加工承攬合同完整版樣本

第9頁(yè)共9頁(yè)加工承攬合同完整版樣本委托方：_____紡織器材廠(甲方)承攬方：_____電鍍廠(乙方)1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格_____數(shù)量_____價(jià)格、交貨期：2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。6.結(jié)算方式：_____。7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之_____交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。甲方：_____紡織器材廠法定代表人：(蓋章)_____地址：_____銀行帳號(hào)：_____乙方：_____電鍍廠法定代表人：(蓋章)_____地址：_____銀行帳號(hào)：__________年_____月_____日加工承攬合同完整版樣本（二）定作方：合同編號(hào)：簽訂地點(diǎn)：承攬方：簽訂時(shí)間：一、加工標(biāo)的貨物名稱型號(hào)面料顏色單位數(shù)量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限交期：出口國(guó)：合計(jì)人民幣（大寫）按實(shí)際金額結(jié)算單價(jià)含線稅封箱帶二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實(shí)際排版單耗三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書(shū)面確認(rèn)方可開(kāi)裁。四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日內(nèi)向定作方提出書(shū)面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書(shū)面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。六、加工物品的包裝按定作方的要求。七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。十二、其他約定事項(xiàng)：1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。定做方：代表人：時(shí)間：承攬方：代表人：時(shí)間：加工承攬合同完整版樣本（三）甲方：地址：電話：法定代表人：合同訂立地點(diǎn)：乙方：地址：電話：法定代表人：合同訂立地點(diǎn)：依照《_____》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同，共同遵守。第一條加工地材名稱及單價(jià)一、砂石料加工為綜合包干單價(jià)，單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)裝車費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。二、乙方在開(kāi)工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。第二條機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場(chǎng)，提供所有設(shè)備（含碎石設(shè)備_____臺(tái)、裝載機(jī)_____臺(tái)、破碎錘_____臺(tái)、挖掘機(jī)_____臺(tái)、電力設(shè)施、生活設(shè)施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。第三條加工砂石料質(zhì)量要求乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。第四條加工砂石料數(shù)量本工程在_____時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為_(kāi)____萬(wàn)m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃，乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計(jì)劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃，確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，乙方需服從甲方整體安排。第五條砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對(duì)本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認(rèn)過(guò)領(lǐng)料單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價(jià)單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款，該計(jì)價(jià)單由甲方計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)總工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù)。二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款，另_____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止_____個(gè)月內(nèi)不計(jì)利息退還。（若出現(xiàn)安全事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付）。第六條甲方權(quán)利義務(wù)一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理，對(duì)乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用。三、負(fù)責(zé)提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場(chǎng)地，如有場(chǎng)地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場(chǎng)地內(nèi)。五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計(jì)劃，確保每天所需的石料。七、負(fù)責(zé)組織_____運(yùn)輸吧原材料（山碴）運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場(chǎng)，并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用（場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)由乙方承擔(dān)）。第七條乙方權(quán)利和義務(wù)在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對(duì)自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。第八條違約責(zé)任一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí)，價(jià)差費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí)價(jià)差費(fèi)用與甲方承擔(dān)，且停工達(dá)_____天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。第九條履約保證提供履約保證金_____萬(wàn)元。第十條爭(zhēng)議解決方法在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,