湘潭大學(xué)工程招投標(biāo)及合同管理試題庫

1、|工程招投標(biāo)及合同管理習(xí)題參考答案一、單選(每題2分)下列各題中,只有一個被選項(xiàng)最符合題意,請將它選出并填入括號內(nèi)。1、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的當(dāng)事人在民事流傳過程中形成的（ C ）關(guān)系。A、債權(quán)人與債務(wù)人 B、代理人與被代理人C、權(quán)利與義務(wù) D、法人與自然人2、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理指揮失誤，給建設(shè)單位造成損失的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求（ A ）賠償。A、施工企業(yè) B、施工企業(yè)的法定代表人C、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理 D、具體的施工人員3、下列財產(chǎn)中，（ A ）不得抵押。A、土地所有權(quán) B土地使用權(quán) C、房屋 D、交通運(yùn)輸工具4、邀請招標(biāo)的邀請對象的數(shù)目不應(yīng)少于（ B ）家。A、2、 B、3 C、

2、5 D、75、合同爭議的解決順序?yàn)椋?A ）A、和解調(diào)解仲裁訴訟 B、調(diào)解和解仲裁訴訟C、和解調(diào)解訴訟仲裁 D、調(diào)解和解訴訟仲裁6、監(jiān)理招標(biāo)主要是對監(jiān)理單位（ B ）的選擇。A、報價 B、能力 C、監(jiān)理人員數(shù)量 D、設(shè)備7、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務(wù)的時間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（ B ）A、正常工作 B、附加工作 C、額外工作 D、義務(wù)工作8、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（ C ）。A、辦理土地征用，拆遷補(bǔ)償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項(xiàng)的遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實(shí)，位

3、置準(zhǔn)確C、提供年、季、月工程進(jìn)度計劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計報表D、確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書面形式交給承包人，并進(jìn)行現(xiàn)場交驗(yàn)9、設(shè)計人的設(shè)計工作進(jìn)展不到委托設(shè)計任務(wù)的一半時，發(fā)包人由于項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項(xiàng)目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設(shè)計范本的規(guī)定，設(shè)計人應(yīng)（ D ）A、沒收全部定金補(bǔ)償損失B、要求發(fā)包人支付雙倍的定金C、要求發(fā)包人補(bǔ)償實(shí)際發(fā)生的損失D、要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計費(fèi)用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標(biāo)準(zhǔn)。訂立合同時約定的合同工期概念應(yīng)為，從（ C ）的日歷天數(shù)計算。A、合同簽字日起按投標(biāo)文件中承諾B、合同簽字日起按招標(biāo)文件中要求C、合

4、同約定的開工日起按投標(biāo)文件中承諾D、合同約定的開工日起按招標(biāo)文件中要求11、工程師要求的暫停施工的賠償與責(zé)任的說法錯誤的為（ B ）A、停工責(zé)任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包商由此造成的損失，相應(yīng)順延工期B、停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，相應(yīng)順延工期C、停工責(zé)任在承包人，因?yàn)楣こ處煵患皶r做出答復(fù)，導(dǎo)致承包人無法復(fù)工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任D、停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延12、材料采購在交貨清點(diǎn)數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應(yīng)（ B ）。A、拒付貨款并索賠 B、按照訂購數(shù)量及時付款C、按

5、照實(shí)際交貨數(shù)量及時付款 D、待供貨方補(bǔ)足數(shù)量后再付13、FIDIC施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（ A ）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知的時限D(zhuǎn)、工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間14、由于業(yè)主提供的設(shè)計圖紙錯誤導(dǎo)致分包工程返工，為此分包商向承包商提出索賠。承包商（ C ）A、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求B、認(rèn)為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索要C、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告D、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告15、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進(jìn)度的延誤，承包商為此事件提出的索

6、賠屬于應(yīng)（ D ）。A、由承包商承擔(dān)的風(fēng)險責(zé)任 B、給予費(fèi)用補(bǔ)償并順延工期C、給予費(fèi)用補(bǔ)償?shù)豁樠庸て?D、給予工期順延但不給費(fèi)用補(bǔ)償16、合同法律關(guān)系主要的是由法律規(guī)范調(diào)整的（B）A行政法律關(guān)系 B 民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系C刑事法律關(guān)系 D經(jīng)濟(jì)侵權(quán)關(guān)系17、在工程建設(shè)監(jiān)理活動中，監(jiān)理單位是（ A）A業(yè)主的代理人 B業(yè)主的委托人 C施工合同的當(dāng)事人D 絕對獨(dú)立的第三人18、經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人訂立的“保證合同”，其法律形式是（B）A主合同 B從合同C獨(dú)立合同 D無條件地必須履行的合同19、仲裁庭作出裁決后，合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)（A ）A按裁決自覺執(zhí)行 B不服裁決可向上級仲裁機(jī)構(gòu)申請復(fù)議C可向人民法院起訴 D向合

7、同管理機(jī)關(guān)申訴20、監(jiān)理合同規(guī)定，由于業(yè)主或第三方的原因使監(jiān)理工作受阻以或延誤，以致增加工作量時，應(yīng)是為（B）。A額外服務(wù) B附加服務(wù) C延長服務(wù) D非監(jiān)理服務(wù)21、監(jiān)理招標(biāo)的宗旨是指對監(jiān)理單位（ A）的選擇。A能力 B報價 C信譽(yù) D經(jīng)濟(jì)實(shí)力22、中標(biāo)的承包商將由（B）決定。A評標(biāo)委員會 B業(yè)主 C上級行政主管部門 D監(jiān)理工程師23、設(shè)備安裝工程具有聯(lián)動無負(fù)荷試車條件的，應(yīng)由（ A）組織試車。A建設(shè)單位 B設(shè)計單位 C施工單位 D設(shè)備供應(yīng)單位24、業(yè)主在（ B ）合同中承擔(dān)的風(fēng)險最小。A 可調(diào)總價 B不可調(diào)總價 C單價 D成本加酬金 25、根據(jù)施工索賠的規(guī)定，可以認(rèn)為索賠是指（ C ）。A只

8、限承包商向業(yè)主索賠 B業(yè)主無權(quán)向承包商索賠 C業(yè)主與承包商之間的雙向索賠 D不包括承包商與分包商之間的索賠 26、當(dāng)出現(xiàn)招標(biāo)文件中的某項(xiàng)規(guī)定與招標(biāo)人對投標(biāo)人質(zhì)疑問題的書面回答不一致時，應(yīng)以(A )為準(zhǔn)。招標(biāo)文件中的規(guī)定 B、現(xiàn)場考察時招標(biāo)單位的口頭解釋 C、招標(biāo)單位在會議上的口頭解答 D、發(fā)給每個投標(biāo)人的書面質(zhì)疑解答文件27、由于承包商的原因使監(jiān)理單位增加了監(jiān)理服務(wù)時間，此項(xiàng)工作應(yīng)屬于(B)。 A、正常工作 B、附加工作 C、額外工作 D、意外工作28、下列各項(xiàng)中，( C )不屬于工程建設(shè)施工招標(biāo)應(yīng)具備的前提條件。 A、建設(shè)用地征用完畢，施工圖紙完成 B、概算已經(jīng)批準(zhǔn)，建設(shè)項(xiàng)目已正式列入計劃

9、C、招標(biāo)文件已經(jīng)編制好 D、建設(shè)資金、建材、設(shè)備來源已經(jīng)落實(shí)29、投標(biāo)文件對招標(biāo)文件的響應(yīng)有細(xì)微偏差，包括( C )。 A、提供的投標(biāo)擔(dān)保有瑕疵 B、貨物包裝方式不符合招標(biāo)文件的要求 C、個別地方存在漏項(xiàng) D、明顯不符合技術(shù)規(guī)格要求30、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的最大優(yōu)點(diǎn)是( D )。A、節(jié)省招標(biāo)費(fèi)用 B、招標(biāo)時間短 C、減小合同履行過程中承包不違約的風(fēng)險 D、競爭激烈31、施工合同通用條款規(guī)定，當(dāng)施工合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時，下列中解釋順序排列正確的為( D )。A、專用條款、通用條款、中標(biāo)通知書、圖紙 B、中標(biāo)通知書、協(xié)議書、專用條款、通用條款 C、中標(biāo)通知書、投標(biāo)書、協(xié)議書、圖紙

10、 D、中標(biāo)通知書、專用條款、通用條款、圖紙32、施工合同中，承包人按照工程師提出的施工進(jìn)度計劃修改建議進(jìn)行了修改，由于修改后的計劃不合理而導(dǎo)致的窩工損失應(yīng)當(dāng)由( C )承擔(dān)。 A、發(fā)包人 B、承包人 C、工程師 D、發(fā)包人與承包人共同 33、 FIDIC施工合同條件規(guī)定，用從( D )之日止的持續(xù)時間為缺陷通知期，承包商負(fù)有修復(fù)質(zhì)量缺陷的義務(wù)。A、開工日起至頒布發(fā)接收證書 B、開工令要求的開工日起至頒布發(fā)接收證書中指明的竣工 C、頒發(fā)接收證書日起至頒發(fā)履約證書 D、接收證書中指明的竣工日起至頒發(fā)履約證書34、在工程施工中由于(B )原因?qū)е碌墓て谘诱`，承包方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。 A、不可抗力 B

11、、承包方的設(shè)備損壞 C、設(shè)計變更 D、工程量變化35、委托任務(wù)并負(fù)責(zé)支付報酬的一方稱（B ）。A 承包人 B 發(fā)包人 C出資人 D出工人36、受招標(biāo)人的委托，代為從事招標(biāo)活動的中介組織是（C）。 A 建設(shè)單位 B 施工單位 C招標(biāo)代理 D設(shè)計單位37、監(jiān)理招標(biāo)主要是對監(jiān)理單位（ B ）的選擇。 A報價 B能力 C人員數(shù)量 D 設(shè)備38、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（C ）。 A固定價格合同 B可調(diào)整價格合同 C固定價格加酬金合同 D成本加酬金合同39、在進(jìn)度控制中，（B ）不屬工程師的任務(wù)。A督促承包人完成工程掃尾工作 B向有關(guān)部門遞交竣工申請C協(xié)調(diào)竣工驗(yàn)收中的各方關(guān)系 D參加竣工驗(yàn)收

12、40、材料采購在交貨清點(diǎn)數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)，采購方應(yīng)（C ）。A 拒付貨款并索賠 B按照訂購數(shù)量及時付款C按照實(shí)際交貨數(shù)量及時付款D待供貨方補(bǔ)足數(shù)量后再付41、工程分包的說法錯誤的為（A）A 是違法的 B是從工程承包人承擔(dān) C 是允許的 D 非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包 42、FIDIC施工合同條件的“缺陷通知期”是指（A ）A 工程保修期 B承包商的施工期 C 工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知D 工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間43、自中標(biāo)通知書發(fā)出（ C ）內(nèi)，建設(shè)單位和中標(biāo)人簽訂書面的建設(shè)工程承

13、發(fā)包合同。A 15天 B 21天 C 30天 D 35天44、保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，按（ B ）承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。A、保證 B、連帶保證 C、違約 D、合同45、當(dāng)事人采用合同書形式訂立的，自（ C）合同成立。A、雙方當(dāng)事人制作合同書時 B、雙方當(dāng)事人表示受合同的約束時C、雙方當(dāng)事人簽字或蓋章時 D、雙方當(dāng)事人達(dá)成一致意見時46、確定中標(biāo)人后（ A）內(nèi)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標(biāo)情況的書面報告。A、15天 B、21天 C、30天 D、35天47、下列說法不正確的是（C ）。A、招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩類。B、只有不屬于法規(guī)規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目才可以采用直接委

14、托方式。C、建設(shè)行政主管部門派人參加開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的活動，監(jiān)督招標(biāo)按法定程序選擇中標(biāo)人；所派人員可作為評標(biāo)委員會的成員，但不得以任何形式影響或干涉招標(biāo)人依法選擇中標(biāo)人的活動。D、公開招標(biāo)中，評標(biāo)的工作量較大，所需招標(biāo)時間長，費(fèi)用高。48、監(jiān)理招標(biāo)主要是對監(jiān)理單位（B ）的選擇。A、報價 B、能力 C、監(jiān)理人員數(shù)量 D、設(shè)備49、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務(wù)的時間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（ B）。A、正常工作 B、附加工作 C、額外工作 D、意外工作50、合同雙方約定的合同工期的說法，正確的一項(xiàng)是（D ）。A、包括開工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的總?cè)諝v天數(shù)D、合同工期是按

15、總?cè)諝v天數(shù)計算的，不包括法定節(jié)假日在內(nèi)的承包天數(shù)51、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（ C）。A、辦理土地征用，拆遷補(bǔ)償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項(xiàng)的遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實(shí)，位置準(zhǔn)確C、提供年、季、月工程進(jìn)度計劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計報表D、確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書面形式交給承包人，并進(jìn)行現(xiàn)場交驗(yàn)52、在進(jìn)度控制中，（B ）不屬工程師的任務(wù)。A、督促承包人完成工程掃尾工作 B、向有關(guān)部門遞交竣工申請C、協(xié)調(diào)竣工驗(yàn)收中的各方關(guān)系 D、參加竣工驗(yàn)收53、合同價款可以有多種約定方式，其不

16、包括（C ）A、固定價格合同 B、可調(diào)整價格合同 C、固定價格加酬金合同 D、成本加酬金合同54、材料采購在交貨清點(diǎn)數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應(yīng)（ B ）。A、拒付貨款并索賠 B、按照訂購數(shù)量及時付款C、按照實(shí)際交貨數(shù)量及時付款 D、待供貨方補(bǔ)足數(shù)量后再付55、FIDIC施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（ A ）。A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程裝修期 D、工程停工期56、如果投標(biāo)截止日期前第28天后，由于法律、法令和決策變化引起承包商實(shí)際投入成本的增加，應(yīng)由（ A）給予補(bǔ)償。A、業(yè)主 B、承包商 C、工程師 D、特殊分包商57

17、、工程分包的說法錯誤的為（ A ）。A、是違法的 B、是從工程承包人承擔(dān)的工程中承包部分工程的行為C、是允許的 D、非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包58、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進(jìn)度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應(yīng)（D ）。A、由承包商承擔(dān)的風(fēng)險責(zé)任 B、給予費(fèi)用補(bǔ)償并順延工期C、給予費(fèi)用補(bǔ)償?shù)豁樠庸て?D、給予工期順延但不給費(fèi)用補(bǔ)償二、多選題（每題3分）。下列各題中，有兩個或兩個以上正確答案，請將正確答案選出，并填入括號內(nèi)。1、必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目包括（ CDE ）。A私人投資的高級別墅 B、外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目C、大型基礎(chǔ)設(shè)施

18、、公用事業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目D、全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目E、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目2、工程實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計劃不符時，承包人應(yīng)當(dāng)按照工程師的要求提出改進(jìn)措施（ AB ）。A、需經(jīng)工程師確認(rèn)后才能執(zhí)行B、因承包人自身的原因造成工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計劃不符的，所有后果都由承包商自行承擔(dān)C、因承包人自身原因造成的，工程師只對改進(jìn)措施的效果負(fù)責(zé)D、采用改進(jìn)措施后，必須順延工期E、改進(jìn)措施后，進(jìn)度仍然不符的，工程師可以要求承包人修改進(jìn)度計劃，并經(jīng)工程師確認(rèn)，這種確認(rèn)是工程師對工程延期的批準(zhǔn)3、施工合同文件中的說法中，正確的有（ BDE ）。

19、A、當(dāng)合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當(dāng)事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當(dāng)事人有不同理解時，應(yīng)按照合同爭議的解決方式處理4、FIDIC合同中指定分包商與一般分包商的差異主要表現(xiàn)為（ ABCDE ）。A、選擇分包單位的權(quán)利不同 B、分包合同的工作內(nèi)容不同C、工程款的支付開支項(xiàng)目不同 D、業(yè)主對分包商利益的保護(hù)不同E、承包商對分包商違約行為承擔(dān)責(zé)任的范圍不同5、索賠按目的劃分包括（ CE ）。A、綜合索賠 B、單項(xiàng)索賠 C、

20、工期索賠D、合同內(nèi)索賠 E、費(fèi)用索賠6、建設(shè)工程監(jiān)理合同示范文本中規(guī)定屬于額外監(jiān)理工作的情況包括( AE )。 因承包商嚴(yán)重違約委托人與其終止合同后監(jiān)理單位完成的善后工作 B.由于非監(jiān)理單位原因?qū)е碌谋O(jiān)理服務(wù)時間延長 C.原應(yīng)由委托人承擔(dān)的義務(wù)雙方協(xié)議改由監(jiān)理單位承擔(dān) D.應(yīng)委托人要求監(jiān)理單位提出更改服務(wù)內(nèi)容建議后增加的工作內(nèi)容 E.不可抗力事件發(fā)生導(dǎo)致合同的履行被迫暫停，事件影響消失后恢復(fù)監(jiān)理服務(wù)前的準(zhǔn)備工作7、按照施工合同文本規(guī)定，在施工中由于(BDE )造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn)，竣工日期可以順延。A.承包人未能及時調(diào)配施工機(jī)械 B.發(fā)生不可抗力 C.雨季天數(shù)增多 D.工程量變化和設(shè)

21、計變更 E.一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8小時8、索賠按目的劃分包括(CE )。 A.綜合索賠 B.單項(xiàng)索賠 C.工期索賠 D.合同內(nèi)索賠 E.費(fèi)用索賠9、在施工合同中，(A B C D E )等工作應(yīng)由發(fā)包人完成。A.土地征用和拆遷 B.臨時用地、占道申報批準(zhǔn)手續(xù) C.提供工程地質(zhì)報告 D.保護(hù)施工現(xiàn)場地下管道和鄰近建筑物及構(gòu)筑物 E.提供相應(yīng)的工程進(jìn)度計劃及進(jìn)度統(tǒng)計報表10、對于發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備，( ABDE)等工作應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人承擔(dān)。A.到貨后，通知清點(diǎn) B.參加清點(diǎn) C.清點(diǎn)后負(fù)責(zé)保管 D.支付保管費(fèi)用 E.如果質(zhì)量與約定不符，運(yùn)出施工場地并重新采購11、招標(biāo)

22、人具備自行招標(biāo)的能力表現(xiàn)為( BCE )。 A.必須是法人組織 B.有編制招標(biāo)文件的能力 C.有審查投標(biāo)人資質(zhì)的能力 D.招標(biāo)人的資格經(jīng)主管部門批準(zhǔn) E.有組織評標(biāo)定標(biāo)的能力12、建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人包括(BD )。 A.建設(shè)行政主管部門 B.建設(shè)單位 C.監(jiān)理單位 D.施工單位 E.材料供應(yīng)商13、施工合同文本規(guī)定，對于在施工中發(fā)生不可抗力，( CE)發(fā)生的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。A.工程本身的損害 B.發(fā)包人人員傷亡 C.造成承包人設(shè)備、機(jī)械的損壞及停工 D.所需清理修復(fù)工作 E.承包人人員傷亡14、施工合同按照計價方式的不同可以分為( CDE )等。A.總承包合同 B.分別承包合同 C.固

23、定價格合同 D.可調(diào)價格合同 E.成本加酬金合同15、在竣工驗(yàn)收和竣工結(jié)算中，承包人應(yīng)當(dāng)( ADE )。 A.申請驗(yàn)收 B.組織驗(yàn)收 C.提出修改意見 D.遞交竣工結(jié)算報告 E.移交工程16、被宣布為廢標(biāo)的投標(biāo)書包括（ ABDE ）A投標(biāo)書未按招標(biāo)文件中規(guī)定封標(biāo) B 逾期送達(dá)的標(biāo)書 C加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標(biāo)書 D 未按招標(biāo)文件的內(nèi)容好要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認(rèn)的標(biāo)書 E 投標(biāo)人不參加開標(biāo)會議的標(biāo)書17、必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目包括（ CDE ） A私人投資的高級別墅 B外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目 C大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目 D全部或部分使用國有資金投資

24、或國家融資的項(xiàng)目 E使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目18、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（CE ） A 監(jiān)理合同可以是個人 B監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序 C 監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序 D 委托監(jiān)理合同標(biāo)的是服務(wù) E 委托監(jiān)理合同的標(biāo)的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)19、建設(shè)工程施工索賠按索賠目的可分為（ DE ）A 單項(xiàng)索賠 B總索賠 C 明示索賠 D工期索賠 E 費(fèi)用索賠20、合同法律關(guān)系的構(gòu)成要素有( ABC)A、主體 B、內(nèi)容 C、客體 D、權(quán)利 E、義務(wù)21、被宣布為廢標(biāo)的投標(biāo)書包括（ ABDE ）。A、投標(biāo)書未按招標(biāo)文件中規(guī)定封記 B、逾期送達(dá)的標(biāo)書C、加蓋法人或委

25、托授權(quán)人印鑒的標(biāo)書D、未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認(rèn)的標(biāo)書E、投標(biāo)人不參加開標(biāo)會議的標(biāo)書22、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（ ABD ）。A、監(jiān)理合同可以是個人B、監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序C、監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序D、委托監(jiān)理合同的標(biāo)的是服務(wù)E、委托監(jiān)理合同的標(biāo)的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)23、施工合同文件中的說法中，正確的有（BDE ）。A、當(dāng)合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當(dāng)事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件

26、E、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當(dāng)事人有不同理解時，應(yīng)按照合同爭議的解決方式處理24、建筑工程施工索賠按索賠目的可分為（ DE ）A、單項(xiàng)索賠 B、總索賠 C、明示索賠 D、工期索賠 E、費(fèi)用索賠三、判斷改錯題（每題2分）。判斷下列各題正誤,正者在括號內(nèi)打,誤者在括號內(nèi)打,并將錯誤處改正。1、建設(shè)工程物資采購合同是雙務(wù)、有償、諾成、要式的合同。（ ）要式改為不要式2、甲需購進(jìn)乙公司相關(guān)設(shè)備，價值100萬元，甲應(yīng)預(yù)付定金30萬元。（ ）30萬改為20萬。3、招標(biāo)過程分為三階段：準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、評標(biāo)定標(biāo)階段。（ ）評標(biāo)定標(biāo)階段改為決標(biāo)成交階段。4、中標(biāo)通知書發(fā)出30天內(nèi)，中標(biāo)單位應(yīng)與建設(shè)單位

27、依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書等簽訂工程承包合同。（ ）5、投標(biāo)文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準(zhǔn)。（ ）以大寫金額為準(zhǔn)。6、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個附件。（ ）7、供貨方到現(xiàn)場的交貨日期，以采購方接收貨物時在貨單上簽收的日期為準(zhǔn)。（ ）8、FIDIC施工合同條件中規(guī)定的合同有效期，是指從工程師按合同約定發(fā)布的“開工令”中指明的應(yīng)開工之日起，至工程接收證書注明的竣工日止的日歷天數(shù)。（）合同有效期改為施工期。9、工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關(guān)資料后，應(yīng)在28天內(nèi)給予答復(fù)，否則視為對方索賠要求已經(jīng)認(rèn)可。（ ）10、FIDIC合同條件中規(guī)定，

28、業(yè)主的索賠主要限于施工質(zhì)量缺陷和拖延工期等違約行為導(dǎo)致的業(yè)主損失。（ ）11、承包商沒按照規(guī)定時間提出索賠意向和索賠報告，則失去對該事件請求的索賠權(quán)利（）12、 在承包商提出的費(fèi)用索賠中，是以實(shí)際損失為依據(jù)，因此其索賠金3額額均不應(yīng)包括利潤。（ ）因此其索賠金額也可暴扣利潤13、FIDIC合同條件，監(jiān)理工程師有權(quán)批準(zhǔn)工程分包（ ）。14、FIDIC合同條件規(guī)定，訴訟是解決合同爭議的最終方式（）。仲裁是15、工程建設(shè)監(jiān)理委托合同是由“標(biāo)準(zhǔn)條件”和“專用條件”兩部分組成的通用文本。（）不是16、工程招標(biāo)必須采用公開招標(biāo)方式（）。或邀請招標(biāo)17、監(jiān)理委托合同經(jīng)過當(dāng)事人雙方協(xié)商一致而終止后，雙方的權(quán)利

29、和責(zé)任也即終止（）。不立即終止18、某建筑工程公司下屬第四分公司領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照，依法可以承包工程。因此，分公司是一個獨(dú)立的企業(yè)法人。（ ）分公司不是一個獨(dú)立的企業(yè)法人19、經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人之間發(fā)生糾紛時，雙方可以約定：請求仲裁或向法院起訴，二者只能選其一。（ ）20、我國民法通則規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的普通訴訟事項(xiàng)時效為2年。（ ）21、要約是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。（ ）要約改為邀約邀請。22、違約責(zé)任的表現(xiàn)形式包括不履行和不適當(dāng)履行。（ ）23、招標(biāo)過程概括劃分為三階段：準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、評標(biāo)定標(biāo)階段。（ ）評表定標(biāo)階段改為決標(biāo)成交階段。24、建設(shè)工程合同是雙務(wù)、有償

30、、實(shí)踐、要式的合同。（ ）實(shí)踐改為諾成。25、投標(biāo)文件中的大寫金額和小寫金額不一致的,以小寫金額為準(zhǔn)。（ ）以大寫為準(zhǔn)。26、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個附件。（ ）27、工程師可以以口頭方式通知承包人推遲開工日期。（ ）口頭改為書面。28、FIDIC施工合同規(guī)定以投標(biāo)截止日期前第28天定義為“基準(zhǔn)日”作為業(yè)主與承包商劃分合同風(fēng)險的時間點(diǎn)。（ ）29、索賠是事件發(fā)生后，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)向工程師遞交索賠意向通知，聲明將對此事件提出索賠。（ ）30、當(dāng)工程師確定的索賠額超過其權(quán)限范圍時，必須報請發(fā)包人批準(zhǔn)。（ ）四、填空：（每空1分）1、

31、項(xiàng)目建議書是建設(shè)單位向國家有關(guān)主管部門提出要求建設(shè)某一項(xiàng)目的建設(shè)性文件。2、工程設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，它是從 技術(shù)上 和 經(jīng)濟(jì)上對擬建工程進(jìn)行全面規(guī)劃的工作。3、國際工程招標(biāo)中，公開招標(biāo)的主要特點(diǎn)是公開招標(biāo) 、 詢價報價 、 直接采購 。4、工程承發(fā)包方式，是指 發(fā)包人 與 承包人 雙方之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系形式。5、建筑市場主體主要有 業(yè)主 、 承包商 、 工程咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 等。6、我國的建設(shè)工程交易中心是按照 信息服務(wù)功能 、 場所服務(wù)功能 、 集中辦公功能 三大功能進(jìn)行構(gòu)建的。7、工程監(jiān)理企業(yè)，其資質(zhì)等級劃分為 甲級 、 乙級 和 丙級 三個級別。8、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，其資質(zhì)等級劃分為 甲級

32、 和 乙級 。9、建設(shè)工程招標(biāo)方式有 公開招標(biāo) 和 邀請招標(biāo)。10、建設(shè)工程招標(biāo)方法有 一次性招標(biāo) 、 多次性招標(biāo) 和 一次兩段式招標(biāo) 、兩次報價招標(biāo) 。11、選擇投標(biāo)對象的主要方法有 定性分析法 、 定量分析法 。12、建筑材料的采購供應(yīng)方式有 公開招標(biāo) 、 詢價報價 、 直接采購 等。13、保險費(fèi)包括 建筑工程一切險 、 第三方責(zé)任險 、 車輛保險 。14、建設(shè)工程合同按計價方式劃分為 固定價合同 、 可調(diào)價合同 、 成本加酬金合同 三大類型。15、工程進(jìn)度款結(jié)算方式有 按月結(jié)算 、 竣工后一次結(jié)算 、 分段結(jié)算 和 其他結(jié)算方式 。16、按施工索賠的處理方式可分為 單項(xiàng)索賠 、 一攬子索

33、賠 。17、國際工程招投標(biāo)的特點(diǎn)有 擇優(yōu)性 、 平等性 、 限制性 。18、按施工索賠的目的分為 工期索賠 和 經(jīng)濟(jì)索賠 。19、承發(fā)包雙方解決施工索賠爭端的主要方法是 談判解決 、 DAB方式 和 仲裁 。20、擔(dān)保的基本方式是 保證、抵押、質(zhì)押、 留置 和 定金 。21、市場的特征平等性、自主性、完整性、開放性、競爭性 。22、開發(fā)性經(jīng)營方式的業(yè)務(wù)內(nèi)容包括 房地產(chǎn)開發(fā)、待建工程 。23、直接工程費(fèi)指人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi) 。24、作標(biāo)技巧有逐步升級法、突然降價法、賠價競爭法 。25、按索賠目標(biāo)分為 工期索賠、費(fèi)用索賠 兩類。26、合同的形式有書面形式、口頭形式和其他形式 。27、市

34、場的功能 交換功能、調(diào)節(jié)功能、信息導(dǎo)向功能、資源配置功能、經(jīng)濟(jì)聯(lián)動功能 。28、投標(biāo)競爭包括 價格競爭、素質(zhì)競爭 。29、國際工程招標(biāo)方式 公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、其他招標(biāo)方式 。30、風(fēng)險因素包括 實(shí)質(zhì)風(fēng)險因素、道德風(fēng)險因素、心里風(fēng)險因素 。31、索賠的最終解決 談判、調(diào)節(jié)、仲裁 。五、名詞解釋：（每題3分）1、工程承發(fā)包：建筑企業(yè)（承包商）作為承包人（稱乙方）、建設(shè)單位（業(yè)主）作為發(fā)包人（稱甲方）、由甲方把建筑安裝工程任務(wù)委托給乙方、且雙方在平等互利的基礎(chǔ)上簽訂工程合同、明確各自的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)、以保證工程任務(wù)在合同造價內(nèi)按質(zhì)按量的全面完成。2、建筑市場：指以建筑產(chǎn)品承發(fā)包交易活動

35、為主要內(nèi)容的市場、一般稱作建設(shè)市場或建筑工程市場。3、建設(shè)工程招投：是指招標(biāo)人（或發(fā)包人）將擬建工程對外發(fā)布信息、吸引有承包能力的單位參與競爭、按照法定程序優(yōu)選承包單位的法律活動。4、多方案報價法：利用工程說明書或合同交款不夠明確之處、以爭取達(dá)到修改工程說明書和合同為目的的一種報價方法。5、施工管理費(fèi)：在國際工程承包中的施工管理費(fèi)、一般包括工作人員費(fèi)、生產(chǎn)工人輔助工資、工資附加費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅交通費(fèi)、文件宣傳費(fèi)、固定資產(chǎn)使用費(fèi)、國外生活設(shè)施使用費(fèi)、工具用具使用費(fèi)、檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)以及其他費(fèi)用等內(nèi)容。6、不平衡報價法：在不影響總標(biāo)價水平的前提下、某些項(xiàng)目的單價可以定得比正常水平高些、而另外一些項(xiàng)目的單

36、價則可以比正常水平低些、其目的是承包商可盡早收回墊支工程中的資金周轉(zhuǎn)、另一方面是為了隱蔽報價規(guī)律的報價方法。7、建設(shè)工程投標(biāo)：投標(biāo)人（或承包人）根據(jù)所掌握的信息、按照招標(biāo)人的要求、參與投標(biāo)競爭、以獲得建設(shè)工程承包權(quán)的法律活動。8、建設(shè)工程施工合同：即建筑安裝工程承包合同、是發(fā)包人與承包人之間為完成商定的建設(shè)工程項(xiàng)目、確定雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。9、工程轉(zhuǎn)包：是指不行使承包人的管理職能、不承擔(dān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、將所承包的工程倒手轉(zhuǎn)給他人承包的行為。10、施工索賠：施工合同的一方當(dāng)事人、對在施工合同履行過程中發(fā)生的并非由于自己責(zé)任的額外工作、額外支出或損失、依據(jù)合同和法律的規(guī)定要求對方當(dāng)事人給予費(fèi)用或工

37、期補(bǔ)償?shù)暮贤芾硇袨椤?1、委托代理：是基于被代理人對代理人的委托授權(quán)行為而產(chǎn)生的代理。12、定金：是指當(dāng)事人雙方為了擔(dān)保債務(wù)的履行、約定由當(dāng)事人一方先行支付給對方一定數(shù)額的貨幣作為擔(dān)保。13、建筑工程施工合同：是發(fā)包人與承包人就完成具體工程項(xiàng)目的建筑施工、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、工程保修等工作內(nèi)容、確定雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。14、附加工作：指與完成正常工作相關(guān)、在委托正常監(jiān)理工作范圍以外監(jiān)理人應(yīng)完成的工作。15、指定分包商：是由業(yè)主（或工程師）指定、選定、完成某項(xiàng)特定工作內(nèi)容并與承包商簽訂分包合同的特殊分包商。16、代理：是指代理人在代理權(quán)限內(nèi)、以被代理人的名義實(shí)施的、其民事責(zé)任由被代理人承擔(dān)的

38、法律行為。16、留置：指債權(quán)人按照合同約定占有對方（債務(wù)人）的財產(chǎn)、當(dāng)債務(wù)人不能按照合同約定期限履行債務(wù)時、債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)并享有處置該財產(chǎn)得到優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。17、建筑工程物資采購合同：是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間、為實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程物資買賣、設(shè)立、變更、終止相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。18、額外工作：是指正常工作和附加工作以外的工作、即非監(jiān)理人自己的原因而暫停或終止監(jiān)理業(yè)務(wù)、其善后工作及恢復(fù)監(jiān)理業(yè)務(wù)前不超過42天的準(zhǔn)備工作時間。19、建筑法：是調(diào)整建筑活動的法律規(guī)范的總稱。20、市場營銷：是個體和群體在市場環(huán)境中通過交換滿足現(xiàn)實(shí)或潛在需求的綜合性的經(jīng)營銷售活動過程。21

39、、不平衡報價：是指對工程量清單中個項(xiàng)目的單價，按投標(biāo)人預(yù)定的策略作上下浮動，但不變動按中標(biāo)要求確定的總報價，使中標(biāo)后能獲得較好收益的報價技巧。22、風(fēng)險管理：就是人們對潛在的意外損失進(jìn)行識別評估并根據(jù)具體情況采取相應(yīng)預(yù)防措施，以防患于未然，或在風(fēng)險無從避免時尋求切實(shí)可行的補(bǔ)救措施，使意外損失降低到最小程度。23、工程索賠：是指在工程合同履行過程中，當(dāng)事人一方因非自己原因受到經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)力損失時，通過一定的合法程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)或時間補(bǔ)償要求的行為。24、合同法：是調(diào)整平等主體的自然人，法人，其他組織之間設(shè)立，變更，終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。25、開發(fā)性經(jīng)營方式：是指建筑企業(yè)按城市建

40、設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃的要求，將工程項(xiàng)目建成后出租或出售給用戶的經(jīng)營方式。26、工程量清單計價：使之投標(biāo)人完成由招標(biāo)人提供的工程量清單所需的全部費(fèi)用，包括分布分項(xiàng)工程費(fèi)，措施項(xiàng)目費(fèi)，其他項(xiàng)目費(fèi)和規(guī)費(fèi)，稅金。27、設(shè)備采購合同：指以工程項(xiàng)目所需設(shè)備為標(biāo)底物，以設(shè)備的買賣為目的，明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。28、工程索賠事件：是指因?qū)嶋H情況與合同規(guī)定不符而引起工期和費(fèi)用變化的事件。索賠事件又稱干擾事件。六、簡答：（每題5分）1、施工合同的特點(diǎn)是什么？1）合同標(biāo)的的特殊性；2）合同履行期限的長期性；3）合同內(nèi)容的多樣性和復(fù)雜性；4）合同監(jiān)督的嚴(yán)格性。2、建設(shè)工程交易中心的運(yùn)行原則是什么？1）信息公開原則；2）依

41、法管理原則；3）公平競爭原則；4）屬地進(jìn)入原則；5）辦事公正原則。3、建設(shè)工程招投標(biāo)的特點(diǎn)是什么？1）招投標(biāo)是在國家宏觀計劃指導(dǎo)和政府監(jiān)督下的競爭；2）投標(biāo)是在平等互利的基礎(chǔ)上的競爭；3）競爭的目的是相互促進(jìn)、共同提高；4）對投標(biāo)人的資格審查避免了不合格的承包商參與承包。4、建設(shè)工程合同簽訂和實(shí)施的基本原則是什么？1）合同第一性原則；2）合同平等、自愿原則；3）合同的法律原則；4）誠實(shí)信用原則；5）公平合理原則。5、建設(shè)工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明確了在施工階段承包人和發(fā)包人權(quán)利和義務(wù)；2）施工合同是施工階段實(shí)行監(jiān)理的依據(jù)；3）保護(hù)建設(shè)工程施工過程中發(fā)包人和承包人權(quán)益的依據(jù)。6、不

42、可抗力的范圍包括哪些方面？因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非發(fā)包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)、以及專用條款約定的風(fēng)、雨、雪、供水、地震等自然災(zāi)害。7、工程師公正合理的處理索賠事項(xiàng)、必須遵循哪些原則？1）公正原則；2）及時原則；3）其他原則（協(xié)商一致、誠實(shí)信用等）8、訂立施工合同應(yīng)具備的條件是什么？1）初步設(shè)計已經(jīng)批準(zhǔn)；.2）工程項(xiàng)目已列入年度建設(shè)計劃；3）有能夠滿足施工需要的設(shè)計文件和有關(guān)技術(shù)資料；4）建設(shè)資金和主要建筑材料設(shè)備來源已經(jīng)落實(shí)；5）實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)的工程、中標(biāo)通知書已經(jīng)下發(fā)。9、施工合同文件的組成及解釋順序是什么？1）施工合同協(xié)議書2）中標(biāo)通知書3）投標(biāo)書及其附件4）施工合同專用條款5）

43、施工合同通用條款6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件7）圖紙8）工程量清單9）工程報價單或預(yù)算書。10、變更價款的確定程序是什么？設(shè)計變更后、承包人在工程設(shè)計變更確定后14天內(nèi)、提出變更工程價款的報告、經(jīng)工程師確認(rèn)后調(diào)整合同價款。承包人在確定變更后14天內(nèi)不向工程師、提出變更工程價款報告時、視為該設(shè)計變更不涉及合同價款的變更。11、工程合同管理的原則是什么？1）合同第一位原則2）合同自愿原則3）合同的法律原則4）公平合理原則12、市場的功能是什么？1）交換功能2）調(diào)節(jié)功能3）信息導(dǎo)向功能4）資源配置功能5）經(jīng)濟(jì)聯(lián)動功能13、設(shè)計招標(biāo)有什么特點(diǎn)？1）招標(biāo)文件的內(nèi)容不同2）對投標(biāo)書的編制要求不同3）開標(biāo)形

44、式不同4）評標(biāo)原則不同14、FIDIC系列合同條件有什么特點(diǎn)？1）國際性，廣泛的適用性，權(quán)威性2）公正合理3）程序嚴(yán)謹(jǐn)易于操作4）強(qiáng)化了工程師的作用15、建筑市場經(jīng)營應(yīng)具備什么觀念？1）以用戶為中心2）樹立企業(yè)形象3）講求經(jīng)濟(jì)效益16、簡述合同變更中應(yīng)注意哪些問題？1）業(yè)主或工程師的口頭變更指令。2）業(yè)主和工程師的認(rèn)可全必須限制。3）工程變更不能免去承包商的合同責(zé)任。4）工程便更不能超過合同規(guī)定的工程范圍。5）應(yīng)注意工程變更的實(shí)施，價格談判和業(yè)主批準(zhǔn)三者之間在實(shí)踐上的矛盾性。6）合同內(nèi)容的任何變更都必須經(jīng)過合同管理人員或由他們提出、再商討變更，簽訂變更協(xié)議過程中，承包商必須提出變更補(bǔ)償問題。1

45、7、合同法的調(diào)整對象是什么？1）合同主體2）合同類別3）合同關(guān)系是平等主體之間的法律關(guān)系4）關(guān)于行政機(jī)關(guān)參與相關(guān)合同的調(diào)整18、市場的作用是什么？1）市場是進(jìn)行商品生產(chǎn)的必要條件2）市場是聯(lián)系生產(chǎn)者和消費(fèi)者的紐帶3）市場是企業(yè)之間競爭的場所4）市場促進(jìn)社會分工和技術(shù)進(jìn)步19、施工招投標(biāo)的特點(diǎn)？1）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)可比性強(qiáng)2）規(guī)范工程施工及其招投標(biāo)活動的法律法規(guī)比較完善3）投標(biāo)競爭激烈20、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同的基本特征？1）監(jiān)理合同雙方當(dāng)事人的合法地位2）監(jiān)理合同簽訂程序的合法性3）委托監(jiān)理合同標(biāo)底的特殊性21、國際工程承包的特點(diǎn)是什么？1）合同主體的多國性2）按照嚴(yán)格的合同條件和國際慣例管理工程3）

46、政治、經(jīng)濟(jì)因素的風(fēng)險增大4）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)龐雜 22、工程建設(shè)中業(yè)主和承包商遇到的風(fēng)險有哪幾方面？1）政治風(fēng)險2）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險3）自然風(fēng)險4）業(yè)主和承包商資信風(fēng)險5）出具保函風(fēng)險6）合同條款風(fēng)險7）其他風(fēng)險案例1.背景：某大型工程，由于技術(shù)難度大，對施工單位的施工設(shè)備和同類工程施工經(jīng)驗(yàn)要求高，而且對工期的要求也比較緊迫。建設(shè)單位在對有關(guān)單位和在建工程考察的基礎(chǔ)上，僅邀請了3家國有一級施工企業(yè)參加投標(biāo)，并預(yù)先與咨詢單位和該3家施工單位共同研究確定了施工方案。業(yè)主要求投標(biāo)單位將技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別裝，訂報送。經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定的評標(biāo)規(guī)定如下： 1技術(shù)標(biāo)共30分，其中施工方案10分(因已確定施工方案，各投標(biāo)

47、單位均得10分)、施工總工期10分、工程質(zhì)量10分。滿足業(yè)主總工期要求(36個月)者得4分，每提前1個月加1分，不滿足者不得分；自報工程質(zhì)量合格者得4分，自報工程質(zhì)量優(yōu)良者得6分(若實(shí)際工程質(zhì)量未達(dá)到優(yōu)良將扣罰合同價的2)，近三年內(nèi)獲魯班工程獎每項(xiàng)加2分，獲省優(yōu)工程獎每項(xiàng)加1分。 2商務(wù)標(biāo)共70分。報價不超過標(biāo)底(35 500萬元)的5者為有效標(biāo)，超過者為廢標(biāo)。報價為標(biāo)底的98者得滿分(70分)，在此基礎(chǔ)上，報價比標(biāo)底每下降1，扣1分，每上升1，扣2分(計分按四舍五人取整)。各投標(biāo)單位的有關(guān)情況列于表11。表1-1 各投標(biāo)單位標(biāo)書主要數(shù)據(jù)表投標(biāo)單位報價（萬元）總工期（月）自報工程質(zhì)量魯班工程獎

48、省優(yōu)工程獎A35.64233優(yōu)良11B34.36431優(yōu)良02C33.86732合格01問題：1該工程采用邀請招標(biāo)方式且僅邀請3家施工單位投標(biāo)，是否違反有關(guān)規(guī)定?為什么?2請按綜合得分最高者中標(biāo)的原則確定中標(biāo)單位。3若改變該工程評標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，將技術(shù)標(biāo)增加到40分，其中施工方案20分(各投標(biāo)單位均得20分)，商務(wù)標(biāo)減少為60分，是否會影響評標(biāo)結(jié)果?為什么?若影響，應(yīng)由哪家施工單位中標(biāo)？ 分析要點(diǎn)：本案例考核招標(biāo)方式和評標(biāo)方法的運(yùn)用。要求熟悉邀請招標(biāo)的運(yùn)用條件及有關(guān)規(guī)定，并能根據(jù)給定的評標(biāo)辦法正確選擇中標(biāo)單位。本案例所規(guī)定的評標(biāo)辦法排除了主觀因素，因而各投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)的得分均為客觀得分

49、。但是，這種“客觀得分”是在主觀規(guī)定的評標(biāo)方法的前提下得出的，實(shí)際上不是絕對客觀的。因此，當(dāng)各投標(biāo)單位的得分較為接近時，需要慎重決策。 問題3實(shí)際上是考核對評標(biāo)方法的理解和靈活運(yùn)用。根據(jù)本案例給定的評標(biāo)方法，這樣改變評標(biāo)的規(guī)定并不影響各投標(biāo)單位的得分，因而不會影響評標(biāo)結(jié)果。若通過具體計算才得出結(jié)論，即使答案正確，也是不能令人滿意的。答案：問題l：答：不違反(或符合)有關(guān)規(guī)定。因?yàn)楦鶕?jù)有關(guān)規(guī)定，對于技術(shù)復(fù)雜的工程，允許采用邀請招標(biāo)方式，邀請參加投標(biāo)的單位不得少于3家。問題2：解：計算各投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)得分，見表1-2。表1-2 各投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)得分表投標(biāo)單位施工方案總工期工程質(zhì)量合計A104+（

50、36-33）176+2+1926B104+（36-31）196+12827C104+（36-32）184+1523計算各投標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)得分，見表1-3。表1-3 各投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)得分表 投標(biāo)單位報價（萬元）報價與標(biāo)底的比例（）扣分得分A35.64235 642/35 500100.4（100.498）2570565B34.36434 364/35 50096.8（9896.8）1170169C33.86733 867/35 50095.4（9895.4）1370367計算各投標(biāo)單位的綜合得分，見表1-4。表1-4 各投標(biāo)單位綜合得分表投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)得分商務(wù)標(biāo)得分綜合得分A266591B276

51、996C236790因?yàn)锽公司綜合得分最高，故應(yīng)選擇B公司為中標(biāo)單位。問題3：答：這樣改變評標(biāo)辦法不會影響評標(biāo)結(jié)果，因?yàn)楦魍稑?biāo)單位的技術(shù)標(biāo)得分均增加10分（20-10），而商務(wù)標(biāo)得分均減少10分（70-60），綜合得分不變。案例2背景：某施工單位根據(jù)領(lǐng)取的某2 000平方米兩層廠房工程項(xiàng)目招標(biāo)文件和全套施工圖紙，采用低報價策略編制了投標(biāo)文件，并獲得中標(biāo)。該施工單位(乙方)于某年某月某日與建設(shè)單位(甲方)簽訂了該工程項(xiàng)目的固定價格施工合同。合同工期為8個月。甲方在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后，因資金緊缺，口頭要求乙方暫停施工一個月。乙方亦口頭答應(yīng)。工程按合同規(guī)定期限驗(yàn)收時，甲方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量有問題，要求返工

52、。兩個月后，返工完畢。結(jié)算時甲方認(rèn)為乙方遲延交付工程，應(yīng)按合同約定償付逾期違約金。乙方認(rèn)為臨時停工是甲方要求的。乙方為搶工期，加快施工進(jìn)度才出現(xiàn)了質(zhì)量問題，因此遲延交付的責(zé)任不在乙方。甲方則認(rèn)為臨時停工和不順延工期是當(dāng)時乙方答應(yīng)的。乙方應(yīng)履行承諾，承擔(dān)違約責(zé)任。問題：1.該工程采用固定價格合同是否合適?2.該施工合同的變更形式是否妥當(dāng)?此合同爭議依據(jù)合同法律規(guī)范應(yīng)如何處理?分析要點(diǎn)： 本案例主要考核建設(shè)工程施工合同的類型及其適用性，解決合同爭議的法律依據(jù)。建設(shè)工程施工合同以付款方式不同可分為：固定價格合同、可調(diào)價格合同和成本加酬金合同。根據(jù)各類合同的適用范圍，分析該工程采用固定價格合同是否合適

53、。解決合同爭議的法律依據(jù)主要是中華人民共和國合同法與建設(shè)工程施工合同(示范文本)的有關(guān)規(guī)定。答案：問題1：答：因?yàn)楣潭▋r格合同適用于工程量不大且能夠較準(zhǔn)確計算、工期較短、技術(shù)不太復(fù)雜、風(fēng)險不大的項(xiàng)目。該工程基本符合這些條件，故采用固定價格合同是合適的。問題2： 答：根據(jù)中華人民共和國合同法和建設(shè)工程施工合同(示范文本)的有關(guān)規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采取書面形式，合同變更亦應(yīng)當(dāng)采取書面形式。若在應(yīng)急情況下，可采取口頭形式，但事后應(yīng)予以書面形式確認(rèn)。否則，在合同雙方對合同變更內(nèi)容有爭議時，只能以書面協(xié)議的內(nèi)容為準(zhǔn)。本案例中甲方要求臨時停工，乙方亦答應(yīng)，是甲、乙方的口頭協(xié)議，且事后并未以書面的形式確認(rèn)

54、，所以該合同變更形式不妥。在竣工結(jié)算時雙方發(fā)生了爭議，對此只能以原合同規(guī)定為準(zhǔn)。施工期間，甲方未能及時支付工程款，應(yīng)對停工承擔(dān)責(zé)任，故應(yīng)當(dāng)賠償乙方停工一個月的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，工期順延一個月。工程因質(zhì)量問題返工，造成逾期交付，責(zé)任在乙方，故乙方應(yīng)當(dāng)支付逾期交工一個月的違約金，因質(zhì)量問題引起的返工費(fèi)由乙方承擔(dān)。案例3背景：某海濱城市為發(fā)展旅游業(yè)，經(jīng)批準(zhǔn)興建一座三星級大酒店。該項(xiàng)目甲方于X X年10月10日分別與某建筑工程公司(乙方)和某外資裝飾工程公司(丙方)簽訂了主體建筑工程施工合同和裝飾工程施工合同。 合同約定主體建筑工程施工于當(dāng)年11月10日正式開工。合同日歷工期為2年5個月。因主體工程與裝飾

55、工程分別為兩個獨(dú)立的合同，由兩個承包商承建，為保證工期，當(dāng)事人約定：主體與裝飾施工采取立體交叉作業(yè)，即主體完成三層，裝飾工程承包者立即進(jìn)入裝飾作業(yè)。為保證裝飾工程達(dá)到三星級水平，業(yè)主委托監(jiān)理公司實(shí)施“裝飾工程監(jiān)理”。 在工程施工1年6個月時，甲方要求乙方將竣工日期提前2個月，雙方協(xié)商修訂施工方案后達(dá)成協(xié)議。 該工程按變更后的合同工期竣工，經(jīng)驗(yàn)收后投入使用。 在該工程投入使用2年6個月后，乙方因甲方少付工程款起訴至法院。訴稱：甲方于該工程驗(yàn)收合格后簽發(fā)了竣工驗(yàn)收報告，并已開張營業(yè)。在結(jié)算工程款時，甲方本應(yīng)付工程總價款1600萬元人民幣，但只付1400萬元人民幣。特請求法庭判決被告支付剩余的200

56、萬元及拖期的利息。 在庭審中，被告答稱：原告主體建筑工程施工質(zhì)量有問題，如：大堂、電梯間門洞、大廳墻面、游泳池等主體施工質(zhì)量不合格。因此，裝修商進(jìn)行返工，并提出索賠，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字報業(yè)主代表認(rèn)可，共支付152萬美元，折合人民幣125萬元。此項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)由原告承擔(dān)。另還有其他質(zhì)量問題，并造成客房、機(jī)房設(shè)備、設(shè)施損失計人民幣75萬元。共計損失200萬元人民幣，應(yīng)從總工程款中扣除，故支付乙方主體工程款總額為1400萬元人民幣。 原告辯稱：被告稱工程主體不合格不屬實(shí)，并向法庭呈交了業(yè)主及有關(guān)方面簽字的合格竣工驗(yàn)收報告及業(yè)主致乙方的感謝信等證據(jù)。 被告又辯稱：竣工驗(yàn)收報告及感謝信，是在原告法定代表人宴請我

57、方時，提出為了企業(yè)晉級的情況下，我方代表才簽的字。此外，被告代理人又向法庭呈交業(yè)主被日本立成裝飾工程公司提出的索賠15.2萬美元(經(jīng)監(jiān)理工程師和業(yè)主代表簽字)的清單56件。 原告再辯稱：被告代表發(fā)言純系戲言，怎能以簽署竣工驗(yàn)收報告為兒戲，請求法庭以文字為證。又指出：被告委托的監(jiān)理工程師監(jiān)理的裝飾合同，支付給裝飾公司的費(fèi)用憑單，并無我方(乙方)代表的簽字認(rèn)可，因此不承擔(dān)責(zé)任。 原告最后請求法庭關(guān)注：從簽發(fā)竣工驗(yàn)收報告到起訴前，乙方向甲方多次以書面方式提出結(jié)算要求。在長達(dá)2年多的時間里，甲方從未向乙方提出過工程存在質(zhì)量問題。問題：1原、被告之間的合同是否有效?2主體工程施工質(zhì)量不合格時，業(yè)主應(yīng)采取

58、哪些正當(dāng)措施?3對于乙方因工程款糾紛的起訴和甲方因工程質(zhì)量問題的起訴，法院應(yīng)否予以保護(hù)?4裝飾合同執(zhí)行中的索賠，是否對乙方具有約束力?分析要點(diǎn)：該案例主要考核如何依法進(jìn)行建設(shè)工程合同糾紛的處理。該案例所涉及的法律法規(guī)有：中華人民共和國民法通則、中華人民共和國合同法、建設(shè)工程施工合同(示范文本)、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等。答案：問題1： 答：合同雙方當(dāng)事人符合建設(shè)工程施工合同主體資格的要求，并且合同訂立形式與內(nèi)容均合法，所以原、被告之間的合同有效。 問題2： 答：根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例之規(guī)定，主體工程保修期為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限。在保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，業(yè)主應(yīng)及時通知承包商進(jìn)行修理

59、。承包商在接到修理通知7日內(nèi)派人修理。承包商不在約定期限內(nèi)派人修理，業(yè)主可委托其他人員修理，保修費(fèi)用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。 問題3： 答：根據(jù)我國民法通則之規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期為2年，從當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時起算。本案例中業(yè)主在直至庭審前的2年多時間里，一直未就質(zhì)量問題提出異議，已超過訴訟時效，所以，不予保護(hù)。而乙方自簽發(fā)竣工驗(yàn)收報告后，向甲方多次以書面方式提出結(jié)算要求，其訴訟權(quán)利應(yīng)予保護(hù)。問題4： 答：本案例中，主體工程合同與裝飾工程合同是兩個分別獨(dú)立的合同。如果確因主體工程質(zhì)量不合格，裝修商進(jìn)行返修向甲方提出索賠，根據(jù)建設(shè)工程施工合同(示范文本)之規(guī)定，甲方

60、應(yīng)在索賠事件發(fā)生28天內(nèi)向乙方發(fā)出索賠通知，否則乙方可不接受業(yè)主索賠要求。因此，本案例中裝飾合同執(zhí)行中的索賠對乙方無約束力。案例4背景： 某廠房建設(shè)場地原為農(nóng)田。按設(shè)計要求在廠房建造時，廠房地坪范圍內(nèi)的耕植土應(yīng)清除，基礎(chǔ)必須埋在老土層下2.00m處。為此，業(yè)主在“三通一平”階段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填壓實(shí)至一定設(shè)計標(biāo)高，故在施工招標(biāo)文件中指出，施工單位無須再考慮清除耕植土問題。然而，開工后，施工單位在開挖基坑(槽)時發(fā)現(xiàn)，相當(dāng)一部分基礎(chǔ)開挖深度雖已達(dá)到設(shè)計標(biāo)高，但仍未見老土，且在基礎(chǔ)和場地范圍內(nèi)仍有一部分深層的耕植土和池塘淤泥等必須清除。問題： 1.在工程中遇到地基條件與原設(shè)