建設(shè)工程合同

建設(shè)工程合同建設(shè)工程合同1第一部分建設(shè)工程檢測合同委托人（以下簡稱甲方）檢測機構(gòu)（以下簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》、國家及本市有關(guān)建設(shè)工程檢測管理的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設(shè)工程檢測事項協(xié)商一致，簽訂本合同。一、甲方委托乙方檢測的工程概況如下：工程名稱：工程地址：工程規(guī)模：工程性質(zhì)：建設(shè)單位：設(shè)計單位：監(jiān)理單位：□房建□市政□軌道交通□其他總承包單位：施工單位：工程報建編號：工程所屬區(qū)縣：受監(jiān)質(zhì)監(jiān)站：工程造價：萬元（幣種：）二、下列文件均為本合同的組成部分：1．建設(shè)工程檢測合同標(biāo)準(zhǔn)條件；2．建設(shè)工程檢測合同專用條件；3．在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件；4．附件：建設(shè)工程檢測項目收費表。三、乙方向甲方承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔(dān)本合同專用條例中議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程檢測業(yè)務(wù)。四、甲方向乙方承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向檢測單位支付合同價款。合同訂立時間：__年__月__日合同訂立地點：本合同正本一式__份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)__份。副本份，各執(zhí)份。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：郵政編碼：郵政編碼：單位電話：單位電話：傳真：傳真：聯(lián)系人：聯(lián)系人：聯(lián)系人手機：聯(lián)系人手機：第二部分建設(shè)工程檢測合同標(biāo)準(zhǔn)條件詞語定義、適用范圍和法規(guī)第一條下列名詞和用語，除上下文另有規(guī)定外，有如下含義：1．標(biāo)準(zhǔn)條件：根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程檢測的需要訂立，通用于建設(shè)工程檢測的條款。2．專用條件：雙方根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實際，經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。3．委托人：承擔(dān)直接投資責(zé)任和委托工程檢測業(yè)務(wù)的一方以及其合法繼承人，本合同甲方。4．檢測機構(gòu)：承擔(dān)工程檢測業(yè)務(wù)和檢測責(zé)任的一方，以及其合法繼承人，本合同乙方。5．第三人：除甲、乙方以外與本檢測業(yè)務(wù)有關(guān)的當(dāng)事人。6．日：任何一天零時至第二天零時的時間段。7．月：根據(jù)公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應(yīng)日期的.前一天的時間段。第二條本合同文件適用中國的法律和行政法規(guī)、部門規(guī)章以及本市地方法規(guī)、地方規(guī)章。雙方應(yīng)約定檢測依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱和方法；沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范但有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定依據(jù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱和方法；沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定依據(jù)的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱和方法。國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，由甲方向乙方提出檢測要求，經(jīng)乙方認可后執(zhí)行。第三條本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應(yīng)為解釋和說明本合同的標(biāo)準(zhǔn)語言文字。建設(shè)工程合同2甲方：乙方：丙方：甲方與乙方于年月日簽訂的既有合同正在履行中，現(xiàn)甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，就合同主體變更及保證條款相關(guān)事宜達成以下協(xié)議：一、合同主體變更條款1、本協(xié)議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協(xié)議所需相關(guān)資質(zhì)和條件，如因其不具備相關(guān)資質(zhì)和條件給甲方造成損失的，由乙丙雙方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。3、乙方在本協(xié)議生效前基于履行“既有合同”對甲方所享有的'權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)分別由丙方享有和承擔(dān)。4、本協(xié)議生效后，丙方按照“既有合同”的約定享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。5、乙、丙雙方必須做好資料、手續(xù)等的交接工作，因合同主體變更所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔(dān)。二、保證條款為了保證丙方按照約定履行義務(wù)，本協(xié)議生效后，乙方對丙方基于本協(xié)議及“既有合同”對甲方所負的一切債務(wù)向甲方提供連帶責(zé)任保證。三、除本協(xié)議約定情形外，“既有合同”其他內(nèi)容不變。四、因本協(xié)議及“既有合同”而引起的糾紛，適用中華人民共和國法律，如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)提交甲方所在地人民法院法院解決。本協(xié)議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各執(zhí)二份。甲方：乙方：丙方：地址：地址：地址：法定代表人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日年月日建設(shè)工程合同3隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，建筑工程行業(yè)也迎來了發(fā)展的機遇。而在建筑工程的建設(shè)過程中，建設(shè)工程合同的簽訂和執(zhí)行是至關(guān)重要的。在本次建設(shè)工程合同實訓(xùn)中，我學(xué)習(xí)到了很多實用的知識和技能，收獲頗豐。以下是我的心得體會。建設(shè)工程合同是指建設(shè)單位或其委托的組織與建筑業(yè)務(wù)人員簽訂的、約定在一定時期內(nèi)完成某一工程的契約文書。在實際的建筑工程中，建設(shè)工程合同是保障建設(shè)工程順利進行的重要保障，具有合法、合規(guī)的意義。要認真了解合同條款，確定合約的前提、條件、約定期限、達成的目標(biāo)、雙方權(quán)利與義務(wù)等各方面內(nèi)容，確保能夠符合各方的利益。在簽訂合同時，需要注意一些事項。首先是簽訂前的準(zhǔn)備工作，如進行前期調(diào)查、了解彼此情況、明確要求等。其次是合同的主要條款，如計價方式、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同付款方式以及履行義務(wù)等。同時，還需要考慮到擔(dān)保機構(gòu)，分析擔(dān)保機構(gòu)的安全性和可靠性，以盡可能保證合同履行的成功。建設(shè)工程合同清單是合同中重要的一個部分，包含了工程項目、分項工程項目及其量、工程項目及分項工程項目所需的材料、設(shè)備、工程構(gòu)件及其數(shù)量等，是合同的主體內(nèi)容之一。在實訓(xùn)中，我學(xué)習(xí)到了如何編制合同清單，這對于后期的建設(shè)工程實施是非常重要的，可以對工程實施過程起到指導(dǎo)作用。第一段，實施建設(shè)工程項目。實施建設(shè)工程項目是合同的'一個重要環(huán)節(jié)。在實施過程中，需要注意各方面的細節(jié)問題，如進度的控制、質(zhì)量的保證、材料和設(shè)備的采購等。同時，針對可能出現(xiàn)的突發(fā)情況，需要制定相應(yīng)的應(yīng)急措施計劃，及時解決問題，確保工程的質(zhì)量和安全。第二段，合同的執(zhí)行和履行。合同的執(zhí)行和履行是合同交付的最終階段，是實現(xiàn)合同目的的關(guān)鍵步驟。在履行合同過程中，需要注意各方的權(quán)利和義務(wù)，及時協(xié)調(diào)解決問題，以確保建設(shè)工程的高質(zhì)量、高效率的完成。在履行過程中，建設(shè)單位需要嚴(yán)格按照合同的規(guī)定向承包商支付各種費用，如材料費、設(shè)備費、勞務(wù)費等，確保承包商的收益。通過這次實訓(xùn)，我深刻認識到了建設(shè)工程合同的重要性，明確了合同的簽訂和履行步驟，獲得了實際操作的經(jīng)驗和技能，提升了自身的實踐能力和辦事能力。這對我的將來的職業(yè)發(fā)展非常有益。建設(shè)工程合同4本協(xié)議書于20__年____月____日由________（以下簡稱“業(yè)主”）為一方與________（以下簡稱“承包人”）為另一方簽定。鑒于業(yè)主欲建成本項工程，即______并已接受承包人提出的承擔(dān)該項工程之施工、竣工并修補其任何缺陷的投標(biāo)書。茲為以下事項達成本協(xié)議：l、本協(xié)議書中的措辭和用語應(yīng)具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的`相同的含義。2、下列文件應(yīng)被認為是組成本協(xié)議書的一部分，并應(yīng)被作為其一部分進行閱讀和理解：（1）中標(biāo)函。（3）合同條件。（4）規(guī)范。（5）圖紙。（6）工程量清單。3、考慮到下文提及的業(yè)主準(zhǔn)備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業(yè)主保證在各方面均遵照合同的規(guī)定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。4、業(yè)主持此立約保證在合同規(guī)定的各項期限和以合同規(guī)定的方式向承包人支付合同價格或合同規(guī)定的其它應(yīng)支付的款項，以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。特立此據(jù)。本協(xié)議書于上面所定的日期，由有關(guān)雙方根據(jù)其各自的法律簽署訂立。業(yè)主簽名：_____________承包人簽名：____________聯(lián)系人：_______________聯(lián)系人：________________建設(shè)工程合同5委托人：咨詢?nèi)耍航?jīng)過雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。一、委托人委托咨詢?nèi)藶橐韵马椖刻峁┙ㄔO(shè)工程造價咨詢服務(wù)：1、項目名稱：____________________。2、項目類別：____________________。3、咨詢服務(wù)內(nèi)容：____________________。二、本合同的措詞和用語與所屬建設(shè)工程造價咨詢合同條件及有關(guān)附件同義。三、下列文件均為本合同的組成部分：1、建設(shè)工程造價咨詢合同標(biāo)準(zhǔn)條件;2、建設(shè)工程造價咨詢合同專用條件;3、建設(shè)工程造價咨詢合同執(zhí)行中共同簽署的'補充與修正文件。四、咨詢?nèi)送獍凑毡竞贤囊?guī)定，承擔(dān)本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)。五、委托人同意按照本合同規(guī)定的期限、方式、幣種、額度向咨詢?nèi)酥Ц冻杲?。六、本合同的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)自_____年_____月_____日開始實施，至_____年_____月_____日終結(jié)。七、本合同一式_____份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)_____份。委托人：咨詢?nèi)耍喝掌冢航ㄔO(shè)工程合同6甲方：乙方：甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協(xié)議：第一條、工程概況1、施工名稱：辦公樓內(nèi)墻面裝修2、施工地點：四平市鐵東區(qū)開發(fā)區(qū)大路2499號第二條、承包范圍：行政辦公樓內(nèi)墻粉刷。第三條、工程要求：符合吉林省的有關(guān)規(guī)定及國家驗收標(biāo)準(zhǔn)。第四條、合同工期：總工期為（日歷工期）4天。（2013年9月日—20__年9月日）第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律1、合同使用的語言：漢語。2、適用法律、法規(guī)：中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)。第六條、工地代表甲方代表：乙方代表：王永軍第七條、工程量、合同造價、結(jié)算方式：1、工程量：粉刷面積為。2、合同造價：甲方以固定總價的標(biāo)準(zhǔn)計算合同價款，共計人民幣（大寫），小寫：（：）元整。3、付款方式：工程竣工驗收合格并結(jié)算審核后支付至總價的95%，剩余5%做保修金，保持期滿一年驗收無缺陷后一次支付完畢。3、結(jié)算方式：結(jié)算審核后，由施工方出具四平地區(qū)稅務(wù)部門開具的全額工程類發(fā)票，甲方于七日內(nèi)將工程款的95%，一次性付給乙方。第八條、甲方工作1、甲方提供工人的就餐場所，費用由施工方承擔(dān)。2、甲方負責(zé)定位基準(zhǔn)點、技術(shù)交底等技術(shù)要求及相關(guān)問題，并負責(zé)組織工程竣工驗收等。3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口，并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用，工程用水、用電費用由乙方另行繳納。4、組織甲、乙雙方工程技術(shù)人員進行驗收。5、負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工現(xiàn)場與相關(guān)單位之間的關(guān)系。6、協(xié)助乙方接洽政府、地方有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的各項檢查。7、監(jiān)督乙方的安全生產(chǎn)、文明施工，同時為乙方提供施工便利條件，如辦公室、食堂等。第九條、乙方工作1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設(shè)備。2、接受甲方的工作指導(dǎo)及工程質(zhì)量的監(jiān)督。3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質(zhì)量和工期，如發(fā)生質(zhì)量問題，根據(jù)損失給予甲方相應(yīng)賠償，如工程逾期，每日歷天由工程款內(nèi)扣除工期違約金1000元。第十條安全及防護要求1、施工方須設(shè)置專職安全員，負責(zé)施工現(xiàn)場安全，作好施工現(xiàn)場安全管理工作。2、嚴(yán)格按照《勞動法》規(guī)定對現(xiàn)場施工人員進行管理，按照安全操作規(guī)程和現(xiàn)場各項進行施工，并采取嚴(yán)格的安全防護措施，3、承擔(dān)由于自身安全措施不力而造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用。第十一條技術(shù)要求1、乙方根據(jù)工程的具體情況，派駐1名工程師或技術(shù)人員對施工進行全過程技術(shù)指導(dǎo)。2、乙方在施工過程中，須按照甲方的技術(shù)交底施工，每道工序須按照建筑裝飾施工規(guī)范操作。3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標(biāo)正品原料，不得出現(xiàn)脫落、發(fā)霉等現(xiàn)象。第十二條文明施工1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建筑裝修行業(yè)及白象食品股份有限公司吉林分公司的`有關(guān)文明施工的規(guī)定，不得擾亂建設(shè)單位正常秩序。2、進入現(xiàn)場施工的人員應(yīng)有禮貌，不得頂撞甲方。3、使用的生活設(shè)施應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，施工人員不得隨地大小便，不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙，由此引起的罰款由責(zé)任方承擔(dān)。第十三條違約責(zé)任1、由于一方過失造成合同不能履行時，由過失一方承擔(dān)違約責(zé)任，如屬雙方過失，根據(jù)實際情況，由雙方承擔(dān)各自的違約責(zé)任。2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。3、當(dāng)合同雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或申請施工合同管理機構(gòu)有關(guān)合同管理部門調(diào)解，不愿通過協(xié)商調(diào)解或調(diào)解不成的，可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。第十四條附則1、本合同未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)本著友好合作的精神，另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效。3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日_________年____月____日建設(shè)工程合同7甲方：乙方：經(jīng)甲、方友好協(xié)商，本著平等自愿的原則，就“武平名郡二期”項目廣告鐵皮圍檔建設(shè)施工達成如下協(xié)議：一、工程概況1、工程名稱：武平名郡二期住宅小區(qū)廣告鐵皮圍檔（不含噴繪畫布）2、工程規(guī)模：220米長（竣工實測實量為準(zhǔn)）。高度4米，展開面積880平方米。3、建設(shè)地點：霸州市東關(guān)二、工程造價及承包方式1、本工程雙方約定單價93元/平方米（含稅）。暫估總價：捌萬壹仟捌百肆拾元整￥81840元整2、工程承包方式：包工包料，承包范圍：為雙方確定的施工圖紙中的'全部內(nèi)容（見附圖）三、款支付方式因本工程需要甲方需預(yù)付給乙方部分材料款40000元（肆萬元整），工程竣工驗收、辦理結(jié)算后10個工作日內(nèi)，甲方需付清乙方工程結(jié)算總額的95%，余額5%為工程保修金，保修期滿（自工程竣工驗收合格之日起）一年后，甲方無息全額支付乙方質(zhì)量保修金。四、工期自20_年11月25日開工至20_年12月25日竣工，日歷工期30天。五、其它1、當(dāng)甲方不能按照約定時間及時支付乙方工程款時，因此造成損失，由甲方承擔(dān)。2、乙方施工時需甲方協(xié)助解決臨時水、電等問題，保證乙方施工道路暢通，施工過程如出現(xiàn)安全事故，一切責(zé)任損失乙方自理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。3、如乙方在施工過程中出現(xiàn)其他人為因素阻止乙方施工，甲方有義務(wù)出面協(xié)調(diào)解決。4、未盡事宜雙方另行協(xié)商。六、本協(xié)議一式4份，雙方各執(zhí)2份。甲方：乙方：_年_月_日_年_月_日建設(shè)工程合同8合同編號：_________建設(shè)項目：_________貸款方（甲方）：_________借款方（乙方）：_________根據(jù)國家規(guī)定，乙方為進行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)甲方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。第一條乙方根據(jù)批準(zhǔn)的年度基本建設(shè)計劃，向甲方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設(shè)工程。預(yù)計分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。第二條借款用途：購置設(shè)備_________臺（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。第三條貸款利息，按年息_________％計收；乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________；挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數(shù)計息并計算復(fù)利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據(jù)政策相應(yīng)調(diào)整。第四條甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規(guī)定的固定資產(chǎn)基本折舊率、應(yīng)納稅率和產(chǎn)品價格等有較大調(diào)整，需要延長或縮短時，雙方通過協(xié)商計算，調(diào)整還款年限，并簽訂補充文本。第五條貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規(guī)定在建設(shè)項目投產(chǎn)后用下列資金清償：1．基本建設(shè)收入；2．新增固定資產(chǎn)的基本折舊基金；3．固定資產(chǎn)稅；4．利潤。乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規(guī)定辦理。第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔(dān)保，抵押（或保證）協(xié)議作為合同附件。第七條貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔(dān)保人代為償還，擔(dān)保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔(dān)保人的各項投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔(dān)保的，可變賣抵押財產(chǎn)歸還貸款。第八條乙方在本合同規(guī)定的貸款總額內(nèi)，根據(jù)批準(zhǔn)的年度計劃和建設(shè)進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應(yīng)資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內(nèi)，按基本建設(shè)貸款的有關(guān)規(guī)定及時供應(yīng)資金。因甲方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收乙方的罰息計算相同。第九條甲方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解乙方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。乙方應(yīng)提供有關(guān)統(tǒng)計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規(guī)定使用貸款，甲方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。乙方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。第十條聲明及保證甲方：1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。乙方：1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的.商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見，不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2．各方通訊地址如下：_________。3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：1．提交_________仲裁委員會仲裁；2．依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法人代表（簽字）：_________法人代表（簽字）：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________建設(shè)工程合同9原告：___，男，漢族，____年__月__日出生，住廣東省佛山市___，身份證號碼：___。系個體戶佛山市___區(qū)___金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市___區(qū)__金屬制品廠經(jīng)營場所：___佛山市___區(qū)___鎮(zhèn)街道___工業(yè)區(qū)___號廠房，注冊號：___。被告一：___，男，漢族，____年__月__日出生，住廣東省佛山市___，身份證號碼：___。被告二：___佛山市__區(qū)___工程有限公司，住所：___佛山市___，注冊號：___。法定代表人：___。案由：___建設(shè)工程合同糾紛訴訟請求：___1、判令被告一立即向原告支付工程款___元以及逾期支付的利息___（利息以___元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從20__年__月__日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止）；2、判令被告二對被告一所欠原告的'工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任；3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。事實與理由：20__年__月__日，被告一將其從被告二處承包的佛山市___有限公司在___工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市___區(qū)___金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市___有限公司在___工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程?！豆こ坛袛堌?zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為20__年__月__日。20__年__月__日，被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款___元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。此致___區(qū)人民法院具狀人：___20__年__月__日建設(shè)工程合同10發(fā)包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)地址：_________________法定代表人：_________________承包人：_________________(承包單位全稱)(以下簡稱：_________________乙方)地址：_________________法定代表人：_________________甲、乙雙方為切實保證盛世尊邸住宅區(qū)(以下稱“本項目”)的施工順利進行，根據(jù)有關(guān)法律及行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，特簽訂如下合同條款：_________________一、工程承包范圍約定：_________________(一)、由廣東建設(shè)筑藝術(shù)設(shè)計院設(shè)計的盛世尊邸住宅小區(qū)全套圖紙，除本合同第二條甲方指定的分包工程外，其余均屬乙方承包范圍。具體圖號如下：_________________1、建筑施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。2、結(jié)構(gòu)施工圖紙圖號列：_________________至共張圖張。3、弱電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。4、強電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。5、給排水施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。6、燃氣施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。7、空調(diào)通風(fēng)、人防施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。8、會審圖紙的`記錄及其圖紙存在但未提到的圖紙設(shè)計問題。1/11頁(二)、施工圖紙中未包含或不明確但屬乙方承包的工程有：_________________1、設(shè)計變更;2、本合同書附件一、二，所列明的分包工程中乙方應(yīng)負責(zé)施工的工程范圍;(三)、因本工程為毛丕房，在施工圖中屬乙方承包范圍內(nèi)，但經(jīng)雙方約定免予施工的有：_________________各套套內(nèi)功能分隔墻、樓地面找平層、天花大白漿面層。甲方(蓋章)___________法定代表人(簽章)___________乙方(簽章)_______________年_____月_____日建設(shè)工程合同11委托方(以下簡稱甲方):受托人(以下簡稱乙方):根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《武漢市非經(jīng)營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》，甲方同意將建設(shè)項目委托給乙方實施代建制。根據(jù)平等自愿、誠實信用的原則，為明確各方的'責(zé)任和權(quán)利，就代理建設(shè)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。一、項目概述1、項目名稱:2、項目地點:3、項目(預(yù)計)投資:4、項目批準(zhǔn)號:二、項目建設(shè)期項目總工期(自合同簽訂之日起):三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):四、發(fā)包價格甲方以建委[20__]249號文項目計劃投資額的%作為乙方的代理建設(shè)費、人民幣1萬元。五、構(gòu)成合同的文件1、合同協(xié)議書及合同條件；2、項目建設(shè)委托書；3、項目實施過程中雙方簽署的補充和修訂文本。六、甲方同意按照本合同規(guī)定的期限、方式和貨幣向乙方支付建設(shè)費。七、乙方同意按照本合同的規(guī)定，在項目合同文件約定的范圍內(nèi)承擔(dān)項目建設(shè)工作。本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份；四份，雙方各兩份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日建設(shè)工程合同12貸款方：_____________借款方：_____________根據(jù)國家規(guī)定，借款方為進行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放，為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。第一條借款用途________________________________________________________________。第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_____元，預(yù)計用款為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。第三條借款利率自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復(fù)利，在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為___%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率%。第四條借款期限借款方保證從____年_____月起至____年_____月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請代借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。第五條因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂下列合同的文件，作為本合同的組成部分。第六條貸款方保證按照合同規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。第七條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。第八條凡因本合同發(fā)生的.或與本合同有關(guān)的一切爭議，由各方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，應(yīng)提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照金融爭議仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。第九條本合同條款以外事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式份，雙方各執(zhí)份。借款方：_____(蓋章)授權(quán)簽字人：_____(蓋章)地址：_________貸款方：_____(蓋章)授權(quán)簽字人：_____(簽章)地址：_________簽約日期：_______簽約地點：_______建設(shè)工程合同13建設(shè)單位（以下簡稱甲方）_________________地址：____________________________________郵碼：_______________電話：_______________法定代表人：____________職務(wù)：____________拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________地址：____________________________________郵碼：_______________電話：_______________法定代表人：____________職務(wù)：____________根據(jù)________建筑安裝工程的建設(shè)需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準(zhǔn)。拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn)。租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn)，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應(yīng)付給乙方拆除費）甲方負責(zé)于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積。乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應(yīng)適當(dāng)壓縮，但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴(yán)重擁擠不便的，應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧）第二條乙方應(yīng)于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房（或乙方自找的周轉(zhuǎn)房），甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費________元。第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助：1.乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助________元；2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的'，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人。授權(quán)他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負責(zé)任。第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應(yīng)按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應(yīng)向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應(yīng)向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。第七條其他約定：________________________________________.本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可向人民法院起訴。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計委____等單位各留存一份。建設(shè)（甲方）____________（公章）拆遷戶（乙方）____________（公章）代表人：____________代表人：________________年____月____日____年____月____日建設(shè)工程合同14借款方：________________________________________________法定代表人：____________________職務(wù)：____________________地址：____________________郵碼：________電話：________貸款方：________________________________________________法定代表人：____________________職務(wù)：____________________地址：____________________郵碼：________電話：________根據(jù)國家法律規(guī)定，借款方為進行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。第一條借款用途：________________________________________第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。預(yù)計用款為一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復(fù)利。在合同規(guī)定借款期內(nèi)，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規(guī)定還款資金償還全部貸款。預(yù)定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請借款單位其他開戶銀行代為扣款清償。第五條因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同文件，作為本合同組成部分。第六條代款方保證按照本合同規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規(guī)定加收借款方罰息計算相同。第七條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款使用情況，了解借款方經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)統(tǒng)計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款，應(yīng)按規(guī)定減收利息。第八條本合同條款以外其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定辦理。第九條本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。借款方：____________(蓋章)貸款方：____________(蓋章)代表人：