【室外管網(wǎng)施工合同范本】室外附屬工程合同范本

【室外管網(wǎng)施工合同范本】室外附屬工程合同范本發(fā)包方（甲方）：承包方（乙方）：工事項(xiàng)協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。一、工程概況：1、工程名稱：2、工程地點(diǎn)：3、工程內(nèi)容：詳見(jiàn)招標(biāo)文件。4、工程期限：日歷日4．1、工程施工工期：自甲方通知進(jìn)場(chǎng)施工開(kāi)始計(jì)算工期，總工期60天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元違約4．2、在施工過(guò)程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過(guò)雙方及時(shí)協(xié)商，并以書面形式確定：4．2．1因自然災(zāi)害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；4．2．2因甲方提出的工程變更以至延長(zhǎng)工期者；4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。5、工程承包方式：本工程采用施工總承包，并采用固定總價(jià)包干，包工包料。工程量如有變更，按照投標(biāo)文件中的單價(jià)進(jìn)行合同價(jià)調(diào)整（詳見(jiàn)招標(biāo)文件和投標(biāo)報(bào)價(jià)書）。6、工程價(jià)款：通過(guò)公開(kāi)競(jìng)標(biāo)本工程價(jià)款（大寫）元人民幣。二、合同組成部分：1、工程施工合同協(xié)議條款；2、甲乙雙方協(xié)商一致確定的其他相關(guān)書面協(xié)議或紀(jì)要；3、招標(biāo)文件；4、投標(biāo)報(bào)價(jià)書；5、施工圖紙；6、工程變更通知單；7、國(guó)家關(guān)于工程施工的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。三、駐工地代表：1、甲方駐工地代表：2、乙方駐工地代表：3、監(jiān)理方代表：四：甲乙方工作：1、甲方工作。1.1施工場(chǎng)地具備開(kāi)工條件；1.2外部施工環(huán)境協(xié)調(diào)，內(nèi)部工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理；1.3按節(jié)點(diǎn)支付工程款；2、乙方工作。2.1工程成品保護(hù)、施工場(chǎng)地周圍建筑物、地下管線保護(hù)；2.2保證施工場(chǎng)地整潔，遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，如發(fā)生安全事故，其一切責(zé)任及費(fèi)用，包括事故處理費(fèi)用，均由乙方自負(fù)；2.3服從甲方項(xiàng)目部和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師的監(jiān)督、管理，及時(shí)提供進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備出廠證明、合格證、說(shuō)明書和質(zhì)保書等并按要求及時(shí)進(jìn)行材料、設(shè)備等的報(bào)驗(yàn)。五、工程結(jié)算及付款方式：1、付款方式（以招標(biāo)文件為準(zhǔn)）1．1、根據(jù)施工圖，實(shí)行總價(jià)包干，單價(jià)不調(diào)整，施工時(shí)工程量有變動(dòng)的，按規(guī)定調(diào)整。1．2、工程量完成％，付合同造價(jià)的％,；1．3、工程量完成％，再付合同造價(jià)的%；1．4、工程竣工驗(yàn)收再付至合同造價(jià)的％；1．5、工程結(jié)算辦理完畢再付算造價(jià)的％；2、工程竣工驗(yàn)收合格后，雙方按合同約定辦理結(jié)算。六、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1、乙方應(yīng)有關(guān)規(guī)范施工，并確保驗(yàn)收；2、乙方應(yīng)確保所提供的材料滿足圖紙和投標(biāo)書中材料清單中注明的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地要求的合格品；3、乙方施工期間出現(xiàn)達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不滿足進(jìn)度要求、不服從管理等情況的，甲方有權(quán)要求乙方停工整改、緩發(fā)工程進(jìn)度款，情節(jié)嚴(yán)重的甲方有權(quán)勒令乙方無(wú)條件退場(chǎng)，并承擔(dān)由此造成一切損失。七、工程保修：1、保修內(nèi)容：所施工的全部?jī)?nèi)容；2、保修期：土建工程保修一年；水電設(shè)備保修二年；苗木綠化管護(hù)期一年。3、保修責(zé)任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質(zhì)量或綠化苗木出現(xiàn)的問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔(dān)造成所有經(jīng)濟(jì)損失。八、違約責(zé)任：1、在乙方提請(qǐng)竣工驗(yàn)收后，甲方無(wú)正當(dāng)?shù)睦碛刹唤M織工程驗(yàn)收，每日支付延遲驗(yàn)收違約金______元。2、甲方無(wú)正當(dāng)理由拒付工程款的，每月賠償元遲延付款違約金。3、乙方未按清單所示的產(chǎn)品（苗木）名稱、型號(hào)、規(guī)格、品牌、產(chǎn)地等提供，私自變更的，甲方有權(quán)拒收設(shè)備并要求乙方償付貨款總值%的違約金。4、乙方施工期間達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不滿足甲方進(jìn)度要求的，甲方有權(quán)要求乙方償付工程款總值%的違約金，并承擔(dān)由此造成的相關(guān)損失，乙方償付了違約金后和損失費(fèi)后，不免除其他其繼續(xù)按甲方要求完成工程的義務(wù)。5、如乙方施工拖延導(dǎo)致甲方交房延期的，由此造成的延期交房損失由乙方予以賠償。九、合同份數(shù)及有效期限：1、合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份；2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清余款后自行失效。十、附則：1、如有特別情況或未盡事宜，雙方根據(jù)實(shí)際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。否則甲方視為乙方無(wú)損失。3、本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，解決不成交由甲方所在地判決。4、其他未盡事宜雙方可另行商定。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）地址：地址：法人代表：（蓋章）法人代表：（蓋章）或委托人（簽字）或委托人（簽字）電話：：電話：合同（hétong或hétóng）是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立的，它是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下規(guī)范財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)系的協(xié)協(xié)議書有廣義和狹義之分。廣義的協(xié)議書是指社會(huì)集團(tuán)或個(gè)人處理各種社會(huì)關(guān)系、事務(wù)時(shí)常用的“契約”類文書，包括合同、議定書、條約、公約、聯(lián)合宣言、聯(lián)合聲明、條據(jù)等。狹合同的定義是：基