加工定作合同書模板

1、加工定作合同書模板承攬方全稱： 定作方全稱：合同編號：訂地點：承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守.一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：1 、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起 天內(nèi),向承攬方提供定作 物的樣品,承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.2 、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工.三、質(zhì)量檢驗及驗收方法：定作方應(yīng)白收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、 質(zhì)量等相 關(guān)事項進行確認(rèn)驗收.如果對承攬方交付的定作物有任何異議, 應(yīng)于 收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出. 如逾期,那么視為承攬方交付的 定作物完全符合定作要求.

2、定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞?起的質(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任 何責(zé)任.四、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不 受損壞為準(zhǔn),具體包裝要求是五、交貨運輸時間、方法及地點要求：1 、定作物交由定作方指定的 承運人承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方白行承 擔(dān). 承攬方將定作物交付承運人后,那么視為承攬方已將定作物交付 于定作方,定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān).2 、時間要求：交定作物期限應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前 7天 書面向?qū)Ψ教岢?并且取得對方同意.委托承運人運輸?shù)?以交定

3、作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn).六、預(yù)付款要求：定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 元預(yù)付款(根據(jù)定作款總額的百分之 計算),該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款.七、定作款結(jié)算方法及期限：1、2 、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所 有權(quán)由承攬方所有.承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利.八、違約責(zé)任：第一點：定作方的違約責(zé)任(1) 中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格 給承攬方造成損失時,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,那么至少為 元人民幣.(2) 中途解除合同的,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行局部 價款總值百分之30的違約金.(

4、3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外, 每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金.(4) 無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,(5) 錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接 收人的,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失.第二點：承攬方的違約責(zé)任(1) 違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補交,否那么應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金.(2) 包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的 費用；(3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否那么定作方有權(quán)拒收.(4) 由于承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按 合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運 雜費和造成的延期交貨責(zé)任.九、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任 何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴.十、如需提供擔(dān)保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書,作為本合同附 件.H一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有 士 10%勺浮動,在交付時間上有士天的浮動.十二、本合同履行過程中,雙方來往的 、信函等均視為本合 同的重要組成局部,與本合同具有同等法律效力.十三、雙方需約定的其它事項：本