施工合同索賠2024年

施工合同索賠2024年通用合同編號：__________一、索賠事由1.1乙方依據(jù)施工合同的約定，應(yīng)按期完成施工項目的全部工程。（1）甲方原因?qū)е碌难悠?，包括但不限于設(shè)計變更、施工圖紙延遲提供、施工現(xiàn)場不具備施工條件、甲方指定材料供應(yīng)商延遲供貨等；（2）不可抗力因素，包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等；（3）甲方、乙方以外的第三方原因，包括但不限于交通中斷、供電中斷、施工周邊環(huán)境變化等；1.3乙方在發(fā)生索賠事由后，應(yīng)立即通知甲方，并在__________小時內(nèi)向甲方提交詳細的索賠報告及有關(guān)證據(jù)。二、索賠金額和工期順延2.1乙方根據(jù)本合同第一條第1.2款的規(guī)定，向甲方提出索賠時，應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)。甲方在收到乙方索賠報告后，應(yīng)在__________日內(nèi)對乙方的索賠報告進行審核，確認索賠金額和工期順延天數(shù)。2.2甲方確認的索賠金額和工期順延天數(shù)，作為甲方支付乙方工程款和進度款的依據(jù)。2.3甲方未在約定時間內(nèi)審核乙方索賠報告的，乙方有權(quán)按本合同約定的索賠金額和工期順延天數(shù)向甲方提出支付要求。三、爭議解決3.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.2訴訟費用及為實現(xiàn)債權(quán)的一切費用，包括但不限于律師費、差旅費、訴訟費等，均由敗訴方承擔。四、其他約定4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至施工合同約定的工程竣工驗收合格之日止。4.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日（此頁無）一、附件列表：

1.《__________項目施工合同》

2.施工圖紙和技術(shù)要求

3.工程量清單

4.材料供應(yīng)合同

5.設(shè)備租賃合同

6.施工人員名單

7.工程進度計劃

8.質(zhì)量保證措施

9.安全防護措施

10.環(huán)境保護措施二、違約行為及認定：

1.甲方違反合同約定，延遲提供施工圖紙或設(shè)計變更，導(dǎo)致乙方不能按期完成工程，甲方需承擔違約責(zé)任。

2.乙方未按照施工合同約定的質(zhì)量標準完成工程，甲方有權(quán)要求乙方整改或賠償。

3.甲方未按照約定的付款期限和金額支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。

4.乙方未按照約定的工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。

5.不可抗力因素導(dǎo)致工程延期，雙方互不承擔違約責(zé)任。

6.甲方、乙方以外的第三方原因?qū)е鹿こ萄悠诨驌p害，由第三方承擔責(zé)任。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指項目業(yè)主，合同約定的工程項目的投資者和受益人。

2.乙方：指施工單位，承擔合同約定的工程施工任務(wù)。

3.施工合同：指甲乙雙方簽訂的關(guān)于工程施工的合同。

4.索賠：指合同一方因?qū)Ψ竭`約或不可抗力等原因，要求對方承擔違約責(zé)任的行為。

5.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免、無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。

6.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.施工圖紙延遲提供：甲方應(yīng)提前準備并按時提供施工圖紙，如延遲提供，應(yīng)承擔相應(yīng)違約責(zé)任。

2.工程進度延誤：乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如發(fā)生延誤，應(yīng)支付違約金。

3.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)整改或賠償。

4.工程款支付延遲：甲方應(yīng)按照約定的付款期限和金額支付工程款，如延遲支付，應(yīng)支付違約金。

5.爭議解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：

1.適用于各類建筑工程項目施工合同的簽訂及履行。

2.適用于施工過程中因