二零二四年度城市軌道交通建設合同條款及標的明細

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度城市軌道交通建設合同條款及標的明細本合同目錄一覽1.合同主體1.1甲方：城市軌道交通集團有限公司1.2乙方：建筑工程有限公司2.工程內容2.1工程名稱：二零二四年度城市軌道交通建設2.2工程地點：城市2.3工程標的：號線全長公里，共計個站點3.工程進度與工期3.1工程開工日期：年月日3.2工程竣工日期：年月日3.3工程進度計劃：詳見附件一4.工程質量與標準4.1工程質量標準：符合國家及行業(yè)相關規(guī)范要求4.2工程驗收標準：詳見附件二5.工程造價與支付5.1工程總造價：人民幣億元（大寫：億元）5.2支付方式：進度付款及竣工驗收合格后付款5.3付款比例：詳見附件三6.乙方義務與責任6.1乙方應按照合同約定完成工程，并保證工程質量、安全、進度等方面的要求6.2乙方應承擔因自身原因導致的工程損失及費用6.3乙方應遵守國家及地方的法律法規(guī)，確保工程合規(guī)合法7.甲方義務與責任7.1甲方應按照合同約定支付工程款項7.2甲方應提供必要的施工條件，包括但不限于場地、水電、交通等7.3甲方應對乙方進行必要的協(xié)調和支持，確保工程順利進行8.違約責任8.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權按照約定扣除相應的款項8.2甲方未按照約定支付工程款項，乙方有權暫停工程，并追究甲方的違約責任8.3雙方因不可抗力導致無法履行合同，應立即通知對方，并按照約定處理9.爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟10.合同的生效、變更與終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效10.2合同的變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認10.3合同終止后，乙方應按照甲方要求完成工程收尾工作，并承擔相應費用11.保密條款11.1雙方在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術秘密等，應予以嚴格保密11.2違反保密條款的一方，應承擔相應的違約責任12.法律適用與管轄12.1本合同適用中華人民共和國法律12.2本合同的簽訂地、履行地、爭議解決地均為準合同簽訂地13.其他約定13.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的其他事項，應通過協(xié)商解決，并可簽訂補充協(xié)議13.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力14.合同附件14.1附件一：工程進度計劃14.2附件二：工程驗收標準14.3附件三：付款比例及支付時間表第一部分：合同如下：第一條合同主體第二條工程內容2.2工程地點：城市2.3工程標的：號線全長公里，共計個站點，具體建設內容包括但不限于土建工程、軌道鋪設、電氣化工程、通信工程、信號工程、車站裝修及附屬設施等。第三條工程進度與工期3.1工程開工日期：年月日3.2工程竣工日期：年月日3.3工程進度計劃：乙方應按照甲方提供的工程進度計劃進行施工，確保工程按期完成。具體進度計劃詳見附件一。第四條工程質量與標準4.1工程質量標準：乙方應確保本工程的質量符合國家及行業(yè)相關規(guī)范要求，包括但不限于《城市軌道交通工程技術規(guī)范》、《地鐵設計規(guī)范》等。4.2工程驗收標準：本工程驗收應嚴格按照國家及地方相關部門制定的驗收標準和程序進行，具體驗收標準詳見附件二。第五條工程造價與支付5.1工程總造價：人民幣億元（大寫：億元）5.2支付方式：本合同支付方式分為進度付款和竣工驗收合格后付款兩部分。具體支付方式及比例詳見附件三。5.3付款比例：進度付款比例為工程進度達到合同約定的比例時，甲方應按照約定的比例支付相應的工程款項?？⒐を炇蘸细窈蟾犊畋壤秊楣こ舔炇蘸细窈?，甲方應支付剩余的工程款項。第六條乙方義務與責任6.1乙方應按照合同約定完成本工程，并保證工程質量、安全、進度等方面的要求。若乙方未能按照約定完成工程，應承擔相應的違約責任。6.2乙方應對因施工原因導致的工程損失及費用承擔責任。若因乙方原因導致工程質量問題、安全事故等，乙方應負責修復并承擔由此產生的全部費用。6.3乙方應遵守國家及地方的法律法規(guī)，確保施工過程中的合規(guī)合法。若乙方在施工過程中違反法律法規(guī)，導致甲方遭受損失或責任的，乙方應承擔相應的法律責任。第七條甲方義務與責任7.1甲方應按照合同約定支付工程款項，確保乙方的施工資金需求得到滿足。若甲方未能按照約定支付工程款項，應承擔相應的違約責任。7.2甲方應提供必要的施工條件，包括但不限于場地、水電、交通等。若甲方未能提供必要的施工條件，導致乙方施工受阻或延誤，甲方應承擔相應的責任。7.3甲方應對乙方進行必要的協(xié)調和支持，確保工程順利進行。若甲方未能提供必要的協(xié)調和支持，導致乙方施工受阻或延誤，甲方應承擔相應的責任。第八條違約責任8.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權按照約定扣除相應的款項，并有權要求乙方支付違約金，違約金的具體金額詳見附件四。8.2甲方未按照約定支付工程款項，乙方有權暫停工程，并追究甲方的違約責任。甲方遲延支付的，應按照中國人民銀行同期貸款利率支付滯納金。8.3雙方因不可抗力導致無法履行合同，應立即通知對方，并按照約定處理。不可抗力事件結束后，雙方應盡快恢復工程的施工。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同，除非有法院的生效判決或裁定否則不停止合同的履行。第十條合同的生效、變更與終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。變更內容不得違反國家法律法規(guī)，不得損害社會公共利益，不得損害國家、集體和他人的合法權益。10.3合同終止后，乙方應按照甲方要求完成工程收尾工作，并承擔相應費用。甲方應支付乙方合同終止后的工程款項。第十一條保密條款11.1雙方在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術秘密等，應予以嚴格保密。保密信息不包括公眾領域的信息或乙方從第三方合法獲得的信息。11.2違反保密條款的一方，應承擔相應的違約責任。賠償金額詳見附件五。第十二條法律適用與管轄12.1本合同適用中華人民共和國法律。12.2本合同的簽訂地、履行地、爭議解決地均為準合同簽訂地。第十三條其他約定13.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的其他事項，應通過協(xié)商解決，并可簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條合同附件14.1附件一：工程進度計劃14.2附件二：工程驗收標準14.3附件三：付款比例及支付時間表14.4附件四：違約金計算方式14.5附件五：保密信息清單第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方外，與本合同無關的獨立法人、其他組織或自然人。1.2第三方介入是指在本合同履行過程中，因第三方的原因導致合同無法正常履行，需要甲乙雙方協(xié)商解決的情況。第二條第三方介入的處理方式2.1甲乙雙方應立即協(xié)商，共同解決因第三方介入導致的問題。若協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.2甲乙雙方應繼續(xù)履行合同，除非有法院的生效判決或裁定否則不停止合同的履行。第三條第三方責任限額3.1第三方對甲乙雙方造成的損失，應由第三方承擔相應的責任。甲方和乙方不對第三方的行為負責。3.2甲乙雙方應盡力減少第三方的介入對合同履行造成的影響，并采取措施防止損失的擴大。3.3甲乙雙方因第三方介入產生的訴訟費用、仲裁費用及其他費用，由甲乙雙方協(xié)商解決。第四條第三方支付責任4.1若第三方介入導致甲乙雙方需支付額外費用，甲乙雙方應按照本合同約定的付款比例分擔該費用。4.2甲乙雙方應按照本合同約定的付款方式及時支付因第三方介入產生的費用。第五條第三方義務5.1第三方應遵守國家及地方的法律法規(guī)，不得干涉甲乙雙方正常的合同履行。5.2第三方不得利用本合同涉及的資源從事與本合同無關的活動。第六條甲乙雙方的協(xié)調義務6.1甲乙雙方應積極與第三方溝通，協(xié)調解決因第三方介入產生的問題。6.2甲乙雙方應按照本合同約定的方式及時通知對方因第三方介入產生的問題，并共同采取措施解決。第七條第三方介入的終止7.1第三方介入問題解決后，甲乙雙方應繼續(xù)履行本合同。7.2第三方介入問題無法解決的，甲乙雙方應按照本合同約定的方式終止合同，并按照本合同約定處理后續(xù)事宜。第八條第三方介入的記錄和保存8.1甲乙雙方應詳細記錄第三方介入的情況，包括但不限于第三方介入的時間、地點、原因、損失等。8.2甲乙雙方應保存與第三方介入相關的所有文件和證據(jù)，以備不時之需。第九條第三方介入的保密9.1甲乙雙方應對第三方介入的情況予以保密，不得向無關第三方泄露。9.2違反保密義務的一方，應承擔相應的違約責任。第十條附件的補充10.1附件六：第三方介入處理流程10.2附件七：第三方責任限額計算方式10.3附件八：第三方支付責任分配方案第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程進度計劃附件二：工程驗收標準附件三：付款比例及支付時間表附件四：違約金計算方式附件五：保密信息清單附件六：第三方介入處理流程附件七：第三方責任限額計算方式附件八：第三方支付責任分配方案附件一：工程進度計劃本附件詳細列出了工程各階段的開始時間、結束時間及關鍵節(jié)點，包括但不限于設計、施工、調試和驗收等。甲乙雙方應按照附件一的規(guī)定履行合同義務。附件二：工程驗收標準本附件詳細規(guī)定了工程驗收的標準和程序，包括但不限于工程質量、安全、環(huán)保等方面的要求。甲乙雙方應按照附件二的規(guī)定進行工程驗收。附件三：付款比例及支付時間表本附件詳細列出了付款的比例和時間節(jié)點。甲乙雙方應按照附件三的規(guī)定進行付款。附件四：違約金計算方式本附件詳細規(guī)定了違約金的計算方式，包括但不限于違約金的計算基礎、計算方法和計算公式。甲方和乙方應按照附件四的規(guī)定計算違約金。附件五：保密信息清單本附件詳細列出了甲乙雙方應保密的信息，包括但不限于技術秘密、商業(yè)秘密等。甲乙雙方應按照附件五的規(guī)定保護對方的保密信息。附件六：第三方介入處理流程本附件詳細規(guī)定了第三方介入的處理流程，包括但不限于第三方介入的識別、處理機制和責任劃分等。甲乙雙方應按照附件六的規(guī)定處理第三方介入問題。附件七：第三方責任限額計算方式本附件詳細規(guī)定了第三方責任限額的計算方式，包括但不限于第三方責任限額的計算基礎、計算方法和計算公式。甲乙雙方應按照附件七的規(guī)定計算第三方責任限額。附件八：第三方支付責任分配方案本附件詳細規(guī)定了第三方支付責任的分配方案，包括但不限于支付責任的分擔比例、支付時間和支付方式等。甲乙雙方應按照附件八的規(guī)定分配第三方支付責任。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權按照約定扣除相應的款項，并有權要求乙方支付違約金。2.甲方