2023年二級建造師(二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識)通關(guān)測試題12

2023年二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫一、單選題1、某建筑工程因故中止施工已滿一年，在恢復(fù)施工前，建設(shè)單位已領(lǐng)取的施工許可證應(yīng)當(dāng)（）。A.申請延期B.自行廢止C.報發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)D.重新更換答案：C本題解析：本題考查的是延期開工、核驗(yàn)和重新辦理批準(zhǔn)的規(guī)定。施工中止，建設(shè)單位在1個月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)報告，中止施工滿1年的工程恢復(fù)，要核驗(yàn)施工許可證。2、關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，投標(biāo)保證金的有效期自動終止B.投標(biāo)保證金一般不得超過投標(biāo)總價的5％C.投標(biāo)保證金不得采用銀行保函方式D.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金答案：D本題解析：A錯誤，投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致，由招標(biāo)人在招標(biāo)文件中規(guī)定。B錯誤，2013年3月國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、鐵道部、水利部、國家廣播電影電視總局、中國民用航空局經(jīng)修改后發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》進(jìn)一步規(guī)定，投標(biāo)保證金不得超過項(xiàng)目估算價的2%，但最高不得超過80萬元人民幣。C錯誤，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域保證金的通知》（國辦發(fā)〔2016〕49號）中規(guī)定，對建筑業(yè)企業(yè)在工程建設(shè)中需繳納的保證金，除依法依規(guī)設(shè)立的投標(biāo)保證金、履約保證金、工程質(zhì)量保證金、農(nóng)民工工資保證金外，其他保證金一律取消。對保留的投標(biāo)保證金、履約保證金、工程質(zhì)量保證金、農(nóng)民工工資保證金，推行銀行保函制度，建筑業(yè)企業(yè)可以銀行保函方式繳納。D正確，招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金。3、施工單位提供的飲用水必須達(dá)到（）標(biāo)準(zhǔn)。A.國家規(guī)定的B.環(huán)保部門規(guī)定的C.可以飲用的D.企業(yè)內(nèi)部的答案：A本題解析：施工單位提供的飲水必須達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。4、施工過程中會產(chǎn)生噪聲污染，施工單位應(yīng)在開工15日以前向（）申報環(huán)境噪聲污染防治情況。A.環(huán)境保護(hù)行政主管部門B.所在地居民委員會或街道辦C.建設(shè)行政主管部門D.安全生產(chǎn)行政主管部門答案：A本題解析：在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用的機(jī)械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報該工程的項(xiàng)目名稱、施工現(xiàn)場和期限、可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值以及所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施的情況，經(jīng)環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)后方能進(jìn)行施工。故選A。5、（2017年真題）關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件后組成B.聯(lián)合體某成員在同一招標(biāo)項(xiàng)目中以自己名義單獨(dú)投標(biāo)，其投標(biāo)有效C.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定其資質(zhì)等級D.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)答案：D本題解析：A錯誤。招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件前組成。資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)無效。B錯誤。聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)項(xiàng)目中以自己名義單獨(dú)投標(biāo)或者參加其他聯(lián)合體投標(biāo)的，相關(guān)投標(biāo)均無效。C錯誤。由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較低的單位確定資質(zhì)等級。6、（2014年真題）按照《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》，建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值為()。A.晝間60dB（A），夜間50dB（A）B.晝間65dB（A），夜間50dB（A）C.晝間70dB（A），夜間55dB（A）D.晝間75dB（A），夜間60dB（A）答案：C本題解析：建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值，晝間70分貝，夜間55分貝。7、全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（）批準(zhǔn)。A.縣級人民政府B.省級人民政府C.國務(wù)院D.省級文物行政部門答案：B本題解析：本題考查的是在文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶施工的規(guī)定。在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市和人民政府批準(zhǔn)（在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得國務(wù)院文物行政部門的同意）。8、按照《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》，施工單項(xiàng)合同估算價在人民幣（）以上的建設(shè)工程，必須招標(biāo)。A.50B.100C.200D.400答案：D本題解析：本題考查的是建設(shè)工程法定招標(biāo)的范圍、招標(biāo)方式和交易場所。《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》：（1）施工單項(xiàng)合同估算價在400萬元人民幣以上的；（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價在200萬元人民幣以上的；（3）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理，單項(xiàng)合同在100萬元人民幣以上的。9、對于拆除工程，建設(shè)單位報送的備案資料中不包括的是（）。A.拆除施工組織方案B.堆放、清除廢棄物的措施C.擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危機(jī)毗鄰建筑的說明D.設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)證明答案：D本題解析：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在拆除工程施工15日前，將下列資料報送建設(shè)工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案：（1）施工單位資質(zhì)等級證明；（2）擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明；（3）拆除施工組織方案；（4）堆放、清除廢棄物的措施。10、某工地發(fā)生火災(zāi)事故，總包單位及時報告后發(fā)現(xiàn)傷亡人數(shù)又有增加，則（）。A.應(yīng)自事故發(fā)生之日起15日內(nèi)補(bǔ)報B.應(yīng)自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)補(bǔ)報C.應(yīng)自事故發(fā)生之日起10日內(nèi)補(bǔ)報D.應(yīng)自事故發(fā)生之日起7日內(nèi)補(bǔ)報答案：D本題解析：選D，道路交通事故、火災(zāi)事故：7日內(nèi)補(bǔ)報。11、（2021年真題第1批）下列法律文書中，不具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的是（）.A.由行政主管部門主持達(dá)成的調(diào)解書B.仲裁委員會在仲裁程序中形成的調(diào)解書C.人民法院在民事案件審理中制作的調(diào)解書D.由人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成的并經(jīng)人民法院司法確認(rèn)的調(diào)解協(xié)議答案：A本題解析：執(zhí)行根據(jù)是當(dāng)事人申請執(zhí)行、人民法院移交執(zhí)行以及人民法院采取強(qiáng)制措施的依據(jù)。執(zhí)行根據(jù)主要有：（1）人民法院制作的發(fā)生法律效力的民事判決書、裁定書以及生效的調(diào)解書等；（2）人民法院作出的具有財(cái)產(chǎn)給付內(nèi)容的發(fā)生法律效力的刑事判決書、裁定書；（3）仲裁機(jī)構(gòu)制作的依法由人民法院執(zhí)行的生效仲裁裁決書、仲裁調(diào)解書;（4）公證機(jī)關(guān)依法作出的賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力的公證債權(quán)文書；（5）人民法院作出的先予執(zhí)行的裁定、執(zhí)行回轉(zhuǎn)的裁定以及承認(rèn)并協(xié)助執(zhí)行外國判決、裁定或裁決的裁定；（6）我國行政機(jī)關(guān)作出的法律明確規(guī)定由人民法院執(zhí)行的行政決定；（7）人民法院依法督促程序發(fā)布的支付令等。教材頁碼：P322-33312、（2014年真題）單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權(quán)委托書向供應(yīng)商丙采購。由于缺貨，丙向乙說明無法供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋甲公章的空白合同。經(jīng)查，丙不知乙授權(quán)不足的情況。關(guān)于甲、乙行為的說法，正確的是()。A.乙的行為屬于法定代理B.甲有權(quán)拒絕接受這批普通水泥C.如甲拒絕，應(yīng)由乙承擔(dān)付款義務(wù)D.甲應(yīng)承擔(dān)付款義務(wù)答案：D本題解析：題中的代理屬于表見代理，此代理行為有效，被代理人不享有追認(rèn)權(quán)，拒絕權(quán)，可以向無權(quán)代理人因代理行為而遭受的損失進(jìn)行追償，所以甲應(yīng)承擔(dān)付款義務(wù)。13、甲乙雙方簽訂總價為100萬元的合同，并設(shè)定定金條款，則定金的最高限額應(yīng)為（）萬元。A.10B.30C.50D.20答案：D本題解析：定金是指當(dāng)事人雙方為了保證債務(wù)的履行，約定由當(dāng)事人一方先行支付給對方一定數(shù)額的貨幣作為擔(dān)保。定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過主合同標(biāo)的額的20%。定金合同要采用書面形式，并在合同中約定交付定金的期限，定金合同從實(shí)際交付定金之日生效。14、根據(jù)《勞動爭議調(diào)解仲裁法》的規(guī)定，勞動爭議申請仲裁的時效期間為（），仲裁時效期間從當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利被侵害之日起計(jì)算。A.2個月B.6個月C.1年D.2年答案：C本題解析：本題考查的是勞動爭議的解決方式。勞動爭議申請仲裁的時效期間為1年。15、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案適用法律問題的解釋》，正確的是（）。A.實(shí)際施工人只能起訴與其有合同關(guān)系的轉(zhuǎn)包人或違法分包人B.發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任C.實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院不得追加轉(zhuǎn)包人或違法分包人為本案當(dāng)事人。D.無資質(zhì)承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或者勞務(wù)分包合同都是有效合同答案：B本題解析：無資質(zhì)承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或者勞務(wù)分包合同都是無效合同。但是，當(dāng)作為無資質(zhì)的"實(shí)際施工人"的利益受到侵害時，其可以向合同相對方（轉(zhuǎn)包方或違法分包方）主張權(quán)利，甚至可以向建設(shè)工程項(xiàng)目的發(fā)包方主張權(quán)利。《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第26條規(guī)定"實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。"《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》第24條規(guī)定，"實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院應(yīng)當(dāng)追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案第三人，在查明發(fā)包人欠付轉(zhuǎn)包人或者違法分包人建設(shè)工程價款的數(shù)額后，判決發(fā)包人在欠付建設(shè)工程價款范圍內(nèi)對實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任"。16、（）是具有最高法律效力的根本大法。A.憲法B.法律C.行政法規(guī)D.部門規(guī)章答案：A本題解析：本題考查的是法的形式。憲法是由全國人民代表大會依照特別程序制定的具有最高效力的根本法。17、關(guān)于留置的說法，正確的是（）A.留置的標(biāo)的是不動產(chǎn)B.不轉(zhuǎn)移對物的占有是留置與質(zhì)押的顯著區(qū)別C.留置權(quán)人負(fù)有妥善保管留置財(cái)產(chǎn)的義務(wù)D.置物留置期間債權(quán)人不能與債務(wù)人協(xié)議處理留置物答案：C本題解析：教材P32頁留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)以該財(cái)產(chǎn)折價或者以變賣、拍賣該財(cái)產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。留置權(quán)人負(fù)有妥善保管留置物的義務(wù)。18、（2016年真題）下列招標(biāo)人的行為中合法的是（）。A.招標(biāo)人可以根據(jù)需要組織部分潛在投標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場B.招標(biāo)人可以限定或者指定特定的專利、品牌、原產(chǎn)地或供應(yīng)商C.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目以非特定行業(yè)的獎項(xiàng)作為加分條件D.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目招標(biāo)人限定投標(biāo)人必須為國有企業(yè)答案：C本題解析：A招標(biāo)人可以組織也可以不組織現(xiàn)場踏勘，但如果組織應(yīng)該組織所有潛在投標(biāo)人參加，不是部分。BD為不合理?xiàng)l件限制。19、根據(jù)《建筑法》，施工企業(yè)中使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，情節(jié)尚不嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)給予的處罰是（）。A.吊銷資質(zhì)證書B.責(zé)令改正，處以罰款C.責(zé)令停業(yè)整頓D.降低資質(zhì)等級答案：B本題解析：2021版教材P268/2020版教材P266本題考查的是施工企業(yè)違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，或者有其他不按照工程設(shè)計(jì)圖紙或者施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的行為的，責(zé)令改正，處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書；造成建筑工程質(zhì)量不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，負(fù)責(zé)返工、修理，并賠償因此造成的損失；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。20、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，投標(biāo)人認(rèn)為招投標(biāo)活動不符合法律法規(guī)規(guī)定的，可以自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起（）日內(nèi)向行政監(jiān)督部門投訴。A.10B.15C.20D.30答案：A本題解析：本題考查的是招標(biāo)基本程序。如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定，可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。21、下列（）不屬于承包人的主要義務(wù)。A.對工程進(jìn)行墊資B.不得違法轉(zhuǎn)包C.不得違法分包D.接受發(fā)包人有關(guān)檢查答案：A本題解析：本題考查的是建設(shè)工程施工合同的法定形式與合同內(nèi)容。承包人的主要義務(wù)：（1）不得轉(zhuǎn)包和違法分包工程；（2）自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工；（3）接受發(fā)包人有關(guān)檢查；（4）交付竣工驗(yàn)收合格的建設(shè)工程；（5）建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的無償修理。22、（2015年真題）租賃合同的出租人出賣租賃房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權(quán)利是（）。A.優(yōu)先購買權(quán)B.留置權(quán)C.抗辯權(quán)D.優(yōu)先受償權(quán)答案：A本題解析：本題考查租賃合同的法律規(guī)定。出租人出賣租賃房屋的。應(yīng)當(dāng)在出賣之前的合理期限內(nèi)通知承租人，承租人享有以同等條件優(yōu)先購買的權(quán)利。參見教材P164。23、關(guān)于法的效力層級，下列表述中錯誤的是（）。A.憲法至上B.同一部門制定的新法優(yōu)于舊法C.同一部門制定的特別法優(yōu)于一般法D.新的一般和舊的特別沖突時由全國人大常委會裁決答案：D本題解析：新的一般和舊的特別沖突時，誰制定誰裁決。24、下列不能認(rèn)定為工傷的是（）。A.患職業(yè)病B.周日發(fā)生非本人責(zé)任的交通事故C.因工外出期間由于工作原因發(fā)生事故下落不明D.下班后在辦公室中整理會議紀(jì)要時觸電受傷答案：B本題解析：本題考查的是工傷認(rèn)定。在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者城市軌道交通、客運(yùn)輪流、火車事故傷害的屬工傷。25、擔(dān)保方式中，必須由第三人為一方當(dāng)事人提供擔(dān)保的是（）。A.保證B.抵押C.留置D.定金答案：A本題解析：2021/2020版教材P29頁保證是非常常見的擔(dān)保方式，所謂保證，是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。26、場景(四）具有房屋建筑設(shè)計(jì)丙級資質(zhì)的某油田勘探開發(fā)公司欲新建專家公寓，該工程地下一層，地上九層，預(yù)制鋼筋混凝土樁基礎(chǔ)，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。由甲設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，施工圖經(jīng)乙審圖中心審査通過。經(jīng)公開招標(biāo)，由某施工單位承建，包工包料，某監(jiān)理公司負(fù)責(zé)工程的監(jiān)理。施工過程中，建設(shè)單位要求更換外墻保溫材料。若施工合同約定本工程保修期間采用質(zhì)量保證金方式擔(dān)保，則建設(shè)單位應(yīng)按工程價款()左右的比例預(yù)留保證金。A.結(jié)算總額5%B.預(yù)算總額5%C.預(yù)算總額10%D.結(jié)算總額10%答案：A本題解析：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》第七條規(guī)定，全部或者部分使用政府投資的建設(shè)項(xiàng)目，按工程價款結(jié)算總額5%左右的比例預(yù)留保證金。社會投資項(xiàng)目采用預(yù)留保證金方式的，預(yù)留保證金的比例可參照執(zhí)行。故選A。27、下列選項(xiàng)中，不屬于我國目前實(shí)行的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的是()。A.批準(zhǔn)發(fā)布時已明確為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的B.批準(zhǔn)發(fā)布時雖未明確為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，但其編號中不帶“／T”的C.批準(zhǔn)發(fā)布時雖未明確為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，但其編號中帶“／T”的D.批準(zhǔn)時雖未明確為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，但其中有強(qiáng)制性條文(黑體字)，編號也不帶“／T”的答案：C本題解析：在對工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施改革后，我國目前實(shí)行的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)包含三部分：(1)批準(zhǔn)發(fā)布時已明確為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；(2)批準(zhǔn)發(fā)布時雖未明確為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，但其編號中不帶“／T”的，仍為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；(3)自2000年后批準(zhǔn)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)時雖未明確為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，但其中有必須嚴(yán)格執(zhí)行的強(qiáng)制性條文(黑體字)，編號也不帶“／T”的，也應(yīng)視為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。故選項(xiàng)C正確。28、關(guān)于仲裁協(xié)議效力的說法正確的是（）。A.當(dāng)事人達(dá)成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，另一方在首次開庭前提交仲裁協(xié)議的，人民法院應(yīng)當(dāng)駁回起訴B.仲裁委員會應(yīng)當(dāng)對當(dāng)事人在仲裁協(xié)議中約定的爭議事項(xiàng)進(jìn)行仲裁，對超出仲裁協(xié)議約定范圍的其他爭議事項(xiàng)也應(yīng)當(dāng)協(xié)議仲裁C.一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由仲裁委員會裁定D.當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)所在地、仲裁協(xié)議簽訂地等基層人民法院管轄答案：A本題解析：B項(xiàng)錯誤，仲裁委員會只能對當(dāng)事人在仲裁協(xié)議中約定的爭議事項(xiàng)進(jìn)行仲裁，對超出仲裁協(xié)議約定范圍的其他爭議事項(xiàng)無權(quán)仲裁。C項(xiàng)錯誤，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。D項(xiàng)錯誤，當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)所在地、仲裁協(xié)議簽訂地、申請人住所地、被申請人住所地的中級人民法院或者專門人民法院管轄。29、關(guān)于建設(shè)工程合同相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的有（）。A.欠付工程款的利息起算，建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日B.當(dāng)事人對建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的，承包人已提交竣工驗(yàn)收報告、發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以提交竣工驗(yàn)收報告之日為竣工日期C.工程合同價款約定不明的，應(yīng)當(dāng)按照訂立合同時履行地的市場價格履行D.約定工程墊資利息的，當(dāng)事人申請按約定支付利息的，法院不予支持答案：B本題解析：A錯誤，利息從約定的應(yīng)付工程價款之日計(jì)付。當(dāng)事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應(yīng)付款時間：1.建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日；2.建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；3.建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。B正確，當(dāng)事人對建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：（1）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；（2）承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報告之日為竣工日期；（3）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之目為竣工日期。C錯誤，合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充。不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。如果按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣仍不能確定的，價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行。D錯誤，當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于墊資時的同類貸款利率或者同期貸款市場報價利率的部分除外。30、甲乙雙方簽訂了購貨合同，在合同履行過程中，甲方得知乙方公司名稱及其法定代表人均發(fā)生了變更，于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕，針對該情形，正確的是（）。A.合同已經(jīng)終止B.必須簽訂變更協(xié)議C.合同主體未變更D.合同內(nèi)容已變更答案：C本題解析：合同生效后，當(dāng)事人不得因其主體名稱的變更或者法定代表人、負(fù)責(zé)人、承辦人的變動而主張和請求合同變更。31、下列事項(xiàng)中，屬于專利權(quán)保護(hù)對象的是（）。A.施工企業(yè)的名稱或標(biāo)志B.施工企業(yè)編制的投標(biāo)文件C.施工企業(yè)編制的施工方案D.施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)答案：D本題解析：教材P21頁專利法保護(hù)的對象就是專利權(quán)的客體，各國規(guī)定各不相同。2008年12月經(jīng)修改后公布的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）保護(hù)的是發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。發(fā)明是指產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。實(shí)用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。外觀設(shè)計(jì)，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。32、（2019年真題）關(guān)于委托合同法律特征的說法，正確的是（）。A.是一種典型的提供勞務(wù)的合同B.應(yīng)當(dāng)是有償合同C.委托事務(wù)只能是法律行為D.受托人不得轉(zhuǎn)委托答案：A本題解析：A選項(xiàng)說法正確，委托合同的目的是為他人處理或管理事務(wù)。B選項(xiàng)說法錯誤，委托合同的訂立以雙方相互信任為前提，但委托合同未必是有償合同。C選項(xiàng)說法錯誤，委托的事務(wù)可以是法律行為，也可以是事實(shí)行為。它不同于民事代理，后者委托的只能是法律行為。D選項(xiàng)說法錯誤，委托人經(jīng)受托人同意，可以在受托人之外委托第三人處理委托事務(wù)，但因此給受托人造成損失的，受托人可以向委托人要求賠償損失。33、關(guān)于定金的說法，正確的是（）。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不可抵作價款B.訂金與定金的法律效果相同C.定金超過合同金額的20%，則定金無效D.定金的法律性質(zhì)是擔(dān)保答案：D本題解析：A錯誤，債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回；B錯誤，定金具有擔(dān)保效力，訂金沒有擔(dān)保效力，只是作為預(yù)付款使用；C錯誤，超過20%部分的定金，沒有雙倍返還的擔(dān)保效力，但是可以作為預(yù)付款使用；20%以內(nèi)的訂金，具有擔(dān)保效力；D正確，定金的法律性質(zhì)是擔(dān)保。34、關(guān)于貨運(yùn)中的多式聯(lián)運(yùn)的說法，正確的是（）。A.多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人對全程運(yùn)輸承擔(dān)義務(wù)B.指兩個以上承運(yùn)人以同一運(yùn)輸方式聯(lián)運(yùn)C.多式聯(lián)運(yùn)單據(jù)不可以轉(zhuǎn)讓D.區(qū)段承運(yùn)人與訂立合同的承運(yùn)人對區(qū)段運(yùn)輸負(fù)連帶責(zé)任答案：A本題解析：本題考查的是運(yùn)輸合同。選項(xiàng)B，所謂多式聯(lián)運(yùn)，是指由兩種及其以上的交通工具相互銜接、轉(zhuǎn)運(yùn)而共同完成的運(yùn)輸過程；選項(xiàng)C，多式聯(lián)運(yùn)單據(jù)可以是可轉(zhuǎn)讓的，也可以是不可轉(zhuǎn)讓的；選項(xiàng)D，多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人對全程運(yùn)輸承擔(dān)的義務(wù)，區(qū)段承運(yùn)人無須承擔(dān)連帶責(zé)任。35、關(guān)于行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政強(qiáng)制執(zhí)行的說法，正確的是（）。A.執(zhí)行標(biāo)的滅失的，中止執(zhí)行B.執(zhí)行可能造成難以彌補(bǔ)損失的，終結(jié)執(zhí)行C.一律不得在夜間或者法定節(jié)假日實(shí)施行政強(qiáng)制執(zhí)行D.執(zhí)行完畢后，據(jù)以執(zhí)行的行政決定被撤銷的，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或者退還財(cái)物答案：D本題解析：本題考查的是行政強(qiáng)制的種類和法定程序。選項(xiàng)A錯誤，執(zhí)行標(biāo)的滅失的屬于執(zhí)行終結(jié)；選項(xiàng)B錯誤，執(zhí)行可能造成難以彌補(bǔ)的損失，且中止執(zhí)行不損害公共利益的，屬于執(zhí)行中止；選項(xiàng)C錯誤，行政機(jī)關(guān)不得在夜間或者法定節(jié)假日實(shí)施行政強(qiáng)制執(zhí)行。但是，情況緊急的除外。36、根據(jù)《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》，在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護(hù)范圍內(nèi)禁止進(jìn)行的活動是（）。A.影響傳統(tǒng)格局、歷史風(fēng)貌或者歷史建筑的活動B.占用保護(hù)規(guī)劃確定保留的道路C.改變園林綠地、河湖水系等自然狀態(tài)的活動D.在核心保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行影視攝制、舉辦大型群眾性活動答案：B本題解析：B選項(xiàng)屬于在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護(hù)范圍內(nèi)禁止的活動。ACD選項(xiàng)，屬于制訂保護(hù)方案，并依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)：（1）改變園林綠地、河湖水系等自然狀態(tài)的活動。（2）在核心保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行影視攝制、舉辦大型群眾性活動。（3）其他影響傳統(tǒng)格局、歷史風(fēng)貌或者歷史建筑的活動。37、下列人員中，不可以被委托為訴訟代理人的有(）。A.律師、基層法律服務(wù)工作者B.當(dāng)事人的近親屬或者工作人員C.當(dāng)事人所在社區(qū)、單位以及有關(guān)社會團(tuán)體推薦的公民D.當(dāng)事人本人答案：D本題解析：下列人員可以被委托為訴訟代理人：①律師、基層法律服務(wù)工作者；②當(dāng)事人的近親屬或者工作人員；③當(dāng)事人所在社區(qū)、單位以及有關(guān)社會團(tuán)體推薦的公民。38、關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的說法，不正確的有（）。A.行政機(jī)關(guān)違法集資、征收財(cái)物、攤派費(fèi)用的可以申請行政復(fù)議、行政訴訟B.行政機(jī)關(guān)針對信訪事項(xiàng)作出的登記，不可申請行政訴訟C.申請行政復(fù)議應(yīng)當(dāng)書面提出申請，不可以口頭申請D.可以向該部門的本級人民政府申請行政復(fù)議，也可以向上一級主管部門申請行政復(fù)議答案：C本題解析：A正確，行政機(jī)關(guān)違法集資、征收財(cái)物、攤派費(fèi)用的可以申請行政復(fù)議、行政訴訟。B正確，下列行為不屬于人民法院行政訴訟的受案范圍：（1）公安、國家安全等機(jī)關(guān)依照刑事訴訟法的明確授權(quán)實(shí)施的行為；（2）調(diào)解行為以及法律規(guī)定的仲裁行；（3）行政指導(dǎo)行為；（4）駁回當(dāng)事人對行政行為提起申訴的重復(fù)處理行為；（5）行政機(jī)關(guān)作出的不產(chǎn)生外部法律效力的行為；（6）行政機(jī)關(guān)為作出行政行為而實(shí)施的準(zhǔn)備、論證、研究、層報、咨詢等過程性行為；（7）行政機(jī)關(guān)根據(jù)人民法院的生效裁判、協(xié)助執(zhí)行通知書作出的執(zhí)行行為，但行政機(jī)關(guān)擴(kuò)大執(zhí)行范圍或采取違法方式實(shí)施的除外；（8）上級行政機(jī)關(guān)基于內(nèi)部層級監(jiān)督關(guān)系對下級行政機(jī)關(guān)作出的聽取報告、執(zhí)法檢查、督促履責(zé)等行為；（9）行政機(jī)關(guān)針對信訪事項(xiàng)作出的登記、受理、交辦、轉(zhuǎn)送、復(fù)查、復(fù)核意見等行為；（10）對公民、法人或者其他組織權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生實(shí)際影響的行為。C錯誤，當(dāng)事人申請行政復(fù)議可以書面提出申請，也可以口頭申請。D正確，行政復(fù)議的申請，可以向該部門的本級人民政府申請行政復(fù)議，也可以向上一級主管部門申請行政復(fù)議。39、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，下列哪項(xiàng)不是工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）A.有完整的技術(shù)檔案B.完成工程結(jié)算備案C.有主要建筑材料的進(jìn)場試驗(yàn)報告D.有設(shè)計(jì)單位簽署的質(zhì)量合格文件答案：B本題解析：暫無解析40、關(guān)于竣工驗(yàn)收的說法，正確的是（）。A.竣工驗(yàn)收就是檢查整個工程項(xiàng)目是否已全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求B.在竣工驗(yàn)收后，承包單位應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位提供完整的竣工資料和工程竣工報告C.實(shí)行監(jiān)理的建設(shè)工程完工后，建設(shè)單位可委托監(jiān)理單位竣工驗(yàn)收D.建設(shè)單位收到工程竣工報告后，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收答案：D本題解析：A錯誤，竣工驗(yàn)收就是檢查整個工程項(xiàng)目是否已按照設(shè)計(jì)要求和合同約定全部建設(shè)完成，并符合竣工驗(yàn)收條件；B錯誤，竣工驗(yàn)收前提供竣工資料和竣工報告；C錯誤，建設(shè)單位收到建設(shè)工程竣工報告后，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。41、在歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)、名村核心保護(hù)范圍內(nèi)，除新建、擴(kuò)建（）外，不得進(jìn)行新建、擴(kuò)建活動。A.影視攝制基地B.必要的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施C.自然保護(hù)區(qū)D.歷史建筑答案：B本題解析：本題考查的是在文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶施工的規(guī)定。在歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)、名村核心保護(hù)范圍內(nèi)，不得進(jìn)行新建、擴(kuò)建活動，但是新建、擴(kuò)建必要的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施除外。42、開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為（）。A.招投標(biāo)雙方確認(rèn)的地點(diǎn)B.建設(shè)行政主管部門指定的場所C.招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)D.投標(biāo)人共同認(rèn)可的地點(diǎn)答案：C本題解析：本題考查的是招標(biāo)基本程序。開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。43、在評標(biāo)委員會組建過程中，下列做法符合法律規(guī)定的是（）。A.評標(biāo)委員會成員的名單僅在評標(biāo)結(jié)束前保密B.評標(biāo)委員會七個成員中，招標(biāo)人的代表為三名C.項(xiàng)目評標(biāo)專家從招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)專家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專家名單中隨機(jī)抽取D.評標(biāo)委員會成員由三人組成答案：C本題解析：本題考查的是招標(biāo)基本程序。評標(biāo)委員會成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密；依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)是5人以上單數(shù)。44、（2017年真題）甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付了定金4萬元，合同約定如任何一方不履行合同應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法支付該建材，乙訴至法院提出的如下訴訟請求中，既能最大的限度保護(hù)自己的利益，又能獲得支持的是（）。A.請求甲雙倍返還定金8萬元B.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元C.請求甲支付違約金6萬元D.請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元答案：D本題解析：既約定定金又約定違約金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款（只能二選一）。甲方是違約方，同時是收受定金的一方。如乙方選擇定金，甲方應(yīng)雙倍返還定金，即8萬元；如乙方選擇違約金，甲方應(yīng)向乙方支付6萬元違約金，同時向乙方返還收受的4萬元定金，共計(jì)10萬元。因此，乙方如想最大限度保護(hù)自己的利益，應(yīng)選擇主張違約金。45、按照勞動合同的規(guī)定，企業(yè)的集體合同由（）與企業(yè)訂立。A.企業(yè)工會代表企業(yè)職工B.企業(yè)每一名職工C.企業(yè)10名以上職工D.企業(yè)絕大部分職工答案：A本題解析：本題考查的是集體合同。企業(yè)的集體合同由企業(yè)工會代表企業(yè)職工與企業(yè)訂立。46、（2015年真題）建設(shè)工程項(xiàng)目中，甲公司中標(biāo)后將其轉(zhuǎn)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的乙公司，乙公司施工工程不符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，給建設(shè)單位造成損失，下列說法中，正確的是（）。A.建設(shè)單位與甲公司有直接合同關(guān)系，應(yīng)由甲公司承擔(dān)賠償責(zé)任B.甲、乙承擔(dān)連帶賠償責(zé)任C.實(shí)際施工并造成損失的是乙公司，應(yīng)由乙公司承擔(dān)賠償責(zé)任D.因建設(shè)單位管理不到位，應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)部分損失答案：B本題解析：本題考查的是承包單位違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。因?qū)D(zhuǎn)包工程或者違法分包的工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的損失，與接受轉(zhuǎn)包或者分包的單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。參見教材P101。47、合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓未通知債務(wù)人，則（）。A.對債務(wù)人不發(fā)生效力B.轉(zhuǎn)讓合同無效C.推定為未轉(zhuǎn)讓D.抗辯權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移答案：A本題解析：本題考查的是合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人。未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生效力。四、合同的終止合同權(quán)利義務(wù)終止的情形一覽表分類合同履行完畢合同解除債務(wù)抵消債務(wù)人將標(biāo)的物提存?zhèn)鶛?quán)人免除債務(wù)混同48、關(guān)于安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員執(zhí)法的說法，正確的是（）。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員不得接觸施工企業(yè)的商業(yè)秘密B.安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員必須出示有效執(zhí)法證件C.不同部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)獨(dú)立檢查D.安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員無權(quán)將存在的安全問題移送其他部門處理答案：B本題解析：2021版教材P260/2020版教材P258A項(xiàng)，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員對涉及被檢查單位的技術(shù)秘密和業(yè)務(wù)秘密，應(yīng)當(dāng)為其保密。C項(xiàng)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門在監(jiān)督檢查中，應(yīng)當(dāng)互相配合，實(shí)行聯(lián)合檢查。D項(xiàng)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門確需分別進(jìn)行檢查的，應(yīng)當(dāng)互通情況，發(fā)現(xiàn)存在的安全問題應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門進(jìn)行處理的，應(yīng)當(dāng)及時移送其他有關(guān)部門并形成記錄備查，接受移送的部門應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理。49、事業(yè)單位甲拖欠小型施工單位乙的工程款200萬元，拖欠了360天(按1年計(jì))，合同中對逾期利息的利率沒有約定，經(jīng)調(diào)查，合同訂立時市場上1年存款利率為3％、貸款利率為6％，那么甲方應(yīng)支付乙方的逾期利息是（）萬元。A.合同沒有約定，可以不支付B.6C.12D.36答案：D本題解析：P111-116本題考查的是建設(shè)工程工期和價款的規(guī)定，為一般考點(diǎn)?！侗Ｕ现行∑髽I(yè)款項(xiàng)支付條例》規(guī)定，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和大型企業(yè)遲延支付中小企業(yè)款項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)支付逾期利息。雙方對逾期利息的利率有約定的，約定利率不得低于合同訂立時1年期貸款市場報價利率;未作約定的，按照每日利率萬分之五支付逾期利息。所以360*0.0005*200=36萬元，D正確。50、根據(jù)《勞動爭議調(diào)解仲裁法》的規(guī)定，勞動爭議申請仲裁的時效期間為（），仲裁時效期間從當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利被侵害之日起計(jì)算。A.2個月B.6個月C.1年D.2年答案：C本題解析：本題考查的是勞動爭議的解決方式。勞動爭議申請仲裁的時效期間為1年。51、（2017年真題）甲公司向乙公司購進(jìn)一批建材。乙按照合同約定為甲代辦鐵路托運(yùn)，運(yùn)往合同約定的交貨地點(diǎn)M縣，在運(yùn)輸過程中，甲與丙簽訂合同，約定將這批建材轉(zhuǎn)讓給丙，在M縣火車站交貨。由于山洪暴發(fā)，火車在運(yùn)輸途中出軌，建材損毀，該損失由（）。A.丙承擔(dān)B.甲承擔(dān)C.乙承擔(dān)D.甲與乙分擔(dān)答案：A本題解析：出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自合同成立時起由買受人承擔(dān)。本題中，乙為甲代辦托運(yùn)，因此標(biāo)的物的風(fēng)險已轉(zhuǎn)移給甲，甲則有權(quán)將在途標(biāo)的物轉(zhuǎn)移給丙。52、在承攬合同中，除當(dāng)事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費(fèi)等價款的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是（）。A.留置權(quán)B.抵押權(quán)C.所有權(quán)D.處分權(quán)答案：A本題解析：本題考查的是承攬合同的法律規(guī)定。除當(dāng)事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費(fèi)等價款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。53、根據(jù)《工作保險條例》，職工因工致殘，應(yīng)當(dāng)保留勞動關(guān)系，退出工作崗位的傷殘等級范圍是（）傷殘。A.九級至十級B.七級至八級C.五級到六級D.一級到四級答案：D本題解析：2021版教材P235/2020版教材P233本題考查的是勞動合同的解除和終止。勞動者因公致殘被鑒定為1級至4級傷殘的，即喪失勞動能力的，保留勞動關(guān)系，退出工作崗位，用人單位不得終止勞動合同。54、招標(biāo)投標(biāo)過程中，屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的是()。A.招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件并將有關(guān)信息泄露給投標(biāo)人B.不同投標(biāo)人委托同一單位或者個人辦理投標(biāo)事C.投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)或者中標(biāo)D.屬于同一集團(tuán)、協(xié)會、商會等組織成員的投標(biāo)人按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)答案：A本題解析：有下列情形之一的，屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)；(1)招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件并將有關(guān)信息泄露給其他投標(biāo)人；(2)招標(biāo)人直接或者間接向投標(biāo)人泄露標(biāo)底、評標(biāo)委員會成員等信息；(3)招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低或者抬高投標(biāo)報價；(4)招標(biāo)人授意投標(biāo)人撤換、修改投標(biāo)文件；(5)招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人為特定投標(biāo)人中標(biāo)提供方便；(6)招標(biāo)人與投標(biāo)人為謀求特定投標(biāo)人中標(biāo)而采取的其他串通行為。55、根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》的規(guī)定，招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同后()內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。A.5個工作日B.10個工作日C.15個工作日D.20個工作日答案：A本題解析：招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同后5個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。56、專利權(quán)的客體包括（）。A.發(fā)明、實(shí)用新型、科學(xué)發(fā)現(xiàn)B.發(fā)明、外觀設(shè)計(jì)、科學(xué)發(fā)現(xiàn)C.發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)D.作品、實(shí)用新型、科學(xué)發(fā)現(xiàn)答案：C本題解析：2021/2020版教材P21頁專利權(quán)保護(hù)的對象就是專利權(quán)的客體。我國《專利法》保護(hù)的是發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。57、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利，但（）的除外。A.債權(quán)人對債務(wù)人的債權(quán)合法B.該從權(quán)利專屬于債權(quán)人自身C.債務(wù)人的債權(quán)已到期D.只通知到債務(wù)人，沒有得到債務(wù)人同意答案：B本題解析：《合同法》規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利，但該從權(quán)利專屬于債權(quán)人自身的除外。58、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位在編制()時，應(yīng)當(dāng)確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用。A.工程預(yù)算B.工程估算C.工程決算D.工程概算答案：D本題解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第8條規(guī)定，建設(shè)單位在編制工程概算時，應(yīng)當(dāng)確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用。59、（2021年第1批真題）根據(jù)《安全生產(chǎn)法》施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)的責(zé)任是()。A.工程項(xiàng)目實(shí)行總承包的，定期考核分包單位安全生產(chǎn)管理情況B.保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施C.督促落實(shí)本企業(yè)重大危險源的安全管理措施D.在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)活動答案：B本題解析：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（4）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故；（7）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。60、場景(七）2007年9月20日，施工單位與建材商簽訂了一份買賣合同，約定將工程完工后剩余的石材以8萬元的價格賣給建材商，合同履行地為施工單位所在地。9月28日，建材商依約交付1萬元定金。9月29日，施工單位為建材商代為托運(yùn)。9月30日，建材商收到貨物，但并沒有按照約定在貨到時付款。該定金合同的生效日期為()A.9月20日B.9月28日C.9月29日D.9月30日答案：B本題解析：定金合同是實(shí)踐性合同，自交付之日起生效，題中9月28日建材商依約交付1萬元定金。故該定金合同的生效日期為9月28日。故選B。61、下列不屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.工程建設(shè)勘察重要的通用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)B.工程建設(shè)通用的有關(guān)安全的標(biāo)準(zhǔn)C.工程建設(shè)專門的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.工程建設(shè)重要的通用的制圖方法標(biāo)準(zhǔn)答案：C本題解析：本題考查的是工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)。選項(xiàng)C的正確描述為：工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。62、關(guān)于核驗(yàn)施工許可證的說法，正確的是（）。A.中止施工經(jīng)核驗(yàn)符合條件期間，由建設(shè)單位做好建設(shè)工程的維護(hù)管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)自中止之日起3個月內(nèi)報發(fā)證機(jī)關(guān)C.中止施工滿6個月的，在建筑工程恢復(fù)施工前，應(yīng)當(dāng)報發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證D.經(jīng)核驗(yàn)不符合條件的，不允許其恢復(fù)施工，待條件具備后再申請核驗(yàn)答案：A本題解析：本題考查的是施工許可證延期開工、核驗(yàn)和重新辦理批準(zhǔn)的規(guī)定。選項(xiàng)錯誤，《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起1個月內(nèi)，向發(fā)證機(jī)關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護(hù)管理工作。選項(xiàng)C錯誤，中止施工滿1年的，在建設(shè)工程恢復(fù)施工前，建設(shè)單位還應(yīng)當(dāng)報發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證。選項(xiàng)D錯誤，經(jīng)核驗(yàn)不符合條件的，應(yīng)當(dāng)收回其施工許可證，不允許恢復(fù)施工，待條件具備后，由建設(shè)單位重新申領(lǐng)施工許可證。63、關(guān)于仲裁庭組成的說法，正確的是（）。A.首席仲裁員應(yīng)當(dāng)由仲裁委員會指定B.當(dāng)事人雙方必須各自選定合議仲裁庭中的一名仲裁員C.當(dāng)事人未在規(guī)定期限內(nèi)選定仲裁員的，由仲裁委員會主任指定D.仲裁庭應(yīng)當(dāng)由3名仲裁員組成答案：C本題解析：暫無解析64、在法院的主持下，甲乙雙方達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，法院依法制作了調(diào)解書，在簽字前甲方反悔，此時法院應(yīng)該（）。A.及時判決B.強(qiáng)制執(zhí)行C.留置送達(dá)D.重新調(diào)節(jié)答案：A本題解析：A正確，解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即具有法律效力。調(diào)解不成的，如調(diào)解未達(dá)成協(xié)議或者調(diào)解書送達(dá)前一方反悔的，法院應(yīng)當(dāng)及時判決。65、（2014、2019年真題）采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即（）。A.撤銷當(dāng)事人注冊證書B.撤銷當(dāng)事人建造師資格證書C.取消當(dāng)事人繼續(xù)教育記錄，錄入不良信用記錄，對社會公布D.處以罰款答案：C本題解析：《注冊建造師繼續(xù)教育管理暫行辦法》（建市[2010]192號）規(guī)定，注冊建造師應(yīng)按規(guī)定參加繼續(xù)教育，接受培訓(xùn)測試，不參加繼續(xù)教育或繼續(xù)教育不合格的不予注冊。對于采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消其繼續(xù)教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布。66、關(guān)于建設(shè)單位安全責(zé)任的說法，錯誤的是（）。A.應(yīng)當(dāng)向施工單位提供資料，并對資料的真實(shí)性、正確性、完整性負(fù)責(zé)B.應(yīng)當(dāng)依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期C.應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全施工技術(shù)交底D.應(yīng)當(dāng)對拆除工程進(jìn)行備案答案：C本題解析：本題考查的是建設(shè)單位相關(guān)的安全責(zé)任。安全施工技術(shù)交底是施工單位的安全責(zé)任，即建設(shè)工程施工前，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員做出詳細(xì)說明，并由雙方簽字確認(rèn)。67、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)條例》，屬于工程建設(shè)單位安全職責(zé)的有（）。A.組織事故搶救B.需要進(jìn)行爆破作業(yè)的，申請辦理批準(zhǔn)手續(xù)C.提出保障作業(yè)人員安全和防范事故發(fā)生的措施建議D.發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重安全事故隱患拒不停工時，及時報告主管部門答案：B本題解析：A選項(xiàng)，施工單位安全職責(zé)；C選項(xiàng)，設(shè)計(jì)單位安全職責(zé)；D選項(xiàng)，監(jiān)理單位安全職責(zé)。68、取得建造師資格證書并經(jīng)()后，方有資格以建造師名義擔(dān)任建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理。A.登記B.注冊C.備案D.所在單位考核合格答案：B本題解析：教材P62注冊建造師是指通過考核認(rèn)定或考試合格取得中華人民共和國建造師資格證書經(jīng)過注冊，取得中華人民共和國注冊建造師注冊執(zhí)業(yè)證書和執(zhí)業(yè)印章，擔(dān)任施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以及從事施工管理相關(guān)活動的專業(yè)技術(shù)人員。69、企業(yè)取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)后不再符合相應(yīng)資質(zhì)條件的，責(zé)令限期改正，逾期不改的，資質(zhì)許可將被（）。A.撤回B.撤銷C.注銷D.作廢答案：A本題解析：本題考查施工企業(yè)資質(zhì)證書的申請、延續(xù)和變更。參見教材P55。70、甲乙兩公司簽訂了建筑材料買賣合同，經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商一致才能變更的情形是（）。A.甲公司名稱變更B.乙公司的法定代表人變更C.合同簽約人變更D.采購數(shù)量變更答案：D本題解析：本題考查的是合同的履行和變更。對于合同有實(shí)質(zhì)性的變更，是需要雙方協(xié)商一致，本題中，采購數(shù)量變動，屬于合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致。71、合同生效后，履行地點(diǎn)約定不明確，雙方不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，按照交易習(xí)慣又無法確定的，給付貨幣的應(yīng)該在()履行。A.給付貨幣一方所在地B.接受貨幣一方所在地C.合同簽訂地D.被告所在地答案：B本題解析：2021版教材P309/2020版教材P307頁合同約定履行地點(diǎn)的，以約定的履行地點(diǎn)為合同履行地。合同對履行地點(diǎn)沒有約定或者約定不明確，爭議標(biāo)的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地；交付不動產(chǎn)的，不動產(chǎn)所在地為合同履行地；其他標(biāo)的，履行義務(wù)一方所在地為合同履行地。72、施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)作出的停止施工處罰決定的，將由（）負(fù)責(zé)強(qiáng)制執(zhí)行。A.公安機(jī)關(guān)B.作出決定的公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)C.人民法院D.建設(shè)行政主管部門答案：B本題解析：當(dāng)事人逾期不執(zhí)行停產(chǎn)停業(yè)、停止使用、停止施工決定的，由作出決定的部門或機(jī)構(gòu)強(qiáng)制執(zhí)行。73、關(guān)于建筑活動中發(fā)生的債的說法，正確的是（）。A.對于施工任務(wù)，建設(shè)單位是債權(quán)人，施工企業(yè)是債務(wù)人B.對于建筑采購買賣合同中建筑材料的交付，材料供應(yīng)商是債權(quán)人C.在施工中產(chǎn)生噪音，擾亂居民，不會有債的發(fā)生D.材料供應(yīng)商為施工企業(yè)自愿保管財(cái)物不會產(chǎn)生債答案：A本題解析：債是特定當(dāng)事人之間的法律關(guān)系。債權(quán)人只能向特定的人主張自己的權(quán)利，債務(wù)人也只需向享有該項(xiàng)權(quán)利的特定人履行義務(wù)，即債的相對性。B錯誤，材料供應(yīng)商是債務(wù)人。C錯誤，噪聲擾民是侵權(quán)之債。D錯誤，產(chǎn)生無因管理之債。74、下列不屬于《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》組成部分的是（）。A.合同協(xié)議書B.通用合同條款C.專用合同條款D.施工圖預(yù)算答案：D本題解析：本題考查的是建設(shè)工程合同示范文本的性質(zhì)和作用。施工圖預(yù)算不屬于《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的組成。75、關(guān)于物權(quán)的說法，正確的是（）。A.物權(quán)包括所有權(quán)、債權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)B.用益物權(quán)包括對自己所有的財(cái)產(chǎn)享有使用和收益的權(quán)利C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權(quán)可以不登記D.物權(quán)保護(hù)方式，只能單獨(dú)適用答案：C本題解析：本題考查的是物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓。選項(xiàng)A，物權(quán)包括所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)。選項(xiàng)B，用益物權(quán)是權(quán)利人對他人所有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、使用和收益的權(quán)利。選項(xiàng)D，對于物權(quán)保護(hù)方式，可以單獨(dú)適用，也可以根據(jù)權(quán)利被侵害的情形合并適用。76、關(guān)于建筑安裝工程結(jié)算的編制，下列說法中正確的是（）。A.采用固定總價合同的，暫列金額不得調(diào)整B.采用固定總價合同的，稅率可不按政府部門新公布的稅率調(diào)整C.規(guī)費(fèi)應(yīng)按縣級建設(shè)主管部門規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算D.現(xiàn)場簽證費(fèi)用應(yīng)依據(jù)發(fā)承包雙方簽證資料確認(rèn)的金額計(jì)算答案：D本題解析：本題考查的是工程竣工結(jié)算。發(fā)包人要求承包人完成合同以外零星項(xiàng)自，承包人應(yīng)在接受發(fā)包人要求的7天內(nèi)就用工數(shù)量和單價、機(jī)械臺班數(shù)量和單價、使用材料和金額等向發(fā)包人提出施工簽證，發(fā)包人簽證后施工，如發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭議的，責(zé)任由承包人自負(fù)。77、下列關(guān)于無權(quán)代理，說法錯誤的是（）。A.無權(quán)代理自始未經(jīng)授權(quán)B.無權(quán)代理的代理權(quán)可能已經(jīng)終止C.無權(quán)代理可能超越代理權(quán)D.無權(quán)代理就是表見代理答案：D本題解析：本題考查的是建設(shè)工程代理法律關(guān)系。表見代理是指行為人雖無權(quán)代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意相對人相信其有代理權(quán)的表象，而與善意相對人進(jìn)行的、由本人承擔(dān)法律后果的代理行為。無權(quán)代理區(qū)別于表見代理。78、2007年11月23日，張某參加了二級建造師執(zhí)業(yè)資格統(tǒng)一考試，并于2008年2月8日取得了資格證書，并于2016年04月25日申請注冊成功，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，張某初始注冊有效期應(yīng)當(dāng)截止到()。A.2019年11月23日B.2017年4月24日C.2018年11月23日D.2019年4月25日答案：D本題解析：2021/2020版教材P64頁初始注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為3年。79、關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的有（）。A.總承包單位可以按照合同約定將建設(shè)工程部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給其他企業(yè)B.總承包單位可以將全部建設(shè)工程拆分成若干部分后全部分包給其他施工企業(yè)C.總承包單位經(jīng)建設(shè)單位同意后，可以將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)中技術(shù)較為復(fù)雜的部分分包給其他企業(yè)D.總承包單位經(jīng)建設(shè)單位同意后，可以將建設(shè)工程的關(guān)鍵性工作分包給其他企業(yè)答案：A本題解析：建設(shè)工程分包的規(guī)定【建設(shè)工程施工分包】專業(yè)工程分包、勞務(wù)作業(yè)分包?施工單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，可以將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。接受分包的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件，并不得再次分包。?認(rèn)可方式：按合同約定或者發(fā)包前同意。勞務(wù)分包可不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可。?建設(shè)單位不得直接指定分包人，建設(shè)單位推薦的分包人，總承包單位有權(quán)拒絕或采用選擇。?同一級別分包不得再分包。80、下列行為中不符合承攬合同特征的是（）。A.承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力完成所承攬的工作B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的C.承攬人獨(dú)立完成合同義務(wù)，不受定作人的指揮管理D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成答案：D本題解析：本題考查的是承攬合同的特征。承攬合同具有以下法律特征：（1）承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的；（2）承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力完成所承攬的工作；（3）承攬人工作具有獨(dú)立性。81、“綠色施工”是指工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求和技術(shù)進(jìn)步，最大限度的節(jié)約資源與減少對環(huán)境負(fù)面影響的施工活動，實(shí)現(xiàn)“四節(jié)一環(huán)保”，其中“四節(jié)”是指（）。A.節(jié)電、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材B.節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材C.節(jié)能、節(jié)水、節(jié)油、節(jié)材D.節(jié)能、節(jié)電、節(jié)水、節(jié)地答案：B本題解析：暫無解析82、甲單位與采購員乙因矛盾解除代理關(guān)系，但有兩份蓋有甲公章的空白授權(quán)書未收回。乙為泄憤，持授權(quán)書向供應(yīng)商丙、丁高價采購材料。丙丁均及時發(fā)貨至施工現(xiàn)場。經(jīng)查，丙不知乙離職，而丁知道乙離職。關(guān)于本案，說法正確的是（）。A.甲有權(quán)拒絕向丙、丁承擔(dān)責(zé)任B.由于甲單位存在過失，兩份合同均屬于表見代理C.由于乙行為違法，兩份合同均屬于無效合同D.甲對丙應(yīng)承擔(dān)付款義務(wù)答案：D本題解析：丙不知乙離職，構(gòu)成表見代理。但丁明知乙離職，還與乙實(shí)施民事行為給甲造成損害，則由丁與乙向甲負(fù)連帶責(zé)任。A選項(xiàng)，甲不當(dāng)拒絕丙，合同有效；B選項(xiàng)，丁的合同不是表見代理；C選項(xiàng)，丙的合同有效、丁的合同無效；D選項(xiàng)，甲應(yīng)對丙承擔(dān)付款義務(wù)。83、施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊，應(yīng)當(dāng)在（）監(jiān)督下現(xiàn)場取樣并送交檢測。A.監(jiān)理單位或建設(shè)單位B.設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)或監(jiān)理單位D.施工單位或建設(shè)單位答案：A本題解析：2021版教材P272/2020版教材P270頁《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。84、施工單位于6月1日提交工程竣工驗(yàn)收報告，建設(shè)單位因故拖延不予組織竣工驗(yàn)收；同年10月8日建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收時因監(jiān)理單位過錯未能正常進(jìn)行；10月20日建設(shè)單位實(shí)際使用該工程。雙方就實(shí)際竣工日期發(fā)生爭議，則施工單位承擔(dān)的保修期應(yīng)于（）起計(jì)算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日答案：A本題解析：承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交竣工報告之日起竣工日期。保修期的起始日為竣工驗(yàn)收合格之日。85、按照建設(shè)工程合約約定，某建設(shè)單位應(yīng)于工程驗(yàn)收合格交付后兩個月內(nèi)付清工程款。2013年9月1日，該工程經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用，但建設(shè)單位遲遲不予支付工程款。施工單位經(jīng)過內(nèi)部商量后決定要通過訴訟的方式解決糾紛，下列情形會使訴訟時效中止的是（）。A.2015年6月，施工單位所在地發(fā)生強(qiáng)烈地震，一個月后恢復(fù)生產(chǎn)B.2016年6月，施工單位所在地發(fā)生強(qiáng)烈地震，一個月后恢復(fù)生產(chǎn)C.2016年7月，施工單位法定代表人生病住院，一個月后痊愈出院D.2014年7月，建設(shè)單位付清了所有的工程款答案：B本題解析：普通訴訟時效期間通常為3年。訴訟時效中止，應(yīng)當(dāng)同時滿足兩個條件：（1）權(quán)利人由于不可抗力等其他障礙，不能行使請求權(quán)；（2）導(dǎo)致權(quán)利人不能行使請求權(quán)的事由發(fā)生在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)。本題訴訟時效起算時間是2013年11月1日，中止發(fā)生的時間段為2016年5月1日至11月1日，發(fā)生地震屬于不可抗力。因此選項(xiàng)B。86、按照《建筑法》的規(guī)定，以下正確的說法是（）。A.建筑企業(yè)集團(tuán)公司可以允許所屬法人公司以其名義承攬工程B.建筑企業(yè)可以在其資質(zhì)等級之上承攬工程C.聯(lián)合體共同承包的，按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程D.施工企業(yè)不允許將承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人答案：D本題解析：《建筑法》第27條規(guī)定兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實(shí)行聯(lián)合共同承包的應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)等級較低的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。87、建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收，對不符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得出具（）報告。A.竣工驗(yàn)收合格B.建筑節(jié)能合格C.建筑節(jié)能達(dá)標(biāo)D.能耗驗(yàn)收合格答案：A本題解析：按照合同約定由建設(shè)單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)保證其符合施工圖設(shè)計(jì)文件要求建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)對民用建筑是否符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查驗(yàn)；對不符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得出具竣工驗(yàn)收合格報告。88、關(guān)于建設(shè)單位安全責(zé)任的說法，正確的是（）。A.不得壓縮合同工期B.確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用C.審查專項(xiàng)施工方案D.提出防范生產(chǎn)安全事故的指導(dǎo)意見和措施建議答案：B本題解析：A項(xiàng)錯誤，建設(shè)單位不得任意壓縮合同工期。B項(xiàng)是建設(shè)單位的安全責(zé)任。C項(xiàng)是監(jiān)理單位的安全責(zé)任。D項(xiàng)是設(shè)計(jì)單位的安全責(zé)任。89、（2017年真題）2016年9月15日，甲材料供應(yīng)商與丙材料供應(yīng)商訂立書面合同，轉(zhuǎn)讓甲對乙施工企業(yè)的30萬元債權(quán)。同年9月25日，乙接到甲關(guān)于轉(zhuǎn)讓債權(quán)的通知。關(guān)于該債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是（）。A.甲與丙之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主張30萬元債權(quán)C.乙拒絕清償30萬元債務(wù)的，丙可以要求甲與乙承擔(dān)連帶責(zé)任D.甲與丙之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為于9月25日對乙生效答案：D本題解析：甲丙之間簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，自簽字蓋章之日起生效。但甲丙之間債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為自債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知到達(dá)乙（債務(wù)人）時生效。因此，丙可于9月25日而非9月15日開始向乙主張債權(quán)。當(dāng)債務(wù)人接到權(quán)利轉(zhuǎn)讓的通知后，權(quán)利轉(zhuǎn)讓即行生效，原債權(quán)人被新的債權(quán)人替代，或者新債權(quán)人的加入使原債權(quán)人不再完全享有原債權(quán)。因此，甲乙并非向丙承擔(dān)連帶責(zé)任。90、某建筑工程因故中止施工已滿一年，在恢復(fù)施工前，建設(shè)單位已領(lǐng)取的施工許可證應(yīng)當(dāng)（）。A.申請延期B.自行廢止C.報發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)D.重新更換答案：C本題解析：本題考查的是延期開工、核驗(yàn)和重新辦理批準(zhǔn)的規(guī)定。施工中止，建設(shè)單位在1個月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)報告，中止施工滿1年的工程恢復(fù)，要核驗(yàn)施工許可證。91、場景（三）甲建設(shè)單位在某城市中心區(qū)建設(shè)商品房項(xiàng)目，由取得安全生產(chǎn)許可證的乙施工單位總承包，由丁監(jiān)理公司監(jiān)理。乙經(jīng)過甲同意將基礎(chǔ)工程分包給丙施工單位，丙在夜間挖掘作業(yè)中操作失誤，挖斷居民用水管造成大面積積水，需搶修。后續(xù)又發(fā)生兩起安全事故：（1)乙施工單的施工人員違反規(guī)定使用明火導(dǎo)致失火，造成一名工人受傷；（2)焊接現(xiàn)場作業(yè)員王某違章作業(yè)造成漏電失火，王某撤離現(xiàn)場。以下對丁監(jiān)理公司的安全責(zé)任說法中，不正確的是（）A.按工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理B.依據(jù)法律、法規(guī)實(shí)施監(jiān)理C.審査專項(xiàng)施工方案D.發(fā)現(xiàn)安全事故隱患立即向勞動安全管理部門報告答案：D本題解析：工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告。工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理，并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。故選D。92、關(guān)于勞動合同試用期的說法，正確的是（）。A.初次訂立勞動合同的，可以僅約定試用期，而不約定勞動合同期限B.同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期C.試用期不包含在勞動合同期限之內(nèi)D.勞動合同期限不滿1年的，不得約定試用期答案：B本題解析：同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期93、甲公司向乙公司購進(jìn)一批建材。乙按照合同約定為甲代辦鐵路托運(yùn)，運(yùn)往合同約定的交貨地點(diǎn)M縣。在運(yùn)輸過程中，甲與丙簽訂合同，約定將這批建材轉(zhuǎn)讓給丙，在M縣火車站交貨。由于山洪暴發(fā)，火車在運(yùn)輸途中出軌，建材損毀，該損失應(yīng)由（）。A.丙承擔(dān)B.甲承擔(dān)C.乙承擔(dān)D.甲與乙分擔(dān)答案：A本題解析：教材P158出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自合同成立時起由買受人承擔(dān)。題中丙作為買受人，應(yīng)承擔(dān)建材損毀的風(fēng)險。94、下列情形中，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)否決的投標(biāo)文件有（）。A.逾期送達(dá)的B.未通過資格預(yù)審的C.未按招標(biāo)文件要求密封的D.沒有對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性條款作出響應(yīng)的答案：D本題解析：有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo):(1)投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字;(2)投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議;(3)投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件;(4)同一投標(biāo)人提交兩個以上不同的投標(biāo)文件或者技標(biāo)報價，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外;(5)投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價;(6)投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng);(7)投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。未通過資格預(yù)審的申請人提交的投標(biāo)文件，以及逾期送達(dá)或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收，ABC屬于拒收投標(biāo)文件的情形。95、關(guān)于質(zhì)量保證金，下列說法正確的是（）。A.發(fā)包人應(yīng)按照合同約定方式預(yù)留保證金，保證金總預(yù)留比例不得高于工程價款結(jié)算總額的10%B.當(dāng)事人約定的工程質(zhì)量保證金返還期限屆滿返還C.當(dāng)事人未約定工程質(zhì)量保證金返還期限的，自建設(shè)工程通過竣工驗(yàn)收之日起滿1年返還D.因發(fā)包人原因建設(shè)工程未按約定期限進(jìn)行竣工驗(yàn)收的，自工程通過竣工驗(yàn)收之日后當(dāng)事人約定的工程質(zhì)量保證金返還期限屆滿答案：B本題解析：選項(xiàng)A錯誤，發(fā)包人應(yīng)按照合同約定方式預(yù)留保證金，保證金總預(yù)留比例不得高于工程價款結(jié)算總額的3%；選項(xiàng)C錯誤，當(dāng)事人未約定工程質(zhì)量保證金返還期限的，自建設(shè)工程通過竣工驗(yàn)收之日起滿2年；選項(xiàng)D錯誤，因發(fā)包人原因建設(shè)工程未按約定期限進(jìn)行竣工驗(yàn)收的，自承包人提交工程竣工驗(yàn)收報告90日后當(dāng)事人約定的工程質(zhì)量保證金返還期限屆滿返還。96、建設(shè)單位將建設(shè)工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位，責(zé)令改正，處以罰款()。A.20萬元以上50萬元以下B.50萬元以上100萬元以下C.工程合同價款1％以上2％以下D.工程合同價款2％以上4％以下答案：B本題解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位將建設(shè)工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計(jì)、施工單位或者委托給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的工程監(jiān)理單位的，責(zé)令改正，處50萬元以上100萬元以下的罰款。故選項(xiàng)B正確。97、大中型建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)后,建設(shè)單位應(yīng)按照（）順序辦理相應(yīng)手續(xù)。A.工程發(fā)包、報建登記、簽訂施工承包合同、申領(lǐng)施工許可證B.報建登記、申領(lǐng)施工許可證、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同C.申領(lǐng)施工許可證、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同、報建登記D.報建登記、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同、申領(lǐng)施工許可證答案：D本題解析：建設(shè)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)后，發(fā)包前，應(yīng)向建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)部門遞交報建登記手續(xù)，而申領(lǐng)施工許可證的前提是確定施工單位，故選D。98、關(guān)于建筑工程一切險附加的第三者責(zé)任險的說法，正確的是（）。A.保險人承擔(dān)保險責(zé)任的范圍包括保險期限屆滿后30日內(nèi)的損失B.產(chǎn)生損失的意外事故應(yīng)當(dāng)與所保工程直接相關(guān)C.人身傷亡、疾病或者財(cái)產(chǎn)損失的發(fā)生地僅限于施工場地內(nèi)D.投保人的人員傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失均包括在承保范圍內(nèi)答案：B本題解析：本題考查的是建筑工程一切險。第三者責(zé)任險是指在保險有效期內(nèi)因在施工工地上發(fā)生意外事故造成在施工工地及鄰近地區(qū)的第三者人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，依法應(yīng)由被保險人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。99、某施工企業(yè)建造師甲在擔(dān)任某工程項(xiàng)目經(jīng)理期間，經(jīng)過多次試驗(yàn)完成了對某施工機(jī)械的改造，并準(zhǔn)備申請實(shí)用新型專利，該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造（）。A.不屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，甲有專利申請權(quán)B.屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，專利申請權(quán)只能屬于施工企業(yè)C.由于甲的發(fā)明創(chuàng)造不是在執(zhí)行單位任務(wù)，故不屬于職務(wù)發(fā)明D.由于甲利用了單位的物質(zhì)條件，該專利的權(quán)利屬于單位答案：D本題解析：2021/2020版教材P24頁有下列情形之一的職務(wù)作品，作者享有署名權(quán)，著作權(quán)的其他權(quán)利由法人或者其他組織享有，法人或者其他組織可以給予作者獎勵：1.主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件創(chuàng)作，并由法人或者其他組織承擔(dān)責(zé)任的工程設(shè)計(jì)圖、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、地圖、計(jì)算機(jī)軟件等職務(wù)作品；2.法律、行政法規(guī)規(guī)定或者合同約定著作權(quán)由法人或者其他組織享有的職務(wù)作品。100、引起債權(quán)債務(wù)關(guān)系發(fā)生的最主要、最普遍的根據(jù)是（）。A.合同B.扶養(yǎng)C.不當(dāng)?shù)美鸇.無因管理答案：A本題解析：在當(dāng)事人之間因產(chǎn)生了合同法律關(guān)系，也就是產(chǎn)生了權(quán)利義務(wù)關(guān)系，便設(shè)立了債的關(guān)系。任何合同關(guān)系的設(shè)立，都會在當(dāng)事人之間發(fā)生債權(quán)債務(wù)的關(guān)系。合同引起債的關(guān)系，是債發(fā)生的最主要、最普遍的依據(jù)。合同產(chǎn)生的債被稱為合同之債。101、關(guān)于評標(biāo)規(guī)則的說法，正確的是（）。A.評標(biāo)委員會成員的名單可在開標(biāo)前公布B.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和負(fù)責(zé)人簽字的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)C.招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)結(jié)果確定前公布D.評標(biāo)委員會確定的中標(biāo)候選人至少為3個，并確定排序答案：B本題解析：暫無解析102、甲是某建筑工程公司主管人事的副經(jīng)理，他越權(quán)與某鋼鐵公司簽訂了一份鋼材購銷合同，此合同（）。A.有效B.如果該鋼鐵公司知道甲的行為屬于越權(quán)，則有效C.無效D.如果該鋼鐵公司知道甲的行為屬于越權(quán)，則無效答案：D本題解析：2021/2020版教材P13頁《民法典》規(guī)定，行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人的名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的，該代理行為有效；否則，該代理行為無效。103、（2017年真題）根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工企業(yè)工程安全不良行為的是()。A.在城市市區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的施工現(xiàn)場未實(shí)行封閉圍擋B.未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工C.未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)資料取樣檢測D.按照規(guī)定需要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未取得證書上崗，情節(jié)嚴(yán)重答案：A本題解析：BC屬于工程質(zhì)量不良行為，D屬于資質(zhì)不良。104、根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（）。A.有滿足施工需要的資金安排B.已辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)C.保證工程質(zhì)量和安全的具體措施D.具備條件，收到申請之日起7日內(nèi)發(fā)證答案：D本題解析：本題考查的是施工許可證的申請主體和法定批準(zhǔn)條件。《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，建設(shè)單位申請領(lǐng)取施工許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列條件，并提交相應(yīng)的證明文件：（1）依法應(yīng)當(dāng)辦理用地批準(zhǔn)手續(xù)的，已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)；（2）依法應(yīng)當(dāng)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的，已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證；（3）施工場地已經(jīng)基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進(jìn)度符合施工要求；（4）已經(jīng)確定施工企業(yè)；（5）有滿足施工需要的資金安排、施工圖紙及技術(shù)資料，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)提供建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)承諾書，施工圖設(shè)計(jì)文件已按規(guī)定審查合格；（6）保證工程質(zhì)量和安全的具體措施。選項(xiàng)D不是應(yīng)該具備的條件。105、某施工單位在參加投標(biāo)中有違法行為，建設(shè)行政主管部門的處罰決定于5月20日作出，施工單位5月25日收到。11月1日施工單位欲通過有關(guān)途徑申請撤銷該處罰決定，則說法正確的是（）。A.施工單位可以申請復(fù)議，也可以不經(jīng)過復(fù)議直接起訴B.施工單位應(yīng)先申請復(fù)議，不服復(fù)議可以向法院起訴C.施工單位只能向法院起訴D.施工單位既不可以申請復(fù)議，也不可以向法院起訴答案：C本題解析：暫無解析106、（2019年真題）關(guān)于法人應(yīng)當(dāng)具備條件的說法，正確的是（）。A.須經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)B.有技術(shù)負(fù)責(zé)人C.承擔(dān)有限民事責(zé)任D.應(yīng)當(dāng)有自己的名稱和組織機(jī)構(gòu)答案：D本題解析：A選項(xiàng)說法錯誤，法人并不是一律須經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立，如有獨(dú)立經(jīng)費(fèi)的機(jī)關(guān)法人，只需依法設(shè)立即獲得法人資格。B選項(xiàng)說法錯誤，法人應(yīng)當(dāng)有法定代表人，而非技術(shù)負(fù)責(zé)人。C選項(xiàng)說法錯誤，法人以自己的財(cái)產(chǎn)獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。有限責(zé)任可分為人的有限責(zé)任和物的有限責(zé)任。107、（2020年真題）關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書期限延續(xù)的說法，正確的是（）。A.企業(yè)資質(zhì)證書有效期為3年B.企業(yè)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿5個月前，向原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出延續(xù)申請C.資質(zhì)許可機(jī)關(guān)逾期未作出決定的，視為準(zhǔn)予延續(xù)D.資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿1個月前做出是否準(zhǔn)予延續(xù)的決定答案：C本題解析：A錯誤，《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，資質(zhì)證書有效期為5年。B錯誤，有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)從事建筑施工活動的，應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿3個月前，向原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出延續(xù)申請。C正確、D錯誤，資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前做出是否準(zhǔn)予延續(xù)的決定；逾期未做出決定的，視為準(zhǔn)予延續(xù)。108、（2014年真題）甲代理乙與丙鐵路運(yùn)輸公司簽訂了多式聯(lián)運(yùn)合同，由丙和丁汽車運(yùn)輸公司通過鐵路、公路聯(lián)運(yùn)方式將貨物送至乙的工地，因在公路運(yùn)輸途中發(fā)生重大交通事故，致使貨物