2022-2023年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同通關試題庫(有答案)

2022-2023年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同通關試題庫(有答案)

單選題（共200題）1、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D2、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D3、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據合同的價格調整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費D.應被認為已經按照合同中規(guī)定的調價公式予以了調整【答案】C4、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C5、根據《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。A.實體民事權利B.勝訴權C.起訴權D.抗辯權【答案】B6、按照《安全生產許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產許可證，應當由()頒發(fā)和管理。A.安全生產監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機構C.勞動監(jiān)察主管部門D.建設行政主管部門【答案】D7、建設工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質量由分包企業(yè)負總責B.分包工程質量由分包企業(yè)單獨承擔責任C.總承包企業(yè)對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質量管理可不承擔責任【答案】C8、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現場B.設備運抵現場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A9、基于現場保安，負責阻止未經授權的人員進入現場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B10、如果出現缺陷的生產設備不能在現場修復，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產設備移出現場修復。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A11、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A12、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B13、根據我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發(fā)出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B14、在設備工程合同談判階段，雙方談判結果一般以()形式，形成書面文件。A.技術資料B.商務資料C.合同專用條件D.合同補遺【答案】D15、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D16、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D17、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內D.開標之日起15日內【答案】C18、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術管理部門【答案】A19、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權利是()。A.即時處分權B.使用權C.留置權D.收益權【答案】C20、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C21、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內B.簽訂合同后的28天內C.收到開工通知后的28天內D.設備工程合同生效前【答案】A22、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據相關規(guī)定，下列關于該安全事故的說法，正確的是()。A.發(fā)生事故后，現場有關人員應當于1小時內向本單位負責人報告B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調查C.該安全事故應由總承包單位負責上報事故D.負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起30日內作出批復【答案】C23、設備采購評標結束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內容不應當包括()。A.爭議的解決方式B.評標委員會的人員組成C.主要技術性能數據D.推薦的中標候選人【答案】A24、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A25、國內設備工程合同的生效時間是()。A.經公證B.經批準C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D26、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經營計劃D.承包商人員培訓安排【答案】A27、設備采購合同中，因出賣人原因導致不能全部或部分交貨，應依照()的違約金數額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B28、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發(fā)包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C29、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標人D.中標人【答案】B30、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B31、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經對該部分工程進行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A32、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D33、當事人依法經過協(xié)商，可以變更合同，當事人對合同變更的內容約定不明確的()。A.按變更的內容確定B.由仲裁機構裁決決定合同內容C.推定為未變更D.重新確定合同內容【答案】C34、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C35、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C36、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】D37、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D38、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A39、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結果分析【答案】D40、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D41、根據《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門【答案】B42、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D43、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應當征得()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B44、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應提前通知()。A.承包商B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】A45、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據合同應承擔的責任【答案】C46、下列關于承包人的工程價款優(yōu)先權的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權的期限為1年B.行使優(yōu)先權的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C47、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D48、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D49、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B50、對于一項重大的設備工程，設備工程的操作和維修培訓是一個重要環(huán)節(jié)，下列關于培訓的說法，正確的是()。A.工程師應對業(yè)主人員進行操作和維修培訓B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓應在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓工作是設備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓，相關方應在缺陷通知期內完成培訓工作【答案】C51、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A52、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C53、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結清證明【答案】B54、根據我國《招標投標法》的規(guī)定，必須實行招標的項目是()。A.外商投資工業(yè)項目B.涉及國家安全工程C.關系社會公共利益的大型基礎設施D.搶險救災工程【答案】C55、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。A.招標人是具備法人資格的經濟實體B.招標人是具有相應資質的企業(yè)法人C.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業(yè)人員D.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的專家?guī)臁敬鸢浮緾56、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務?！痹撘?guī)定屬于承擔違約責任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C57、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C58、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A59、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A60、執(zhí)行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執(zhí)行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當地市場價格【答案】B61、行為人對行為內容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A62、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D63、設備設計合同生效后，設計人由于自身原因拒不履行合同，下列關于設計人應承擔的責任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C64、在我國，下列知識產權中，保護期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權B.實用新型專利權C.職務作品著作權D.商標專用權【答案】A65、能夠引起民事法律關系產生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關系B.民事行為C.法律責任D.法律事實【答案】D66、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B67、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應僅限于代理權限內實施代理行為(濫用代理權)B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權范圍內獨立地表現自己的意思D.代理結果歸屬代理人【答案】C68、根據《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內B.自仲裁裁決作出之日起15日內C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達之日【答案】C69、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報價的構成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達成的協(xié)議進一步確認和具體化【答案】A70、發(fā)包方在與承包方結算工程款時，發(fā)包方的財務人員誤將核定的工程結算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發(fā)現該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關系屬于()之債。A.合同B.侵權行為C.不當得利D.無因管理【答案】C71、根據我國《招標投標法》的規(guī)定，必須實行招標的項目是()。A.外商投資工業(yè)項目B.涉及國家安全工程C.關系社會公共利益的大型基礎設施D.搶險救災工程【答案】C72、如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內未進行竣工試驗，業(yè)主人員自行進行了相應試驗。下列對此試驗的風險和費用承擔的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔風險，業(yè)主承擔費用B.工程合格，業(yè)主承擔風險和費用C.工程不合格，業(yè)主承擔風險，承包商承擔費用D.無論試驗結果如何，均由承包商承擔風險和費用均由承包商承擔【答案】D73、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權代理B.表見代理C.越權代理D.委托代理【答案】B74、承包商應在設備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B75、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B76、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質擔?！敬鸢浮緽77、大中型工程從發(fā)出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A78、在FIDIC合同條件關于解決爭端的工作流程中，當事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應在()天內作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D79、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸的在途標的物C.因標的物質量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的【答案】C80、下列關于承包人的工程價款優(yōu)先權的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權的期限為1年B.行使優(yōu)先權的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C81、買受人在合同內錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產生的后果由()承擔。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C82、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠【答案】A83、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應由()承擔違約責任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C84、根據《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內沒有行使【答案】C85、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A86、根據《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D87、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現場B.設備運抵現場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A88、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B89、根據《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產品D.鐵礦石【答案】A90、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B91、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A92、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。A.修補質量缺陷B.結算預付款C.設計交底D.裁決合同爭端【答案】A93、承包商編制的質量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項目經理C.承包商D.工程師代表【答案】B94、根據《產品質量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產品責任的訴訟時效期間為1年B.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品最初使用之日起滿5年喪失C.產品只要在明示的安全使用期內因存在缺陷造成損害，生產者和銷售者都應承擔產品責任D.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C95、如果一方因不可抗力事件將或已經使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內C.覺察到該不可抗力事件的28天內D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內【答案】A96、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C97、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內B.簽訂合同后的28天內C.收到開工通知后的28天內D.設備工程合同生效前【答案】A98、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D99、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內容的是()。A.當事人的名稱或者姓名和住所B.標的、數量、質量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D100、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B101、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D102、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D103、根據《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A104、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A105、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權的情形是()。A.債務人住所變更，致使債權人要求其履行債務發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務入破產案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經審判的D.債務人無償轉讓財產的【答案】C106、根據《安全生產法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規(guī)程【答案】D107、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D108、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現場【答案】A109、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A110、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C111、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C112、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，工程師應將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時付款證書B.列入當月付款證書C.列入竣工結算報表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B113、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B114、根據《合同法》規(guī)定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的B.債權人下落不明的C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿115、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛(wèi)器材等安全保障設施。A.進入施工現場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C116、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業(yè)主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B117、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內向第三人作出的意思表示，所產生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A118、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向對方支付違約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D119、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛(wèi)器材等安全保障設施。A.進入施工現場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C120、在設備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】D121、某水泥廠因技術問題致使生產的水泥達不到國家規(guī)定的標準，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權限【答案】A122、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A123、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B124、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經營計劃D.承包商人員培訓安排【答案】A125、《擔保法》規(guī)定，在留置權的實現過程中，債權人留置財產后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B126、某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據我國《著作權法》規(guī)定，該作品著作權的財產權保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C127、合同履行是指合同當事人雙方依據()的規(guī)定，實現各自享有的權利，并承擔各自的義務。A.合同法B.合同條款C.招投標法D.政府采購法【答案】B128、《擔保法》規(guī)定，在留置權的實現過程中，債權人留置財產后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B129、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D130、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D131、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調解或處理D.行政機關就土地、礦產等資源的所有權或者使用權歸屬所做的行政裁決【答案】D132、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發(fā)出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C133、在設備采購合同中，設備所有權自()時起轉移。A.支付定金B(yǎng).支付價款C.交付設備所有權憑證D.交付設備【答案】D134、代理人在代理權限內作出的意思表示應該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協(xié)商后的意思表示C.代理人獨立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C135、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B136、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】C137、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C138、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標人D.中標人【答案】B139、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D140、根據《建設工程質量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C141、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A142、按照《安全生產許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產許可證，應當由()頒發(fā)和管理。A.安全生產監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機構C.勞動監(jiān)察主管部門D.建設行政主管部門【答案】D143、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B144、下列文件均屬于設備工程監(jiān)理服務合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D145、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。A.投標有效期內B.評標開始之前C.開標時間之前D.中標通知書發(fā)出之前【答案】C146、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內鋼材市場價格發(fā)生波動，根據《合同法》的規(guī)定，下列關于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】B147、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D148、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B149、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關系中，甲企業(yè)享有的權利是()。A.抵押權B.土地承包經營權C.地役權D.建設用地使用權【答案】C150、如果承包商遇到了不可預見的物質條件，承包商有權索賠()。A.工期、費用和利潤B.費用和利潤C.工期和費用D.工期和利潤【答案】C151、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D152、《安全生產法》確定的安全生產管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負責B.安全為了生產、生產必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主【答案】D153、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個月內B.期滿前6個月內C.期滿后15日內D.期滿后3個月內【答案】A154、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。A.業(yè)主B.評標委員會C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A155、根據我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A156、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經債權人同意C.與第三人約定且經主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B157、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】D158、《產品質量法》規(guī)定產品質量責任包括()。A.企業(yè)賠償責任、商家賠償責任B.民事責任、行政責任、刑事責任C.一切責任D.產品責任、缺陷責任【答案】B159、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B160、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權代理B.表見代理C.越權代理D.委托代理【答案】B161、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D162、根據索賠依據不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費用索賠【答案】A163、在設備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】D164、根據《物權法》，物權分為()。A.所有權、債權和用益物權B.動產物權、不動產物權和權利質權C.所有權、用益物權和擔保物權D.抵押權、質權和留置權【答案】C165、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A166、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C167、給付定金的一方不履行約定債務的，無權要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務的，應當()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C168、下列與不可抗力相關的敘述，錯誤的是()。A.不可抗力是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責任責任C.當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據情況部分免除責任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C169、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經過去的時效期間統(tǒng)歸無效【答案】C170、具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的企業(yè)是()。A.個人獨資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營企業(yè)D.法人企業(yè)【答案】D171、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B172、根據《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發(fā)布招標公告。A.國務院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志C.全國影響最大的門戶網站D.國務院建設行政主管部門指定的媒介【答案】A173、在我國，下列知識產權中，保護期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權B.實用新型專利權C.職務作品著作權D.商標專用權【答案】A174、設備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D175、根據《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產品D.鐵礦石【答案】A176、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A177、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D178、根據我國《招標投標法》規(guī)定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設主管部門B.工程項目所在地建設主管部門C.招標人D.招標代理機構【答案】C179、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C180、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B181、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C182、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負責人D.總監(jiān)理工程師【答案】C183、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B184、根據《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B185、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報價的構成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達成的協(xié)議進一步確認和具體化【答案】A186、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現場的權利，承包商有權獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D187、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務?！痹撘?guī)定屬于承擔違約責任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C188、某必須招標的項目，招標文件規(guī)定采用評標價法評標，有甲、乙、丙、丁四家單位投標有效。四家單位的投標報價和評標得分為：甲單位投標報價1050萬元，評標價1030萬元；乙單位投標報價1000萬元，評標價1000萬元；丙單位投標報價980萬元，評標價1050萬元；丁單位投標報價950萬元，評標價1020萬元。據此，第一中標候選單位應是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B189、按照《安全生產法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失【答案】C190、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業(yè)主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B191、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構D.人民法院【答案】B192、根據《產品質量法》的規(guī)定，因產品存在缺陷造成損害要求賠償的請求權，在造成損害的缺陷產品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D193、根據《物權法》的規(guī)定，下列關于質權的說法，正確的是()。A.質物可以是正在建造的建筑物B.質權分為動產質權和不動產質權C.質權人對質物孳息享有收取權D.質權人有權使用質物【答案】C194、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強制執(zhí)行的效力C.當事人可以通過調解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構申請仲裁【答案】C195、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，付款計劃詳細規(guī)定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應當由()編制。A.承包商根據中標合同金額B.承包商根據投標金額C.工程師根據合同價格D.業(yè)主根據資金落實情況【答案】A196、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C197、根據《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A198、下列關于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續(xù)履行供貨義務C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續(xù)履行供貨義務D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B199、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發(fā)出投標邀請書D.發(fā)布招標公告【答案】D200、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結果分析【答案】D多選題（共100題）1、招標文件的作用表現在()。A.是廣泛吸引投標人參與競爭的文件B.是一種有限競爭的招標方式C.是投標人準備投標文件和參加投標的依據D.是招標投標活動當事人的行為準則和評標的重要依據E.是招標人和投標人訂立合同的基礎【答案】CD2、下列情形中，屬于行為人意思表示不真實的有()。A.乘人之危簽訂的設備買賣合同B.受欺詐情況下做出的行為C.受脅迫的情況下做出的行為D.誤將贗品作為真品購買E.與他人合伙開設賭場的行為【答案】ABCD3、下列關于工程設計合同委托人義務的描述，正確的有()。A.支付設計費及相關費用B.提供設計依據資料并對資料的正確性負責C.負責設計變更和修改預算并參加工程驗收D.提供必要的其他協(xié)助E.保護設計人的知識產權【答案】ABD4、根據有關招標投標法規(guī)，下列關于投標人的說法，正確的是()。A.母公司與其子公司可以成為同一標段的不同投標人B.公司法人的分支機構可以作為投標人C.投標人應當具備承擔招標項目的能力D.投標人應符合國家關于其資格條件規(guī)定E.投標人應符合招標文件關于其資格條件的規(guī)定【答案】CD5、根據世界銀行貸款項目貨物采購國際競爭性招標文件規(guī)定，貨物采購招標文件包括()。A.投標邀請書B.招標資料表C.貨物需求一覽表D.中標通知書E.工程量清單【答案】ABC6、下列關于仲裁的說法，正確的有()。A.仲裁行為是國家行政行為B.仲裁機構對案件的管轄權來自于當事人的協(xié)議C.仲裁機構是司法機關D.刑事、行政案件不能作為仲裁的對象E.仲裁是民間性質的民事、經濟糾紛化解方式【答案】BD7、合同分析的基本原則有()。A.合法性B.準確性和客觀性C.整體性D.公平性E.可操作性【答案】BCD8、理論上對產品缺陷進行分類時，產品缺陷包括()。A.設計缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD9、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A10、建設工程的保修范圍應當包括()。A.地基基礎工程B.主體結構工程C.屋面防水工程D.供熱系統(tǒng)E.電力、郵電通訊工程【答案】ABCD11、根據《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD12、依照《民法通則》的規(guī)定，法人應具備的基本條件包括()。A.依法成立B.有必要的財產和經費C.有自己的名稱、組織機構和場所D.注冊登記，領取營業(yè)執(zhí)照E.能夠獨立承擔民事責任【答案】ABC13、根據《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人可申請邀請招標的有()。A.項目技術復雜或有特殊要求，只有少量潛在投標人可供選擇B.未涉及國家安全、國家秘密C.受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇D.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大E.施工企業(yè)自建自用的工程【答案】ACD14、有資格代理招標的機構應具備的條件包括()。A.必須是法人組織B.不得與行政機關有隸屬關系C.有從事招標代理業(yè)務的場所D.有編制招標文件的能力E.有自己的評標專家?guī)臁敬鸢浮緽CD15、根據《民法通則》，下列承擔法律責任的方式中，屬于承擔民事責任的方式有()。A.返還財產B.排除妨礙或消除危險C.罰金D.支付違約金E.賠償損失【答案】ABD16、下列合同中，屬于無效合同的是()。A.甲明知乙沒有獲得丙的授權，但是仍與乙簽訂了合同，供應丙鋼材20噸B.甲、乙二人簽訂的買賣軍用槍支的合同C.-私營企業(yè)以欺詐手段與國有企業(yè)簽訂一份買賣合同D.甲、乙雙方為了逃避稅收，將汽車整車的進口簽訂為一份進口汽車配件的合同E.甲公司與乙、丙公司串通投標，甲中標后與招標人簽訂的施工合同【答案】BD17、建筑施工企業(yè)取得安全生產許可證應具備()條件。A.制定完備的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程B.設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員C.保證施工安全防護用具所需資金的投入D.管理人員和作業(yè)人員每兩年進行一次安全生產教育培訓并考核合格E.依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費【答案】AB18、資格預審文件中，資格預審程序部分應包括的內容有()。A.申請人須知B.設備工程要求C.資格預審數據表D.資格標準和評審方法E.資格預審申請表【答案】ACD19、委托合同與委托代理合同的區(qū)別在于：委托事項可以是()行為。A.事件B.法律事實C.法律行為D.事實行為E.行政行為【答案】CD20、中標人按照約定或者經招標人同意，可以將中標項目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分C.部分非主體D.非關鍵E.總價款三分之一以下的【答案】CD21、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于合同和投標函的說法，正確的有()。A.投標函附錄不構成合同B.投標函有時也稱作報價函C.投標函構成合同D.投標函應按業(yè)主規(guī)定的格式填寫E.投標書中的承包商建議書是合同文件的組成部分【答案】BCD22、下列選項中，屬于要約邀請的有()。A.寄送的價目表B.拍賣公告C.懸賞告示D.招股說明書E.投標文件【答案】ABD23、下列產品中存在《產品質量法》所稱的“缺陷”的有()。A.致人中毒的假酒B.口感不佳的劣酒C.易醉人的高度酒D.突然爆炸炸壞家具的汽酒(爆炸原因為氣壓過高)E.增加腎臟負擔的啤酒【答案】AD24、評標程序一般分為()等階段。A.資質預審B.初評C.詳評D.技術評審E.商務評審【答案】BC25、甲公司與乙公司因設備工程合同糾紛提起訴訟，甲公司向法庭提供的下列文件，可作為證據使用的有()。A.設備工程合同B.監(jiān)理工程師證言C.法庭記錄D.工程部分梁裂縫的照片E.法律、行政法規(guī)和工程驗收規(guī)范【答案】ABD26、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，下列關于招標人采取兩階段招標的說法，正確的有()。A.只有大型項目方可分兩階段進行招標B.招標人應在精確擬定技術規(guī)格后實施招標C.第一階段投標人只提交技術建議書D.要求提交投標保證金的投標人在第二階段提交E.只有第一階段技術商務報價通過評審的投標人方可參加第二階段投標【答案】CD27、下列產品中，屬于《產品質量法》限定的產品質量監(jiān)督抽查的產品范圍的有()。A.大米B.鍋爐C.煙花爆竹D.商品房E.蔬菜【答案】BC28、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，承包商在收到履約證書后56天內，向工程師提交的最終報表草案，應詳細列出()。A.根據合同完成的所有工作的價值B.承包商認為根據合同或其他規(guī)定應支付給他的任何其他款額C.最終應支付的款額D.雇主應付給承包商的余額E.承包商還應付給雇主的余額【答案】AB29、許可審批機關應當撤回生產許可的情形有()。A.被許可生產的產品列入國家決定淘汰產品目錄的B.被許可人不再生產被許可的產品的C.生產許可依據的法律、法規(guī)、規(guī)章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業(yè)自行轉讓生產許可證書【答案】ABC30、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD31、根據《侵權責任法》，特殊情形下，銷售者承擔責任的形式有()。A.預防性責任B.進貨檢驗責任C.采取警示、召回措施等責任D.承擔懲罰性賠償責任E.提供產品合法來源證明責任【答案】ACD32、在我國，注冊商標包括()。A.商品商標B.服務商標C.集體商標D.著名商標E.證明商標【答案】ABC33、設備工程合同條件的核心條款包括()。A.工期B.風險和保險C.索賠、爭端和合同終止D.履約保證E.付款【答案】ABC34、按照我國《合同法》的規(guī)定，合同履行的原則有()。A.全面、適當履行原則B.協(xié)商履行原則C.等價有償原則D.誠實信用履行原則E.提前履行原則【答案】AD35、承包商在實施工程期間遭遇的不可預見物質條件包括()。A.地下自然物質條件B.人為物質障礙C.人為污染物D.水文條件E.氣候條件【答案】ABCD36、在設備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據有()等。A.合同文件B.合同計劃C.原始記錄D.各類報表報告E.招標文件【答案】ABCD37、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC38、委托合同與委托代理合同的區(qū)別在于：委托事項可以是()行為。A.事件B.法律事實C.法律行為D.事實行為E.行政行為【答案】CD39、根據《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，下列選項中，屬于工程監(jiān)理單位安全責任的有()。A.應當依法取得安全生產許可證，并在許可的范圍內承擔工程監(jiān)理業(yè)務B.不得與建設單位的有利害關系C.在實施監(jiān)理前，就設計文件向施工單位作出說明和技術交底D.按照工程強制性標準實施監(jiān)理E.施工單位對嚴重安全事故隱患拒不整改的，及時向有關主管部門報告【答案】D40、屬于設備工程合同變更的情況有()。A.業(yè)主的變更要求B.承包商提出的變更建議，并經業(yè)主批準C.業(yè)主提出的變更建議，并經承包商批準D.承包商管理制度調整E.政府領導的決定【答案】AB41、根據《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB42、下列產品中，適用《產品質量法》的有()。A.商品混凝土B.商品房C.施工企業(yè)的吊裝設備D.監(jiān)理單位的電子設備E.軍工產品【答案】ACD43、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人應當拒收投標文件的有()。A.投標文件逾期送達B.投標文件未送達指定地點C.投標文件未按招標文件要求密封D.投標文件未按規(guī)定編制E.投標人以低于成本的報價競標【答案】ABC44、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權延長工期的條件有()。A.業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B.承包商已經采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無法提前預見此類延誤或中斷【答案】CD45、在設備工程合同履行過程中，索賠的文件依據有()等。A.設備工程合同協(xié)議書B.設備工程合同條件C.批準的設備工程進度計劃D.設備工程監(jiān)理服務合同E.質量標準【答案】ABC46、按我國有關法律規(guī)定，質量監(jiān)督部門在產品質量監(jiān)督抽查中正確的做法有()。A.任意數量抽取樣品B.向被檢查人收取檢驗費用C.要求被檢查者無償提供樣品D.按國務院規(guī)定列支檢驗費用E.不得向企業(yè)收取檢驗費用【答案】CD47、相對其他合同計價方式而言，固定單價合同的優(yōu)點有()。A.編制工程量清單不需要花費一定的物質成本和時間成本B.承包商所做的每項工作都能在合同價格中得到體現，承包商能夠根據工程量估算自己的工作范圍并據此制訂適當的實施計劃C.如果工作范圍不發(fā)生變化，業(yè)主的財務支出將是固定的D.填入單價的工程量清單有利于業(yè)主通過匯總價評判投標人的報價優(yōu)劣情況E.在一定程度上可激勵承包商降低成本，以提高單位直接成本的效益【答案】BCD48、根據世界銀行貸款項目貨物采購國際競爭性招標文件規(guī)定，貨物采購招標文件包括()。A.投標邀請書B.招標資料表C.貨物需求一覽表D.中標通知書E.工程量清單【答案】ABC49、下列選項中，屬于行政責任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責令停產停業(yè)E.消除危險【答案】AD50、下列關于缺陷通知期的說法，正確的有()。A.缺陷通知期限由雙方在合同中規(guī)定B.缺陷通知期從業(yè)主接收工程之日起開始計算C.在簽發(fā)接收證書時尚未完成的工作，承包商應在缺陷通知期屆滿期完成D.缺陷通知期到簽發(fā)履約證書之日止E.如果由于業(yè)主原因導致交付生產設備延誤，承包商不再承擔任何修復缺陷的義務【答案】ABC51、業(yè)主針對履約保證可提出索賠的情形包括()。A.未能在竣工時間內完成工程B.承包商未能確保履約保證在缺陷通知期期滿前持續(xù)有效C.拒絕按照合同向業(yè)主支付其應付的金額D.未能在收到業(yè)主要求其糾正違約的通知后的合同規(guī)定時間內糾正違約E.發(fā)生了業(yè)主有權終止合同的情形【答案】BCD52、設備工程合同有很強的不可預見性，導致合同價格變化的原因有()A.市場因素B.工程所在地法律、法規(guī)、條例、細則等發(fā)生變化C.工程變更D.誤期損害賠償費和提前竣工獎金E.不可抗力【答案】ABCD53、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A54、下列關于定金的說法，正確的有()。A.定金應當以書面形式約定B.定金數額不得超過主合同標的額的20%C.定金合同從實際交付定金之日起生效D.定金合同必須公證E.收受定金的一方不履行約定債務的，應當雙倍返定金【答案】ABC55、某建設項目招標人組建的評標委員會是：兩名招標人代表和三名技術、經濟等方面的專家。為確保評標委員會的組成符合《招標投標法》的規(guī)定，下列關于該評標委員會改組的做法，正確的有()。A.減少一名招標人代表，專家不再增加B.減少一名招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜褻.減少一名招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿擅麑＜褼.不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜褽.不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿擅麑＜摇敬鸢浮緽56、設備承攬合同中，定作人的主要義務有()。