商(C )。A因不屬于自己的原因拒絕索賠要求R認為索賠成立，先行支付后再向業(yè)主索賠G不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠通知口不予支付。以分包人的名義向工程師提交索賠報告

14、31、合同一方當事人通過資產(chǎn)重組分立為兩個獨立的法人，原法人簽訂的合同(C )。A自然終止R歸于無效G仍然有效口可以撤銷32、FIDIC施工合同條件規(guī)定的保留金屬于(D )。A業(yè)主合同內(nèi)的暫列金R承包商應(yīng)交付的定金G業(yè)主應(yīng)交付的定金口承包商應(yīng)得的工程款33、業(yè)主與承包商的關(guān)系是 (C )。A購銷合同關(guān)系R經(jīng)濟委托關(guān)系G法律上的平等關(guān)系口委托與被委托的關(guān)系34、監(jiān)理人可單方面提出終止合同的條件之一是(C )。A委托人拒付支付通知中監(jiān)理人要求的附加工作酬金R暫停執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)超過 3個月G委托人無正當理由拖欠監(jiān)理酬金30日以上口委托人未能為監(jiān)理人提供必需的工程資料35、世行貸款公路項目主要采用 (A

15、)。A單價合同R總價合同G成本加酬金合同口設(shè)計施工總承包合同36、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在“工程建設(shè)監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預(yù)定 的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責任期應(yīng)理解為(C)。A合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實行到完成時間R從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止G從合同簽字之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止口從實際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止37、合同法規(guī)定的“抗辯權(quán)”是指，一方有違約行為時對方有權(quán)(D )。A撤回合同R撤銷合同G解除合同口中止履行義務(wù)38、施工合同文本規(guī)定，承包人有權(quán)(D )。A自主決定分包所承包的部分工程R自主決定分包和轉(zhuǎn)

16、讓所承擔的工程G經(jīng)發(fā)包人同意轉(zhuǎn)包所承擔的工程口經(jīng)發(fā)包人同意分包所承擔的部分工程39、能夠引起合同法律關(guān)系、產(chǎn)生、變更和消滅的客觀現(xiàn)象是(B )。A法律關(guān)系主體R法律事實G法律關(guān)系客體 口法律關(guān)系內(nèi)容 40、委托監(jiān)理合同的通用條件是（A ）。A標準條件R修改條件G專用條件 口補充條件 41、能夠引起合同法律關(guān)系產(chǎn)生、變更和消滅的客觀現(xiàn)象是（B ）。A法律關(guān)系主體R法律事實G法律關(guān)系客體 口法律關(guān)系內(nèi)容42、當承包商部分的施工質(zhì)量未達到合同規(guī)定的要求時，監(jiān)理工程師（A ）。A不承擔責任R承擔連帶責任G承擔全部責任口同意扣除一定數(shù)量的酬金43、施工合同的總綱性文件是（ A ）。A協(xié)議書來源：學易網(wǎng)R

17、通用條款G專用條款 口附加條款 44、定標簽訂合同時，應(yīng)對 （D ）作為中標的合同價。A評標價R標底價G修正后的標底價口投標價45、投標人串通投標、抬高標價或者壓低標價的行為是（D ）。來源：學易網(wǎng)A市場行為 R企業(yè)行為 G正當競爭行為 口不正當競爭行為46、業(yè)主的索賠主要根據(jù)（ A）提出。A施工質(zhì)量缺陷R設(shè)計變更G工程量減少 口施工進度計劃修改47、監(jiān)理招標的宗旨是對監(jiān)理單位（A ）的選擇。A能力R人員G設(shè)備 口報價48、施工合同當事人，在合同中未選擇協(xié)議管轄，合同發(fā)生糾紛后，承包人應(yīng)當向（A ）人民法院起訴。A工程所在地R施工企業(yè)所在地G合同簽訂地 口建設(shè)單位所在地49、監(jiān)理人實施監(jiān)督控制

18、權(quán)時，征得委托人同意，可以發(fā)布的指令不包括（ D ）。 A開工令R停工令G復工令口驗收令50、一個合同被法院確認為可撤銷合同。甲、乙雙方約定的違約金為4萬元，合同履行階段雙方各受到了2萬元的經(jīng)濟損失。法院判定雙方都有過錯，但甲方是主要過錯方，應(yīng)承擔75%勺過錯責任。則損失的承擔應(yīng)為（B）。A各自承擔自己的損失R甲方賠償乙方1萬元損失G甲方賠償乙方2萬元損失 口甲方賠償乙方4萬元損失51、施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對（B）的保修期限應(yīng)為5年。A地基基礎(chǔ)工程R屋面防水工程G設(shè)備安裝工程 口排水管道工程 52、材料采購的交貨檢驗，數(shù)量驗收的方法是（B ）。A經(jīng)驗鑒別法R理論換算法G物理試驗

19、法 口化學實驗法53、下列對不可抗力發(fā)生后，合同責任的描述中錯誤的是（ A）。A承包人的人員傷亡由發(fā)包人負責來源：學易網(wǎng)R工程修復費用由發(fā)包人承擔G承包人的停工損失由承包人承擔 口發(fā)包人的人員傷亡由發(fā)包人負責 54、關(guān)于無效合同，下列說法錯誤的是（ D）。A違反了法律規(guī)定的條件R自訂立起就沒有法律效力G不受到法律保護 口自宣布無效之日起無效 55、在下列各種合同中，一般情況下（C ）的合同有效。A限制民事行為能力人訂立，未由法定代理人追認R無代理權(quán)人訂立，被代理人未作表示G法定代表人越權(quán)訂立，相對人不知道其超越權(quán)限 口無處分權(quán)人處分他人財產(chǎn)訂立，未經(jīng)權(quán)利人追認 56、依據(jù)施工合同示范文本通用條

20、款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人可以（C ）。A立即發(fā)出解除合同通知R立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款G在合同約定預(yù)付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工口在合同約定預(yù)付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工57、FIDIC施工合同條件規(guī)定，業(yè)主應(yīng)在收到（C）后21天內(nèi)，退還承包商履約保函。A最終支付證書R接收證書G履約證書副本 口付款證書58、設(shè)計合同訂立后，尚未開始設(shè)計工作，發(fā)包人因故解除合同（C）。A退還發(fā)包人已付的定金來源：學易網(wǎng)R退還發(fā)包人已付的設(shè)計費G不退還發(fā)包人已付的

21、定金 口不退還發(fā)包人已付的設(shè)計費 59、FIDIC 土木工程施工合同條件規(guī)定，工程保險期限應(yīng)為（C ）。A從投保之日到最終結(jié)算日R從投保之日到工程竣工移交之日G從現(xiàn)場開始工作到工程竣工移交之日口從現(xiàn)場開始工作到解除缺陷責任期結(jié)束60、在施工合同中，工期可以順延的根本原因在于（ C ）。A屬于承包人應(yīng)承擔的風險R屬于工程師應(yīng)承擔的風險G屬于發(fā)包人應(yīng)承擔的風險口處于關(guān)鍵線路，影響總工期61、A公司欠銀行貸款200萬元，現(xiàn)該公司將一部分資產(chǎn)分離出去，另成立 B公司。對于公司分立后這筆債務(wù)的清 償責任問題，存在以下意見，其中正確的是（C）。A應(yīng)當由A公司承擔清償責任R應(yīng)當由B公司承擔清償責任G應(yīng)當由A

22、公司和B公司承擔連帶責任口 A公司和B公司均不再承擔清償責任62、監(jiān)理單位出現(xiàn)失職行為，按照監(jiān)理合同規(guī)定，委托人可（D）。A發(fā)出中止合同通知，令監(jiān)理合同即行停止R發(fā)出未履行義務(wù)通知后在第 21天單方終止合同G發(fā)出未履行義務(wù)通知后 21天內(nèi)未能得到滿意答復，進一步發(fā)出終止合同通知，在該終止合同通知發(fā)出后的第35天，監(jiān)理合同即行終止口首先發(fā)出未履彳T義務(wù)通知，21天內(nèi)未能得到滿意答復后，在第一個通知發(fā)出35天內(nèi)發(fā)出終止合同通知，監(jiān)理合同即行終止63、工程項目不允許采取的招標方式是（C ）A公開招標來源：學易網(wǎng)R邀請招標G議標口競爭性招標64、施工合同訂立后，發(fā)包人有確切證據(jù)證明承包人經(jīng)營狀況嚴重惡

23、化，而拒絕支付預(yù)付款，這是發(fā)包人行使（D）。A同時履行抗辯權(quán)R異時履行抗辯權(quán)G后履行抗辯權(quán)口不安抗辯權(quán)65、關(guān)于工程量計量，正確的處理方法是（B ）。A工程師接到承包人的報告后，應(yīng)按工程量清單的量作為計量的工程量R工程師接到承包人的報告后，應(yīng)通知承包人共同計量G若工程師未通知承包人參加的單方計量的結(jié)果也有效口承包人實際完成的（包括漲線部分）所有工程量均應(yīng)在計量的范圍內(nèi)66、監(jiān)理工程師進行設(shè)計階段項目管理的依據(jù)是（A）。A委托監(jiān)理合同R可行性研究報告G工程設(shè)計合同口設(shè)計招標文件67、設(shè)計合同示范文本規(guī)定，發(fā)包人逾期支付設(shè)計費（B ）以上時，設(shè)計人可暫停下階段工作，并通知發(fā)包人。A 15天R 30

24、天G 60天口 120 天68、訂立合同過程中，（B ）是要約。A招標公告R投標書G寄送的價目表口招股說明書69、招標人在中標通知書中寫明的中標合同價應(yīng)是（C ）。A初步設(shè)計編制的概算價R施工圖設(shè)計編制的預(yù)算價G投標書中標明的報價口評標委員會算出的評標價70、工程師對索賠處理的決定（ BA是終局性的，具有強制約束力R不是終局性的，不具有強制約束力G是終局性的，不具有強制約束力口不是終局性的，具有強制約束力71、設(shè)計合同履行過程中，（A ）屬于設(shè)計人的責任。A確定設(shè)計參數(shù)取值來源：學易網(wǎng)R組織對設(shè)計成果鑒定G辦理文件的審批手續(xù)口為現(xiàn)場的設(shè)計人員提供工作條件72、按照建設(shè)工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，執(zhí)行

25、監(jiān)理業(yè)務(wù)過程中C ）不違反監(jiān)理人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德。A向其他人泄露委托人申明的秘密R從承包方獲取提前工期獎金G幫助承包人完善施工組織設(shè)計口鼓動承包人就發(fā)包人的違約行為索賠73、工程建設(shè)施工由于設(shè)計方面的原因造成質(zhì)量缺陷，由施工單位負責維修，其費用（D）。A由施工單位直接向設(shè)計單位索賠R由設(shè)計單位全額承擔G由建設(shè)單位全額承擔口通過建設(shè)單位向設(shè)計單位索賠，不足部分由建設(shè)單位負責74、承包商對工程師變更工程的估價不滿意，將此爭議提交爭端裁決委員會。爭端裁決委員會作出處理決定后， 承包商對結(jié)果仍不滿意。按照施工合同條件的規(guī)定，承包商 （C ）。A必須接受裁決委員會的決定R可以將爭議提交業(yè)主做決定G可以

26、提交仲裁機構(gòu)做決定口可以再次提交工程師做決定75、在FIDIC合同條彳中，（D）屬于承包商應(yīng)承擔的風險。A施工遇到圖紙上未標明的地下構(gòu)筑物R社會動亂導致施工暫停G專用條款內(nèi)約定為固定匯率，合同履行過程中匯率的變化口施工過程中當?shù)囟愘M的增長76、工程師指示對已隱蔽的工程進行重新檢驗，雖然該工程某部位隱蔽前得到工程師認可，但重新檢驗證明質(zhì)量 未達到合同標準。則發(fā)生的費用和延誤的工期應(yīng)（B）。A全部由業(yè)主承擔R全部由承包人承擔G給承包人工期順延口給承包人費用補償77、工程建設(shè)中甲施工企業(yè)的乙項目經(jīng)理在行使職權(quán)時產(chǎn)生的法律后果應(yīng)當由（B）承擔。A乙項目經(jīng)理R甲施工企業(yè)G建設(shè)單位口具體施工人員78、設(shè)備

27、安裝完畢進行試車檢驗的結(jié)果表明，由于工程設(shè)計原因未能滿足驗收要求。承包人依據(jù)工程師的指示按(C)。照修改后的設(shè)計將設(shè)備拆除、修正施工并重新安裝。按照合同責任應(yīng)A追加合同價款但工期不予順延R由承包人承擔費用和工期的損失G追加合同價款并相應(yīng)順延合同工期口工期相應(yīng)順延但不補償承包人的費用79、施工的竣工驗收應(yīng)當由（A ）負責組織。A發(fā)包人R工程師G承包人口監(jiān)理單位80、爭端裁決委員會的酬金由（B ）負擔。A承包商R業(yè)主與承包商G業(yè)主口指定分包商81、下列又稱為不安抗辯權(quán)的是（ B ）。A同時履行抗辯權(quán)R先履行抗辯權(quán)G后履行抗辯權(quán)口不履行抗辯權(quán)82、設(shè)計開工的標志是（D ）。A合同簽字蓋章R合同規(guī)定開

28、工期限G簽字后第三天口收到定金83、施工期間發(fā)生設(shè)計變更，變更部分超出了原設(shè)計人資質(zhì)范圍，發(fā)包人征得原設(shè)計人同意后，可以委托其他設(shè) 計人完成設(shè)計變更。設(shè)計變更文件應(yīng)由（B）負責。A發(fā)包人R其他設(shè)計人G原設(shè)計人口監(jiān)理工程師84、發(fā)包人負責采購的一批鋼窗，運到工地與承包人共同清點驗收后存入承包人倉庫。鋼窗安裝完畢，工程師檢 查發(fā)現(xiàn)由于鋼窗質(zhì)量原因出現(xiàn)較大變形，要求承包人拆除，則此質(zhì)量事故（B ）。A所需費用和延誤工期由承包人負責R所需費用和延誤工期由發(fā)包人負責G所需費用給予補償，延誤工期由承包人負責口延誤工期應(yīng)予順延，費用由承包人承擔85、招標人沒有明確地將定標的權(quán)利授予評標委員會時，應(yīng)由 （A

29、）決定中標人。A招標人R評標委員會G招標代理機構(gòu)口建設(shè)行政主管部門86、專用條件是對通用條件的（ CA補充R修改G補充和修改口解釋說明87、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，委托人的責任不包括（D ）。A委托人選定的質(zhì)量檢測機構(gòu)試驗數(shù)據(jù)錯誤R因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失G委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立口監(jiān)理人的過失導致合同終止88、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的、在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的（ D ）關(guān)系。A債權(quán)與債務(wù)R代理與被代理G法人與自然人口權(quán)利與義務(wù)89、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在"212程建設(shè)監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預(yù)定的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理

30、責任期應(yīng)理解為（C）。來源：學易網(wǎng)A合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實行到完成時間R從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止G從合同簽字之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止口從實際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止90、當合同履行過程中發(fā)現(xiàn)，對給付貨幣地點，合同中沒有明確約定，事后雙方又未能達成補充協(xié)議，依據(jù)合 同法，應(yīng)在（B）履行。A支付貨幣一方所在地R接受貨幣一方所在地G貨幣存放地口貨幣使用地91、當事人以土地使用權(quán)抵押的，抵押合同自 （B ）之日起生效。A簽訂R登記G履行口主合同生效92、合同擔保方式中，既可以用當事人自己的財產(chǎn)又可以用第三人的財產(chǎn)作擔保的方式是（D）。A保證R

31、定金G留置口質(zhì)押93、發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人在規(guī)定時間（ A）天后向發(fā)包人發(fā)出預(yù)付通知。A 5B 7G 14 0 28 94、某施工合同經(jīng)法院確認無效后，應(yīng)認為該合同從（A）日起無效。A訂立施工合同R開始施工G確認無效口下達停工令95、承包商施工中遇到圖紙未標明的地下障礙物導致施工成本增加，為此提出13萬元的索賠要求。工程師與承包商協(xié)商并進行施工效率對比后，確認承包商成本的增加額應(yīng)為10萬元。前期施工中曾遇到過好于合同中說明的條件，承包商在那個部位的施工成本比工程量清單中的該項報價節(jié)約了2萬元。工程師就此項索賠應(yīng)批準的補償額應(yīng)為（A ）萬元。A 8來源：學易網(wǎng)B 10G 110 139

32、6、根據(jù)合同法的規(guī)定，既具有對合同未違約方給予補償，又具有對違約方實行制裁雙重性質(zhì)的是（D ）。A罰金R賠償金G利息口違約金97、某小型工程的承發(fā)包雙方?jīng)]有訂立書面施工合同。在施工任務(wù)完成后，由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛， 此時應(yīng)當認定(A)。A合同事實成立R合同不成立G 口頭協(xié)議無效口 口頭協(xié)議有效98、某工程監(jiān)理服務(wù)公開招標，招標投標過程中形成下列文件中的(C )屬于要約。A招標公告R招標文件G投標文件口補遺通知99、施工過程中，由于甲承包商的分包商施工延誤，導致乙承包商不能按進度計劃施工，造成費用增加和工期延 誤，乙承包商應(yīng)向(B )提出索賠意向通知。A發(fā)包人來源：學易網(wǎng)R工程師G甲承

33、包商口甲承包商的分包商100、在投標文件的報價單中，如果出現(xiàn)總價金額和分項單價與工程量乘積之和的金額不一致時，應(yīng)當(D )。A以總價金額為準，由評標委員會直接修正即可R以總價金額為準，由評標委員會修正后請該標書的投標授權(quán)人予以簽字確認G以分項單價與工程量乘積之和為準，由評標委員會直接修正即可口以分項單價與工程量乘積之和為準，由評標委員會修正后請該標書的投標授權(quán)人予以簽字確認三、多項選擇題1、在停工損失中的審核索賠的說法正確的是( CD )。A以計日工費計算R以機械臺班費計算G按設(shè)備折舊費計算口按設(shè)備租賃費計算E、以人工單價為準2、采用評標價法評標時，應(yīng)當遵循的原則包括(AD )。A以評標價最低

34、的標書為最優(yōu)R以投標報價最低的標書為最優(yōu)G技術(shù)建議帶來的實際經(jīng)濟效益，按預(yù)定的方法折算后，增加投標價口中標后按投標價格簽訂合同價E、中標后按評標價格簽訂合同價3、材料采購合同履行過程中，交貨數(shù)量與實際收到數(shù)量不符，其原因可能是(ABC )。A供貨方的責任R運輸部門責任G運輸過程的合理損耗口數(shù)量驗收方法E、使用保管不善4、工程建設(shè)監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，建設(shè)監(jiān)理單位服務(wù)的內(nèi)容包括(ACD )。A正常的監(jiān)理工作R附屬工作G附加工作口額外工作E、業(yè)主要求的工作5、工程師對不可抗力風險的識別和防范內(nèi)容有( ABCE )。A識別可能發(fā)生不可抗力的因素R督促當事人轉(zhuǎn)移不可抗力風險G督促承包人采取有效防范措口

35、審核不可抗力對承包商造成的損失E、發(fā)生不可抗力采取的有效手段6、委托監(jiān)理合同終止的條件包括（ABC）。A監(jiān)理人向委托人辦理完竣工驗收手續(xù)R承包人和委托人已簽訂工程保修書G監(jiān)理人收到監(jiān)理酬金尾款口委托人給承包人結(jié)算工程款E、委托人向承包人退還履約保證金7、代理人在授權(quán)范圍內(nèi)是否獨立地向第三人進行意思表示，是代理與（BCD ）相區(qū)別之處。A行紀來源：學易網(wǎng)R介紹G傳達口居間E、監(jiān)理8、證明合同的真實性、合法性的機關(guān)是 （CD）A人民法院R仲裁機構(gòu)G公證機關(guān)口工商行政管理部門9、有資格代理招標的機構(gòu)應(yīng)滿足的條件包括 （BCDE ）A必須是法人組織R不得與行政機關(guān)有隸屬關(guān)系G有從事招標代理義務(wù)的場所口

36、有編制招標文件的能力E、有自己的評標專家?guī)?0、FIDIC條件中的“費用”，包括 （AD）A管理費R利潤G利息口合理分攤的其他費用11、正常監(jiān)理工作的酬金，由 （ABC ）構(gòu)成。A直接成本R間接成本G利潤和稅金口監(jiān)理人員工資E、業(yè)務(wù)培訓費12、依照擔保法，（AC ）不能作為施工合同的保證人。A建筑協(xié)會R擔保公司G建筑大學口施工企業(yè)E、建設(shè)銀行13、索賠按目的劃分包括（CE）。A綜合索賠來源：學易網(wǎng)R單項索賠G工期索賠口合同內(nèi)索賠E、費用索賠14、下列屬于采購方違約責任的情況有( BCE )。A拒絕提前提貨R中途退貨G不按期自提產(chǎn)品口拒絕接收有質(zhì)量問題的材料E、逾期付款15、屬于以下情況之一者，

37、資格預(yù)審申請文件無效(ABCD )A未按期送達的資格預(yù)審申請文件R未經(jīng)法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字G未加蓋投標人印章的資格預(yù)審申請文件口內(nèi)容虛假的資格預(yù)審申請文件16、根據(jù)FIDIC施工合同條件規(guī)定，應(yīng)由工程師簽發(fā)(ACE )。A期中付款證書R最終報表G竣工結(jié)算證書口結(jié)清單E、最終支付證書17、按索賠目的分類，索賠可分為( AB )。A工期索賠R費用索賠G工程加速索賠口合同被迫終止的索賠E、工程變更索賠18、下列可以導致委托代理關(guān)系終止的是( ABCDE。A被代理人取得或恢復民事行為能力R代理期限屆滿或代理事項完成G被代理人取消委托或代理人辭去委托口代理人死亡或代理人喪失民事行為能力E、作為

38、代理人或被代理人的法人終止19、經(jīng)濟合同的擔保形式主要有 (ABCD )A定金R保證金G抵押口留置權(quán)E、保險F、預(yù)付款20、評標的條件是(BCDE )A投標單位技術(shù)力量強R標價合理、工期適當G有較好的信譽口有保證質(zhì)量和安全措施、有保修期內(nèi)進行保修的措施E、主要工種有施工方案、大型工程有施工組織設(shè)計，且先進合理、切實可行F、愿意讓利21、監(jiān)理單位的義務(wù)包括 (CDE )。A選擇承擔工程項目建設(shè)的實施單位R與承包商簽訂施工合同G公正地維護有關(guān)各方的合法權(quán)益口不得泄露與本工程有關(guān)的保密資料E、不得參與可能與業(yè)主利益相沖突的承包商組織的活動22、合同無效的法律后果有（ ABC ）。A返還財產(chǎn)R賠償損失

39、G追繳財產(chǎn)收歸國有口折價處理E、追究刑事責任23、屬于招標文件主要內(nèi)容的是（ABD ）A設(shè)計文件R工程量清單G施工方案口投標書的編制要求E、選用的主要施工機械24、按索賠的合同依據(jù)進行分類，索賠可以分為（CD ）。來源：學易網(wǎng)A工程加速索賠R工程變更索賠G合同中明示的索賠口合同中默示的索賠E、合同外的索賠25、勘察合同示范文本（一）適用于為設(shè)計提供勘察工作的委托任務(wù)，包括（ABE）。A巖土工程勘察R水文地質(zhì)勘察G變更及工程費的調(diào)整口材料設(shè)備的供應(yīng)E、工程測量26、材料采購合同履行過程中，交貨數(shù)量與實際收到數(shù)量不符，其原因可能是（ABC ）。A供貨方的責任R運輸部門責任G運輸過程的合理損耗口數(shù)量

40、驗收方法E、使用保管不善27、要約邀請的主要形式有 （ABD）A商品價目表R招標公告G投標書口廣告28、施工合同（示范文本）規(guī)定，（ABE）屬于發(fā)包人的工作。A使施工現(xiàn)場具備施工條件R提供施工現(xiàn)場的工程地質(zhì)資料G提供施工進度計劃口提供工程師辦公用房E、開通施工現(xiàn)場與城鄉(xiāng)公共道路的通道29、合同法規(guī)定的合同履行原則包括（AE ）。A全面履行原則R實際履行原則G適當履行原則口需要履行原則E、誠實信用原則30、建設(shè)工程物資采購合同的當事人可以是（ABCDR承包人G供貨人口供應(yīng)商E、經(jīng)紀人31、有關(guān)變更的說法，正確的是（AB）。A工程變更分為設(shè)計變更和其他變更兩類R工程中常發(fā)生的變更是設(shè)計變更G其他變更僅指工程質(zhì)量標準變更口承包人不可要求設(shè)計變更E、只有發(fā)包人才能提出設(shè)計變更32、合同法律關(guān)系包括（ABD ）。A合同法律關(guān)系主體R合同法律關(guān)系客體G合同法律關(guān)系權(quán)利口合同法律關(guān)系內(nèi)容E、合同法律關(guān)系義務(wù)33、建設(shè)工程施工合同文本由 （AC ）組成。A協(xié)議書R中標通知書G通用條款口工程量清單專用條款34、工程師對索賠報告中要求順延工期的，審查時應(yīng)注意（ABCD ）。A分清工期拖延的責任R延誤工作是否位于關(guān)鍵線路上G工程師無權(quán)壓縮合同工期口工期索賠計算的合理性和正確性E、共同延誤時各方的責任35