承攬合同范本(15篇)范文

承攬合同范本(15篇)范文隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，越來(lái)越多事情需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。知道嗎，寫(xiě)合同可是有辦法的哦，下列是小編收集整理的承攬合同范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

承攬合同范本1保潔承攬合同

甲方〔定作人〕：

乙方〔承攬人〕：

甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公道公平、老實(shí)信用的原那么，根據(jù)?中華人民共和國(guó)合同法》以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。

一、承攬期限

本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。

二、承攬范圍及工作規(guī)范

1.承攬范圍：

2.工作規(guī)范(見(jiàn)附件)。

三、承攬方式

乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔效勞，并負(fù)責(zé)承攬保潔效勞所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費(fèi)用。

四、承攬費(fèi)用

1.合同期保潔承攬費(fèi)用總額為元。其中，月度保潔費(fèi)用為元。

2.保潔承攬費(fèi)用包括保潔人員的勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及乙方管理效勞費(fèi)用。

五、付款方式

乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔效勞工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費(fèi)用一次性支付給乙方。

六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)

〔一〕甲方的權(quán)利義務(wù)

1.為乙方提供進(jìn)入甲方場(chǎng)所發(fā)展效勞工作的必備條件，確保乙方效勞人員在甲方進(jìn)行效勞工作的合法性。

2.向乙方提供工作中所需的水、電供給。

3.向乙方提供適合寄存工具、設(shè)備、材料及更衣的庫(kù)房。

4.甲方有權(quán)對(duì)乙方效勞人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔效勞范圍和規(guī)范組織實(shí)施，甲方書(shū)面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費(fèi)中扣除相關(guān)費(fèi)用。

5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔效勞范圍和規(guī)范無(wú)關(guān)的其他工作；否那么，所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承當(dāng)。

〔二〕乙方的權(quán)利義務(wù)

1.乙方故選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實(shí)行崗前體檢的效勞人員進(jìn)駐甲方效勞場(chǎng)所，并應(yīng)著裝整齊，配戴胸卡。凡不合乎保潔效勞及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。

2.乙方派駐甲方的效勞人員應(yīng)遵守甲方的各項(xiàng)管理制度。

3.乙方應(yīng)明確專人，具體負(fù)責(zé)承攬效勞范圍與效勞規(guī)范的實(shí)施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。

4.乙方因效勞不當(dāng)造成甲方物品損壞或喪失的，在甲、乙雙方共同查實(shí)情況后，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)照價(jià)賠償。

5.乙方派駐的效勞人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實(shí)，乙方除照價(jià)賠償外，應(yīng)立即將其開(kāi)除；嚴(yán)重違法者查究其法律責(zé)任。

6.乙方必須與保潔效勞人員簽訂勞動(dòng)合同，依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)，自行承當(dāng)員工的人身平安責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任，以及由此發(fā)生各種費(fèi)用。

七、合同的變更或解除

1．本合同履行過(guò)程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。

2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項(xiàng),另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個(gè)工作日通知對(duì)方。

八、違約責(zé)任

合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù)，給對(duì)方造成損失的，承當(dāng)賠償責(zé)任。

九、其他事項(xiàng)

1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行平安生產(chǎn)責(zé)任制，做好日常職工平安教育工作。

2.甲方對(duì)乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)不合格，不再續(xù)簽合同。

3.本合同履行過(guò)程中，乙方承當(dāng)一切平安風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

4.本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

十、本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

附件：工作范圍及工作規(guī)范

甲方〔蓋章〕：乙方〔蓋章〕：

法定代表人法定代表人

或委托代理人：或委托代理人：

年月日年月日

簽訂地點(diǎn):

承攬合同范本2甲方：____________________

乙方：____________________

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原那么，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

一、項(xiàng)目地點(diǎn)及概況：

項(xiàng)目名稱：____________________________________。

項(xiàng)目建筑面積：________________________________。

項(xiàng)目戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

項(xiàng)目工程：____________________________________。

二、項(xiàng)目?jī)r(jià)款及付款方式：

1、本項(xiàng)目總價(jià)為_(kāi)_______元，大寫(xiě)_________。

2、本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期項(xiàng)目款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中項(xiàng)目款總額的____給乙方〔含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi)〕，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。

3、施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部項(xiàng)目款。

三、承攬方式：

乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關(guān)于材料供給，甲乙雙方充沛協(xié)商采用__________方式供給材料。

1、本項(xiàng)目所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須合乎質(zhì)量規(guī)范，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不合乎質(zhì)量規(guī)范，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承當(dāng)，如延誤項(xiàng)目進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

2、本項(xiàng)目材料由乙方提供，所提供的材料必須合乎甲乙雙方約定規(guī)范，并接受甲方檢驗(yàn)。

五、質(zhì)量規(guī)范及驗(yàn)收期限：

施工要合乎平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修規(guī)范。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。

六、施工期限：

工期為_(kāi)____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`項(xiàng)目進(jìn)展或那么不可抗力導(dǎo)致延誤項(xiàng)目進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方原因?qū)е卵悠趧?dòng)工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或那么窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付___________元，如甲方不按合同約定預(yù)付項(xiàng)目款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。

2、由于乙方原因?qū)е马?xiàng)目延期竣工，乙方應(yīng)按每天支付__________元的違約金給甲方。

3、項(xiàng)目未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，或甲方單方面更換門(mén)鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為對(duì)乙方施工的項(xiàng)目驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)付清全部項(xiàng)目款。

八、其他約定：

1、乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于回答等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

2、甲方中途變更乙方工作的要求，如項(xiàng)目工程增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。

3、乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤項(xiàng)目進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

4、乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：________________________

法定代表人：________________________

地點(diǎn)：________________________

：________________________

_________年_________月_________日

乙方：________________________

法定代表人：________________________

地點(diǎn)：________________________

：________________________

_________年_________月_________日

承攬合同范本3甲方：委托方代表：

乙方：承攬方代表：

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

一、承攬制作范圍。

乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經(jīng)驗(yàn)、工作資質(zhì)的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù)，全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作，同時(shí)乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動(dòng)成果，即按時(shí)制作完成，且制作質(zhì)量應(yīng)合乎甲方提供詳稿和設(shè)計(jì)要求，乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)。

二、合同期限。

本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。

三、承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算和支付方式。

3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的.廣告制作業(yè)務(wù)，具體制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)以雙方核定計(jì)算規(guī)范進(jìn)行結(jié)算，核定價(jià)格為萬(wàn)。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí)，甲方應(yīng)按核定計(jì)算規(guī)范支付承攬制作費(fèi)。

3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新，且乙方應(yīng)及時(shí)對(duì)已損壞的廣告和相關(guān)財(cái)物進(jìn)行重作和維修，相關(guān)費(fèi)用另外商定。

3.3如乙方在承攬制作過(guò)程中，出現(xiàn)未按時(shí)保質(zhì)等事由，甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應(yīng)及時(shí)無(wú)條件返工，直至制作合格完畢。

3.4如在承攬維修過(guò)程中，出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見(jiàn)的困難，再由雙方另行協(xié)商解決。

3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度〞進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算，結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后，甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間里，清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費(fèi)。如需提前預(yù)付或預(yù)支，再由雙方按實(shí)際情況而定。

四、違約責(zé)任。

4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù)，如有逾期或質(zhì)量不合格，那么無(wú)權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)，并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。

4.2乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過(guò)程中無(wú)法按時(shí)保質(zhì)完成，那么甲方有權(quán)要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內(nèi)，雙方均不得無(wú)故提前解除本合同，如有違者，應(yīng)賠償對(duì)方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內(nèi)，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方整改，如乙方無(wú)法進(jìn)行整改的，甲方有權(quán)提前解除本合同。

4.5在合同期限內(nèi)，如乙方提前解除本合同，應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和償還甲方的物品。否那么，乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)，并按甲方的實(shí)際損失承當(dāng)賠償責(zé)任。

五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承當(dāng)責(zé)任。

六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：乙方：

代表：代表：

承攬合同范本4定做人：簽訂地點(diǎn)：

承攬人：簽訂時(shí)間：___年___月___日

第一條承攬工程、數(shù)量、報(bào)酬、支付期限〔如空格不夠，可另行添加〕

第二條技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量要求：_______________________

第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：_________________

第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、方法及保密要求：_____

第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗(yàn)辦法：_______

第六條定做人〔是/否〕允許承攬工程中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條工作成果檢驗(yàn)規(guī)范、辦法和期限：_____________

第八條結(jié)算辦法和期限：______________________

第九條定做人在_____年____月___日前交定金〔大寫(xiě)〕_____元。

第十條定做人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。

第十一條定做人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人〔是/否〕可以留置工作成果。第十二條違約責(zé)任：______________________。

第十三條合同爭(zhēng)議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭(zhēng)議的，雙方協(xié)商

解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條其他約定事項(xiàng)：_____________________________________

定做人：承攬人：?jiǎn)挝坏刂罚簡(jiǎn)挝坏刂罚悍ㄈ舜恚悍ㄈ舜恚郝?lián)系：聯(lián)系：

承攬合同范本5甲方：

乙方：

依照?中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和老實(shí)信用的原那么，甲乙雙方就冷庫(kù)聚氨酯發(fā)泡保溫項(xiàng)目事項(xiàng)，以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。

一、項(xiàng)目范圍：

1、項(xiàng)目名稱：

2、地址：

3、項(xiàng)目要求：合乎國(guó)家質(zhì)量規(guī)范。

A、冷庫(kù)頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。

B、冷庫(kù)地面保溫容重30-35KG。

C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

D、固化時(shí)間：1—15秒。

E、施工平整度：5-7MM。

F、抗壓強(qiáng)度：0.17—0.2MPA/CM2.

G、閉孔率:≥90%

二、施式要求：

1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項(xiàng)保溫厚度規(guī)范施工。

2、乙方施工過(guò)程中甲方提供食宿。

3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫(kù)內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。

4、包裝〔桶〕歸乙方回收。

三、項(xiàng)目造價(jià)及結(jié)算方式：

1、項(xiàng)目總造價(jià)約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/M3=170000元。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。

2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬(wàn)元。材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)付給項(xiàng)目款50%為9萬(wàn)元，項(xiàng)目施工完畢甲方付清乙方項(xiàng)目全款20%為3萬(wàn)。

四、工期；

1、每天施工量約：30—40M3

2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

五、項(xiàng)目質(zhì)量保修及期限

1、項(xiàng)目達(dá)不到約定質(zhì)量條件的局部，甲方可要求乙方返工，直到合乎約定條件，由乙方承當(dāng)返工費(fèi)用。

2、項(xiàng)目保修期為12個(gè)月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修〔如保溫層開(kāi)裂，脫落〕注，由于土建損壞造成的開(kāi)裂，脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。

六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

：：

承攬合同范本6定作方：

承攬方：身份證號(hào)碼：

聯(lián)系：

關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報(bào)酬事宜，經(jīng)雙方充沛協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條雙方主體情況：定作方是銷(xiāo)售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶〔或公司〕，承攬方承諾自己具有國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。

第二條承攬標(biāo)的：潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。

第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。

第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷(xiāo)售后，將通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，假設(shè)承攬方回答不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。

第五條安裝、交通工具：安裝過(guò)程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過(guò)程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。

第六條承攬方在安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的表明書(shū)進(jìn)行合理的安裝，不能對(duì)器械以及定作方客戶〔即器械購(gòu)置方〕的其它物件產(chǎn)生損壞，假設(shè)有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。

第七條承攬方在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械；如未及時(shí)更換，定作方有權(quán)不支付報(bào)酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。

第八條驗(yàn)收規(guī)范：承攬方應(yīng)按照器械的表明書(shū)合理地進(jìn)行安裝，并以通過(guò)定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。

第九條報(bào)酬組成及規(guī)范：具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤(rùn)等局部組織。報(bào)酬規(guī)范結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。

第十條報(bào)酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過(guò)驗(yàn)收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。

第十一條其它約定：

1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

2、承攬方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，定作方不承當(dāng)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無(wú)差錯(cuò)。

3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由，對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置。

5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字〔蓋章〕后生效。

定作方〔簽字或蓋章〕：

承攬方〔簽字摁印〕：

簽訂日期：年月日

承攬合同范本7定做方：(稱甲方)承攬方：(稱乙方)

根據(jù)?中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容：

1.制作內(nèi)容：

主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：

1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類(lèi)推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。

4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。

三、質(zhì)量要求：

乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量到達(dá)鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)要求。

四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車(chē)由乙方負(fù)責(zé)。

2.交貨時(shí)間：

五、包裝及運(yùn)輸：

1.乙方負(fù)責(zé)裝車(chē)。裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量防止運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車(chē)費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。

2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。

3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承當(dāng)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否那么由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。

5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承當(dāng)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

七、違約責(zé)任：

按?合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式：

甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，那么由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。

九、附那么：

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

開(kāi)戶行：開(kāi)戶行：

賬號(hào)：賬號(hào)：

承攬合同范本8定作人：_______________(下列簡(jiǎn)稱甲方)

共同承攬人：_______________(下列簡(jiǎn)稱乙方)

甲方將坐落于房屋，外墻粉刷承攬給乙方，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下承攬合同：

一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網(wǎng)，乙方工序?yàn)椋呵逑赐鈮?、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網(wǎng)、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù)，不受甲方的指揮管理,不得浪費(fèi)甲方提供的材料;

二、項(xiàng)目?jī)r(jià)款：乙方按照甲方的要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報(bào)酬單價(jià)為19.00元/㎡，按乙方粉刷實(shí)際面積結(jié)算;

三、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內(nèi)完工，假設(shè)遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無(wú)法施工，工期實(shí)行順延;

四、質(zhì)量：應(yīng)合乎國(guó)家優(yōu)良項(xiàng)目有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn);

五、平安：乙方在施工過(guò)程中做好一切防備工作，各工種由專業(yè)人員持證施工，假設(shè)發(fā)生事故，乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)連帶責(zé)任;

六、付款方式：甲方驗(yàn)收合格后七日內(nèi)一次性付清;

七、未盡事宜，雙方協(xié)商后補(bǔ)充，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議;

八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字后生效，待承攬合同項(xiàng)目款付清后自行失效。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

承攬合同范本9承攬合同

合同編號(hào)：

簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間：_______年_______月_______日

定作人：

承攬人：

經(jīng)充沛協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

第一條承攬工程、數(shù)量、報(bào)酬及交付期限

________________________

第二條技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量要求：

第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、方法及保密要求:

第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗(yàn)辦法：

第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用承當(dāng)：

第七條定作人成果檢驗(yàn)規(guī)范、辦法和期限：

第八條結(jié)算方式及期限：

第九條定金

定作人在_______年_______月_______日前交定金〔大寫(xiě)〕元〔定金數(shù)額不得超過(guò)合同標(biāo)的額的20%〕。定金交付后，承攬人違反合同的，應(yīng)雙倍返還定作人的定金；定作人違反合同的，承攬人不返還定金，定作人也無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還。

第十條定作人〔是/否〕允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成，不以定作人同意為要件。

第十一條合同的解除

1、未經(jīng)定作人同意，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規(guī)定的，定作人可解除合同。

2、合同成立后，承攬人交付完成的工作成果前，定作人可隨時(shí)變更合同，也可隨時(shí)解除合同。以上權(quán)利的行使，不以承攬人有違約行為為要件。

3、定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。

4、其他條件：

第十二條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬〔是/否〕可以留置加工物。

第十三條風(fēng)險(xiǎn)與侵權(quán)責(zé)任負(fù)擔(dān)

1、在承攬期間內(nèi)，因不可抗力等因素而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)，原材料由定作人提供的，由定作人承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料由承攬人提供的，由承攬人承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、承攬人有義務(wù)妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果，因保管不善造成毀損滅失的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。

3、依?最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律假設(shè)干問(wèn)題的解釋》第10條，承攬人在完成工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的，定作人原那么上不承當(dāng)賠償責(zé)任，但定作人對(duì)定作、指示或選任有差錯(cuò)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

第十四條違約責(zé)任

1、承攬方的違約責(zé)任

〔1〕不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作局部?jī)r(jià)款總值%或酬金總額的違約金。

〔2〕無(wú)論主要工作還是輔助工作，一旦交由第三人完成，承攬人應(yīng)就第三人的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第三人不對(duì)定作人負(fù)違約責(zé)任。

〔3〕其他

2、定作方的違約責(zé)任

〔1〕中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失；中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行局部?jī)r(jià)款總值%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方未履行局部酬金%的違約金。

〔2〕定作方未按照約定的期限支付報(bào)酬的，每延期一天，應(yīng)償付承攬方延期付款總值1%的違約金。

〔3〕其他

第十五條爭(zhēng)議的解決

雙方當(dāng)事人在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由紹興仲裁委員會(huì)仲裁。

第十六條合同效力

本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。

第十七條其他約定事項(xiàng)：

以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議作為附件。

本合同一式份，正本雙方各執(zhí)份，副本送工商行政管理局存查。

定作人：〔簽章〕

承攬人：〔簽章〕

住所：

住所：

法定代表人：〔簽章〕

法定代表人：〔簽章〕

居民身份證號(hào)碼：

居民身份證號(hào)碼：

委托人：〔簽章〕

委托人：〔簽章〕

：

：

開(kāi)戶銀行：

開(kāi)戶銀行：

帳號(hào)：

帳號(hào)：

承攬合同范本10定作方：_________(簡(jiǎn)稱甲方)

承攬方：_________(簡(jiǎn)稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下條款，共同信守。

1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工辦法：

_________。

2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

_________。

3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：

_________。

4.驗(yàn)收規(guī)范和辦法：

_________。

5.結(jié)算方式：

_________。

6.違約責(zé)任：

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承當(dāng)違約責(zé)任。

(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作局部?jī)r(jià)款總值_________%或酬金總額_________的違約金。

(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行局部?jī)r(jià)款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金_________%的違約金。

7.雙方約定的其它條款：

_________。

8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。

9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

甲方〔蓋章〕：_______________乙方〔蓋章〕：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

：_______________________：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承攬合同范本11委托方：(下列簡(jiǎn)稱甲方)

承運(yùn)方：(下列簡(jiǎn)稱乙方)

運(yùn)輸車(chē)輛：

甲、乙雙方本著老實(shí)、信用、公平的原那么，對(duì)承運(yùn)甲方木材一事，經(jīng)過(guò)共同協(xié)商，達(dá)成下列協(xié)議，以便雙方共同遵守。

第一條：木材起運(yùn)地點(diǎn)：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車(chē)地點(diǎn)、行駛線路和卸車(chē)地點(diǎn)進(jìn)行原木或枝椏材運(yùn)輸任務(wù)。

第二條：甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車(chē)和卸車(chē)，乙方只承攬裝車(chē)后的運(yùn)輸。

第三條：木材運(yùn)輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對(duì)不服從調(diào)度安頓，無(wú)故停運(yùn)的，甲方將不支付乙方已承運(yùn)的運(yùn)費(fèi)。

第四條：在運(yùn)輸木材過(guò)程中，乙方必須服從甲方的配車(chē)命令及安頓，遵守交通規(guī)那么，平安駕駛。在木材運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承當(dāng)責(zé)任。

第五條：乙方按照甲方的指示將木材運(yùn)到指定地點(diǎn)后，由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

第六條：乙方的運(yùn)費(fèi)：原木運(yùn)輸按元m3公里，枝椏材元/噸公里，其中個(gè)體民營(yíng)車(chē)輛運(yùn)輸單價(jià)中含管理費(fèi)(養(yǎng)路費(fèi)、運(yùn)輸管理費(fèi))元/m3，枝椏材元/噸。待到合同終止時(shí)，一次性全部結(jié)算。

第七條：甲方如果沒(méi)有按照合同的約定支付以乙方運(yùn)費(fèi)，由甲方賠償乙方損失。

第八條：乙方在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部平安送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承當(dāng)全部責(zé)任，賠償一切損失。

第九條：乙方在運(yùn)輸過(guò)程中，必須按照甲方規(guī)定的承運(yùn)范圍及要求執(zhí)行，對(duì)超出規(guī)定范圍的，甲方有權(quán)進(jìn)行處分。對(duì)超出行駛線路，受到處分的，其責(zé)任由乙方自負(fù)。

第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保留兩份，乙方保留一份。

甲方〔蓋章〕：_______________乙方〔蓋章〕：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

：_______________________：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承攬合同范本12需方〔下列簡(jiǎn)稱甲方〕：

供方〔下列簡(jiǎn)稱乙方〕：

根據(jù)?中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原那么和為了保證全面地履行各自的義務(wù)，一致簽定本合同，以期共同遵守。

1.合同標(biāo)的

1.1本合同標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、質(zhì)量、數(shù)量、材質(zhì)及其它技術(shù)參數(shù)〔詳見(jiàn)專有條款內(nèi)約定〕。

2.合同價(jià)款

2.1合同總價(jià)款:詳見(jiàn)專用條款約定〔含稅〕。

3.質(zhì)量及技術(shù)規(guī)范

3.1以最終確認(rèn)的樣品實(shí)物為準(zhǔn)。

3.2如有補(bǔ)充要求，以簽章的書(shū)面文件為準(zhǔn)。

4.交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式

4.1交貨時(shí)間：按甲方指定時(shí)間交貨，以書(shū)面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)〔詳見(jiàn)專用條款約定〕。

4.2交貨地點(diǎn)：甲方指定地點(diǎn)，以書(shū)面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)〔詳見(jiàn)專用條款約定〕。

4.3運(yùn)輸方式：汽運(yùn)〔詳見(jiàn)專用條款約定〕。

4.4運(yùn)輸、裝卸由乙方負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用由乙方承當(dāng)。

4.5運(yùn)輸途中設(shè)備毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承當(dāng)。

5.包裝要求

5.1按照乙方常規(guī)包裝規(guī)范。

5.2甲方對(duì)包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。

6.安裝擺放

6.1乙方交貨之日起天內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝并擺放到位交付使用。

6.3乙方安裝人員差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等均由乙方自行承當(dāng)。

6.4在乙方安裝過(guò)程中，甲方提供所需的工作場(chǎng)地、安裝的設(shè)備供電等其他滿足安裝必要的配套效勞。

7.驗(yàn)收及異議期

7.1驗(yàn)收辦法：以本合同第3條進(jìn)行驗(yàn)收。

7.2乙方應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收之日前2天通知甲方驗(yàn)收。或甲方應(yīng)安頓人員在貨物完成擺放后2日內(nèi)完成驗(yàn)收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據(jù)作為驗(yàn)收合格依據(jù)。

7.3異議期為合同標(biāo)的安裝擺放完成之日起3天。異議期內(nèi)甲方未提出異議或未辦理驗(yàn)收手續(xù)，都被視為默認(rèn)產(chǎn)品驗(yàn)收合格。產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量由乙方承當(dāng)質(zhì)量保修義務(wù)。

8.付款方式及期限

8.1付款方式

①合同簽訂后，甲方在3天內(nèi)支付合同總額的30%，即元整〔大寫(xiě)圓整〕。

②合同標(biāo)的簽收后3天內(nèi)支付合同總額的70%，即元整〔大寫(xiě)圓整〕。

8.2上述款項(xiàng)采用銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付到乙方下列帳戶：

戶名：

開(kāi)戶行：

賬號(hào)：

甲方：

乙方：

承攬合同范本13簽訂日期：__________年____月____日

承攬方〔全稱〕：__________________

定作方〔全稱〕：__________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

1．品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期

品名

規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額分期交〔收〕貨數(shù)量超欠幅度%月月月月月總金額〔大寫(xiě)〕佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分＄____

2．質(zhì)量規(guī)范、驗(yàn)收辦法及地點(diǎn)：__________________________________________

3．原材料來(lái)源及互利辦法：______________________________________________

4．交〔收〕貨辦法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________________________________

5．貨款結(jié)算時(shí)間及辦法：________________________________________________

6．包裝要求及包裝物回收方法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：________________________________

7．違約責(zé)任：__________________________________________________________

8．其他：______________________________________________________________

9．不可抗力____________________________________________________________

10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

11．本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

12．本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份_______________________________________

13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

承攬人：法人委托書(shū)號(hào)碼__

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼定作人：_________________

法人委托書(shū)號(hào)碼：____________________

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼承攬人：_________________

法定代表人：_________________

開(kāi)戶銀行：_________________

帳號(hào)：_________________

號(hào)碼：_________________

電掛：_________________

住址：_________________

定作人：〔蓋章〕__________________

法定代表人：__________________

開(kāi)戶銀行：__________________

帳號(hào)：__________________

號(hào)碼：__________________

電掛：__________________

住址：__________________

20__年_月_日

承攬合同范本14發(fā)包方〔簽章〕〔下列稱甲方〕

地址：

聯(lián)系：

承包方〔簽章〕〔下列稱乙方〕

地址：

聯(lián)系：

乙方承包甲方〔〕裝修項(xiàng)目，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上按照?中華人民共和國(guó)合同法》和?建筑裝飾項(xiàng)目承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本