最新2015年精心整理版二級建造師《工程法規(guī)》真題及答案解析(文字版)

最新 2015 年二級建造師工程法規(guī)真題及答案解析 1.關于施工企業(yè)法人與項目經理部法律關系的說法。正確的是 ()。 A.項目經理部具備法人資格 B.項目經理是企業(yè)法定代表人授權在建設工程施工項目上的管理者 C.項目經理部行為的法律后果由其自己承擔 D.項目經理部是施工企業(yè)內部常設機構 【答案】 B 【考點】法人制度 【解析】項目經理部是施工企業(yè)為了完成某項建設工程施工任務而設立的組織。項目經理部是由一個項目經理與技術、生產、材料、成本等管理人員組成的項目管理班子，是一次性的具有彈性的現(xiàn)場生產組織機構。項目經理部不具備法人資格，而是施工企業(yè)根據(jù)建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構。項目經理根據(jù)企業(yè)法人的授權，組織和領導本項目經理部的全面工作。 2.單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權委托書向供應商丙采購，丙向乙說明無法供供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋公章的空白合同。經查，丙不知乙授權不足的 情況，關于甲、乙行為的說法，正確的是 () A.乙的行為屬于法定代理 B.甲有權拒絕接受這批普通水泥 C.如甲拒絕，應由乙承擔付款義務 D.甲應承擔付款義務 【答案】 D 【考點】代理制度 【解析】合同法規(guī)定，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立 合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。 3.根據(jù)物權法，土地承包經營權屬于 () A.所有權 B.用益物權 C.擔保物權 D.準物權 【答案】 B 【考點】物權制度 【解析】用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權 利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。 4.關于不動產物權設立的說法，正確的是 () A.經依法登記，發(fā)生設立效力 B.合同簽字蓋章，發(fā)生設立效力 C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權必須登記 D.未經登記，不動產交易合同無效 【答案】 A 【考點】物權制度 【解析】不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依照法律規(guī)定登記，自記載于不動產登 記簿時發(fā)生效力。經 依法登記，發(fā)生效力 ;未經登記，不發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除 外。依法屬于國家所有的自然資源，所有權可以不登記。 5.工程建設中使用的計算機軟件是 ()保護的客體，受知識產權保護。 A.專利權 B.商標權 C.著作權 D.發(fā)明權 【答案】 C 【考點】知識產權制度 【解析】在建設工程中常見的知識產權主要是專利權、商標權、著作權、發(fā)明權和其他科技成 果。計算機軟件也是工程建設中經常使用的，計算機軟件屬于著作權保護的客體。 6 根據(jù)擔保法，下列財產不可以抵押的是 () A.廠 房 B.可轉讓的專利權 C.生產原材料 D.公立幼兒園的教育設施 【答案】 D 【考點】擔保制度 【解析】下列財產不得抵押： (1) 土地所有權 ; (2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權 ; (3)學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育 設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他社會公益設施 ; (4)所有權、使用權不明或者有爭議的財產 ; (5)依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產 ; (6)依法不得抵押的其他財產。 7 根據(jù)物權法，下列財產不可以抵押的是 () A.生產設備 B.建設用地使用權 C.正在建設的建筑物 D.集體所有的宅基地 【答案】 D 【考點】擔保制度 【解析】下列財產不得抵押： (1) 土地所有權 ; (2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權 ; (3)學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育 設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他社會公益設施 ; (4)所有權、使用權不明或者有爭議的財產 ; (5)依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產 ; (6)依法不得抵押的其他財產。 8.某材料供應商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料，給工程建設項目造成了經濟損失，該供應商應承擔 ( )。 A .行政處分 B.違約責任 C.行政處罰 D.交納罰金 【答案】 B 【考點】法律責任制度 【解析】民事責任可以分為違約責任和侵權責任兩類。違約責任是指合同當事人違反法律規(guī)定或合同約定的義務而應承擔的責任。 9.以市場主導，以守法、守信、守德、綜合實力為基礎進行綜合評價的是( )。 A.政府對市場主體的守法誠信評價 B.社會中介信用機構的綜合信用評價 C.市場主體的自我綜合信用評價 D.行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價 【答案】 B 【考點】建筑市場信用體系建設 【解析】社會中介信用機構的綜合信用評價是市場主導，以守法、守信 (主要指經濟信用，包 括市場交易信用和合同履行信用 )、守德 (主要指道德、倫理信用 )、綜合實力 (主要包括 經營、資本、管理、技術等 )為基礎進行綜合評價。 10.承攬工程不符合規(guī)定質量標準造成損失的，施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義施工的單位承擔 ( )。 A.按份責任 B.補 充責任 C.連帶責任 D.公平責任 【答案】 C 11.建設工程招標的基本程序主要包括： 發(fā)售招標文件 ; 編制招標文件 ; 委托招標代理機構 ; 旅行項目審批手續(xù) ; 開標、評標 ; 簽訂合同 ; 發(fā)布招標公告或投標邀請書 ; 發(fā)出中標通知書。上述程序正確的排列順序是 ( )。 A. B. C. D. 【答案】 D 【考點】招標投標制度 【解析】建設工程招標的基本程序主要包括：履行項目審批手續(xù)、委托招標代理機構、編制招 標 文件及標底、發(fā)布招標公告或投標邀請書、資格審查、開標、評標、中標和簽訂合同， 以及終止招標等。 12.按照建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準，建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值為 ( )。 A.晝間 60dB (A )，夜間 50dB(A) B.晝間 65dB (A )，夜間 50dB(A) D.晝間 70dB (A )，夜間 55dB(A) D.晝間 75dB (A )，夜間 60dB(A) 【答案】 C 【考點】施工現(xiàn)場環(huán)境保護制度 【解析】按照建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準 GB 12523 2011 的規(guī)定，建筑施工過 程中場界環(huán)境噪聲不得超過規(guī)定的排放限值。建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值，晝間 70dB (A),夜間 55 dB (A)。夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于 15 dB (A)。 13 根據(jù)最高人民法院關于適用中華人民共和國仲裁法若干問題的解釋，當事人申請只想仲裁裁決的案件，由 ( )管轄。 A 仲裁機構所在地中級人民法院 B 仲裁機構所在地高級人民法院 C 被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財產所在地中級人民法院 D 被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財產所在地中級人民法院 【答案】 C 【考點】仲裁制度 【解析】仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依 照我國民事訴訟法的規(guī)定，向人民法院申請執(zhí)行。根據(jù)我國最高人民法院的相關司法 解釋，當事人申請執(zhí)行仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產所在地的中級人民法院管轄。 14.在招標投標過程中，投標人發(fā)生合并、分立、破產等重大變化的，應當( )。 A 撤回投標 B 提高投標保證金額 C 撤銷投標 D 及時書面告知招 標人 【答案】 D 【考點】招標投標制度 【解析】投標人發(fā)生合并、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知招標人。投標人不再 具備資格預審文件、招標文件規(guī)定的資格條件或者其投標影響招標公正性的，其投標無效。 15.關于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是 () A.承包人并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包 B.個人可以承攬分包工程業(yè)務 C.建設單位有權直接指定分包工程承包人 D.建設單位推薦的分包單位，總承包單位物權拒絕 【答案】 A 【考點】承包制度 【解析】分包工程發(fā)包人將工程分包后，未 在施工現(xiàn)場設立項目管理機構和派駐相應人員，并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包行為。 16.關于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是 () A.不良行為記錄信息公布期限一般為 6 個月至 3 年 B.良好行為記錄信息公布期限一般為 6 個月 C.招標投標違法行為記錄公告期限為 1 年 D.依法限制招標投標當事人資質公告期限為 3 個月 【答案】 A 【考點】建筑市場信用體系建設 【解析】建筑市場誠信行為信息管理辦法規(guī)定，建筑市場誠信行為 記錄信息的公布時間為 行政處罰決定做出后 7 日內，公布期限一般為 6 個月至 3年 ;良好行為記錄信息公布期限 一般為 3 年。 17.發(fā)包人發(fā)生以下情形，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，人民法院應予支持的是 () A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工 B.拖欠墊資利息 C.施工現(xiàn)場安裝攝像設備全程監(jiān)控 D.遲延交付施工場地發(fā)生停窩工損失拒絕賠付 【答案】 A 【考點】合同制度 【解析】最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋 規(guī)定，發(fā) 包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義 務，承包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持： (1)未按約定支付工程價款的 ; (2)提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的 (3)不履行合同約定 的協(xié)助義務的。 18.關于我國節(jié)約能源法律、法規(guī)及相關規(guī)定，說法錯誤的是 () A.任何單位不得對能源消費實行包費制 B.施工圖紙經審查符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，才能頒發(fā)施工許可證 C.建筑工程保溫材料的安裝采取監(jiān)理工程師事后簽字確 認制 D.建筑工程不符合民用建筑節(jié)能強制性標準，不得出具竣工驗收合格報告 【答案】 C 【考點】施工節(jié)約能源制度 【解析】墻體、屋面的保溫工程施工時，監(jiān)理工程師應當按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁 站、巡視和平行檢驗等形式實施監(jiān)理。未經監(jiān)理工程師簽字，墻體材料、保溫材料、門 窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設備不得在建筑上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序 的施工。 19.根據(jù)合同法，應當采用書面形式的合同是 () A.設備租賃合同 B.建設工程合同 C.承攬合同 D.貨物買賣合同 【答案】 B 【考點】合同制度 【解析】合同法規(guī)定，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政 法規(guī)規(guī)定采用書面形式的，應當采用書面形式。當事人約定采用書面形式的，應當采用書 面形式。合同法明確規(guī)定，建設工程合同應當采用書面形式。 21.根據(jù)民用建筑節(jié)能條例，注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行民用建筑節(jié)能強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令停止執(zhí)業(yè) ()，情節(jié)嚴重的，由頒發(fā)資格資格證書的部門吊銷執(zhí)業(yè)資格證書， 5 年內不得注冊。 A.3 個月以上 6 個月以下 B.3 個月以上 1 年以下 C.6 個月以上 2 年以下 D.1 年以上 3 年以下 【答案】 B 【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度 【解析】注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行民用建筑節(jié)能強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部門 責令停止執(zhí)業(yè) 3 個月以上 1 年以下 ;情節(jié)嚴重的，由頒發(fā)資格證書的部門吊銷執(zhí)業(yè)資格證 書， 5 年內不予注冊。 22.下列建設工程不良行為中，屬于施工企業(yè)資質不良行為的是 () A.超越本單位資質等級承攬工程 B.以他人名義承攬工程的 C.施工中偷工減料的 D.將工程轉包的 【答 案】 A 【考點】建筑市場信用體系建設 【解析】資質不良行為認定標準 (1)未取得資質證書承攬工程的，或超越本單位資質等級承攬工程的 ; (2)以欺騙手 段取得資質證書承攬工程的 ; (3)允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的 ; (4)未在規(guī)定期限內辦理資質變更手續(xù)的 ; (5)涂改、偽造、出借、轉讓建筑業(yè)企業(yè)資質證 書的 ; (6)按照國家規(guī)定需要持證上崗的技術工種的作業(yè)人員未經培訓、考核，未取得 證書上崗，情節(jié)嚴重的。 23.施工人員在施工中發(fā)現(xiàn)文物隱匿不報或者拒不上交，或者未按照規(guī)定移交揀選文物，情節(jié)嚴重但尚不構成犯罪的，可處以 ()罰款。 A.1 千元以上 1 萬元以下 B.5 千元以上 5 萬元以下 C.1 萬元以上 10 萬元以下 D.5 萬元以上 50 萬元以下 【答案】 B 【考點】施工文物保護制度 【解析】有下列行為之一，尚不構成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管部門會同公安機關 追繳文物 ;情節(jié)嚴重的，處 5000 元以上 5 萬元以下的罰款： (1)發(fā)現(xiàn)文物隱匿不報或者拒不上交的 ; (2)未按照規(guī)定移交 揀選文物的。 24.甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯(lián)運合同，由丙和丁汽車運輸公司通過鐵路、公路聯(lián)運方式將貨物送至乙的工地。因在公路運輸途中發(fā)生重大交通事故，致使貨物受損，無法按期交貨。關于責任承擔的說法，正確的是 () A.丙應向甲承擔違約責任 B.甲只能向乙主張損害賠償 C. 丙應向乙承擔違約責任 D.乙應自行承擔貨物損失 【答案】 C 【考點】相關合同制度 【解析】所謂多式聯(lián)運，是指由兩種及其以上的交通工具相互銜接、轉運而共同完成的運輸過 程。多式聯(lián)運經營人負責履行或者組 織履行多式聯(lián)運合同，對全程運輸享有承運人的權利，承擔承運人的義務。 25.某生產經營單位主要負責人在本單位重大生產安全事故調查處理期間擅離職守，其受到的處理不包括 ()。 A.撤職 B.降職 C.刑罰 D.行政拘留 【答案】 D 【考點】施工安全事故的應急救援與調查處理 【解析】安全生產法規(guī)定，生產經營單位主要負責人在本單位發(fā)生重大生產安全事故時， 不立即組織搶救或者在事故調査處理期間擅離職守或者逃匿的，給予降職、撤職的處分， 對逃匿的處 15 日以下拘留 ;構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任。 26.下列法律文書中，屬于可以強制執(zhí)行的是 () A.雙方簽收的人民法院調解書 B.雙方簽收的人民調解委員會制作的調解書 C.雙方簽收的建設行政主管部門制作的調解書 D.一方拒絕簽收的仲裁調解書 【答案】 A 【考點】調解與和解制度 【解析】我國 調解的形式主要有人民調解、行政調解、仲裁調解、法院調解和專業(yè)機構調解等。其中仲裁調解、法院調解和經過人民法院確認的人民調解具有強制執(zhí)行的效力。但是前提條件是調解書需要雙方當事人簽收才能發(fā)生法律效力。 27.工程項目質量安全第一責任人是 () A.總經理 B.部門經理 C.安全經理 D.項目經理 【答案】 D 【考點】建設單位及相關單位的質量責任和義務 【解析】建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法規(guī)定，項目負責人是工 程項目質量安全管理的第一責任人，應對工程項目落 實帶班制度負責。項目負責人帶班生 產是指項目負責人在施工現(xiàn)場組織協(xié)調工程項目的質量安全生產活動。 28 根據(jù)建筑法，開工報告制度是指 () A.建設單位對施工企業(yè)開工條件的確認 B.政府主管部門的一種行政審批制度 C.監(jiān)理單位對施工企業(yè)開工準備工作的確認 D.政府部門對施工企業(yè)開工條件的確認 【答案】 B 【考點】施工許可制度 【解析】國務院規(guī)定的開工報告制度，不同于建設監(jiān)理中的開工報告工作。二者之間有著諸多不同： (1)性質不同，前者是政府主管部門的一種行政許可制 度，后者則是建設監(jiān)理過程中的監(jiān)理單位對施工單位開工準備工作的認可 ; (2)主體不 同，前者是建設單位向政府主管部門申報，后者則是施工單位向監(jiān)理單位提出 ; (3)內容 不同，前者主要是建設單位應具備的開工條件，后者則是施工單位應具備的開工條件。 29.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，當在 ()提出。 A.中標候選人公示期間 B.中標通知書發(fā)出之后 C.合同談判期間 D.評標報告提交之前 【 答案】 A 【考點】招標投標制度 【解析】投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，應當在 中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3 日內作出答復 ;作出答復前， 應當暫停招標投標活動。 30.下列有關仲裁的事項中，不屬于 仲裁法 規(guī)定仲裁協(xié)議應當具有的內容是 ()。 A.仲裁事項 B.選定的仲裁委員會 C.請求仲裁的意思表示 D.仲裁裁決的效力 【答案】 D 【考點】仲裁制度 【解析】合法有效的仲裁協(xié)議應當具有下列法定內容： (1)請 求仲裁的意思表示 ; (2)仲裁事項 ; (3)選定的仲裁委員會 31.某礦山企業(yè)的如下工作安排中，不違反 勞動法 中關于勞動保護規(guī)定的是 ()。 A.安排懷孕 4 個月的李某夜班看護儀表 B.未對未成年工進行定期健康檢查 C.安排女職工王某從事井下作業(yè) D.安排未成年工進行井下作業(yè) 【答案】 A 【考點】勞動合同及勞動關系制度 【解析】勞動法規(guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第4 級體力勞動強度的 勞動和其他禁忌從事的勞動。勞動法規(guī)定，禁止用人單位招用未滿 16 周歲的未成年人。不得安排未成年工從事 礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第 4 級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。用 人單位應對未成年工定期進行健康檢查。 32.監(jiān)理單位重新檢查已隱蔽部位，檢查結果合格，說法正確的是 ()。 A.費用由施工企業(yè)承擔 B.工期不予順延 C.視為建設單位違約 D.施工企業(yè)可主張合理利潤 【答案】 D 【 考點】施工單位的質量責任和義務 【解析】承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發(fā)包人或監(jiān)理人對質量有疑問的，可要求承包人對巳覆 蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執(zhí)行，并在檢査后重新覆蓋恢復原 狀。經檢查證明工程質量符合合同要求的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和 (或 )延誤的 工期，并支付承包人合理的利潤 ;經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費 用和 (或 )延誤的工期由承包人承擔。 33.下列變更中，屬于應當經合同當事人雙方協(xié)商一致情形的是 ()。 A.采購數(shù)量變更 B.公司名稱變更 C.合同簽約人員變更 D.公司法定代表人變更 【答案】 A 【考點】合同制度 【解析】合同生效后，當事人不得因姓名、名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變 動而不履行合同義務。 34.根據(jù) 勞動合同法 ，勞動者在試用期內的工資最低位勞動合同工資的 ()，并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。 A.60% B.75% C.80% D.90% 【答案】 C 【考點】勞動合同及勞動關系制度 【解析】勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的 80%,并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。 35.注冊建造師采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續(xù)教育證書的，一經發(fā)現(xiàn) ()。 A.立即吊銷其注冊建造師證書 B.立即注銷其建造師資格證書 C.立即取消其繼續(xù)教育記錄，記入不良用記錄，對社會公布 D.處以 1 萬元罰款 【答案】 C 【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度 【解析】對于采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續(xù)教育證書的，一經發(fā)現(xiàn)，立即取消 其 繼續(xù)教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布。 36.訴訟時效期間應當從 ( )起計算。 A.侵害行為停止時 B.當事人知道或應當知道權利被侵害時 C.當事 *利被侵害并產生損害后果時 D.當事人提起賠償主張之日 【答案】 B 【考點】民事訴訟制度 【解析】訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算。 37.下列建設項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍的是 ( )。 A.涉及國家安全，國際秘密的項目 B.使用各級財政預算資金的項目 C.使用企業(yè)事業(yè)單位自有資 金的項目 D.使用上市公司資金的項目 【答案】 B 【考點】招標投標制度 【解析】招標投標法規(guī)定，在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、 設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標： (1) 大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目 ; (2)全部或者部分使用 國有資金投資或者國家融資的項目 ; (3)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。 38.各級人民檢察院對審判監(jiān)督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為， ( )。 A.必須向同級人民法院提出檢察建議 B.有權向同級人民法院提出檢察建議 C.必須向上一級人民法院提出檢察建議 D.有權向上一級人民法院提出檢察建議 【答案】 B 【考點】民事訴訟制度 【解析】各級人民檢察院對審判監(jiān)督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，有權向 同級人民法院提出檢察建議。 39.下列行為中不符合承攬合同特征的是 ( )。 A.承攬人應當以自己的設備，技術和勞動力完成所 承攬的工作 B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的 C.承攬人獨立完成合同義務，不受定作人的指揮管理 D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成 【答案】 D 【考點】相關合同制度 【解析】 (一 )承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的 ; (二 )承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作 ; (三 )承攬人工作具有獨立性。 40.施工企業(yè)不執(zhí)行公安部門作出的停工決定，由 ( )強制執(zhí)行。 A.建設單位 B.人民法院 C.建設行政主管部門 D.公安部門 【答案】 B 【考點】行政強制、行政復議和行政訴訟制度 【解析】行政強制執(zhí)行由法律設定 ;法律沒有規(guī)定行政機關強制執(zhí)行的，作出行政決定的行政 機關應當申請人民法院強制執(zhí)行 41.根據(jù)建筑工程施工許可管理辦法，對于未取得施工許可且不符合開工條件的項目責令停止施工，應對 ( )處以罰款。 A.勘察單位 B.建設單位和施工企業(yè) C.設計單位 D.建設單位和監(jiān)理單位 【答案】 B 【考點】施工許可制度 42.根據(jù)建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定，應當報廢的起重機 械是 ( )。 A.須大修才能達到安全技術標準的 B.超過制造廠家規(guī)定的使用年限的 C.無安全技術檔案的 D.無齊全有效的安全保護裝置的 【答案】 B 【考點】建設單位和相關單位的建設工程安全責任制度 【解析】有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用： (1)屬國家明令淘 汰或者禁止使用的 ; (2)超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的 ; (3)經檢驗 達不到安全技術標準規(guī)定的 ; (4)沒有完整安全技術檔案的 ; (5)沒有齊全有效的安全保 護裝置的。 建筑起重機械有以上第 (1)、 (2)、 (3)項情形之一的，出租單位或者自購建 筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續(xù)。 43.建筑施工企業(yè)出借資質證書允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程，情節(jié)嚴重的，其可能受到的最嚴重的行政處罰是 ( )。 A.吊銷資質證書 B.責令改正，沒收違法所得 C.降低資質等級 D.處以罰款 【答案】 A 【考點】施工企業(yè)從業(yè)資格制度 【解析】建設工程質量管理條例規(guī)定，勘察、設計、施工、工程監(jiān)理單位允許其他單位或 者個人以本單位名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得 ; 對施工單位處工程合同 價款 2%以上 4%以下的罰款 ;可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級 ;情節(jié)嚴重的，吊銷資 質證書。 44.施工企業(yè)項目經理未履行安全生產管理職責，被施以刑法，依法 5 年內不得擔任任何施工企業(yè)的主要負責人，項目負責人。該期間的起算時間為 ( )。 A.犯罪行為發(fā)生之日 B.案件移送審查之日 C.刑法執(zhí)行完畢之日 D.刑事判決生效之日 【答案】 C 【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度 【解析】注冊建造師管理規(guī)定中規(guī)定，申請人有下列情形之一的，不予注冊： (5)因執(zhí)業(yè)活動受到刑 事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿 5 年的 . 45.某有獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據(jù)證明生效判決的部分內容錯誤，損害其民事權益，則該第三人行使撤銷之訴的法定期間是 ( )個月。 A.24 B.18 C.12 D.6 【答案】 D 【考點】仲裁制度 【解析】獨立請求權的第三人，因不能歸責于本 人的事由未參加訴訟，但有證據(jù)證明發(fā)生法律效 力的判決、裁定、調解書的部分或者全部內容錯誤，損害其民事權益的，可以自知道或者 應當知道其民事權益受到損害之日起 6 個月內，向作出該判決、裁定、調解書的人民法院 提起訴訟。 46.檢測結果利害關系人對檢測結果發(fā)生爭議的，有 ( )復檢，復檢結果由提出復檢方報當?shù)亟ㄔO主管部門備案。 A.雙方共同認可的檢測機構 B.原檢測機構 C.上級檢測機構 D.建設行政主管部門 【答案】 A 【考點】施工單位的質量責任和義務 【解析】如果檢測結果利害關系人對檢測結果發(fā)生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結果由提出復檢方報當?shù)亟ㄔO主管部門備案。 48.關于施工合同特征的說法，錯誤的是 ( )。 A.施工合同時雙務合同 B.施工合同時要式合同 C.施工合同客體是工程 D.施工合同時有償合同 【答案】 C 【解析】施工合同的客體應該是施工行為。 49.某工地施工揚塵嚴重，市環(huán)保局接到群眾舉報并進行查實后，依法判其做出停工整改并處以 3 萬元罰款的行政處罰，施工企業(yè)認為處罰過高， ( )申請行政復議。 A.市環(huán)保局 B.省建設廳 C.市人民政府 D.省人民政府 【答案】 C 【考點】行政強制、行政復議和行政訴訟制度 【解析】對于行政復議，應當按照行政復議法的規(guī)定向有權受理的行政機關申請，如 “ 對 縣級以上地方各級人民政府工作部門的具體行政行為不服的，由申請人選擇，可以向該部 門的本級人民政府申請行政復議，也可以向上一級主管部門申請行政復議 ” 。 50.根據(jù)勞動合同法用人單位自用工之日起超過 1 個月不滿 1 年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付 ( )倍的工資。 A.1.5 B.2 C.3 D.4 【答案】 B 【考點】勞動合同及勞動關系制度 【解析】用人單位自用工之日起超過 1 個月不滿 1 年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向 勞動者每月支付 2 倍的工資。用人單位自用工之日起滿 1年不與勞動者訂立書面勞動合同 的，視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同 51.某建設工程項目公開招標，甲公司借用乙公司資質證書承攬工程，獲得中標，但甲承攬工程不符合質量標準給建設單位造成了損失。關于該合同關系的說法，正確的是 ()。 A.甲、乙應承擔連帶賠償責任 B.甲與乙屬于聯(lián)合體投標 C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關 D.投標人是乙，只能由乙承擔賠償責任 【答案】 A 【考點】招標投標制度 52.職工認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由 ()承擔舉證責任。 A.職工 B.鑒定機構 C.勞動部門 D.用人單位 【答案】 D 【考點】施工現(xiàn)場安全防護制度 【解析】職工或者其近親屬認為是工 傷，用人單位不認為是工傷的，由用人單位承擔舉證責任。 53.某建設工程項目施工招標，甲公 司和乙公司均參與投標，并都委托了丙單位辦理投標事宜，甲、乙的行為屬于 ()。 A.聯(lián)合投標 B.合法投標 C.串通投標 D.獨立投標 【答案】 C 【考點】招標投標制度 【解析】有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標： (1)不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制 ; (2)不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜 ; (3)不同投標人 的投標文件載明的項目管理成員為同一人 ; (4)不同投標人的投標文件異常一致或者投標 報價呈規(guī)律性差異 ;(5)不同投標人的投標文件相互混裝 ; (6)不同投標人的投標保證金 從同一單位或者個人的賬戶轉出。 54.下列單位中，屬于建設工程竣工驗收主體的是 ()。 A.質量檢測站 B.項目咨詢單位 C.監(jiān)理單位 D.建設行政主管部門 【答案】 C 【考點】竣工驗收制度 【解析】建設工程質量管理條例規(guī)定，建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監(jiān)理等有關單位進行竣工驗收。 55.關于租賃合同特征的 說法，正確的是 ()。 A.租賃合同是單務合同 B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件 C.出租方轉移租賃物的所有權 D.承租人獲得租賃物的使用收益權 【答案】 D 【考點】相關合同制度 【解析】租賃合同是轉移租賃物使用收益權的合同，也是諾成合同和雙務、有償合同。 56.關于二級注冊建造師執(zhí)業(yè)的說法，正確的是 ()。 A.不得同時擔任同一工程相鄰分段發(fā)包的施工項目負責人 B.可以擔任二級及以下建筑企業(yè)資質的建設工程項目施工的項目經理 C.可以同時在一個施工企業(yè)和一個設計單 位執(zhí)業(yè) D.不得在一級建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè) 【答案】 B 【考點】建造師注冊執(zhí)業(yè)制度 【解析】建造師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定中規(guī)定，建造師的執(zhí)業(yè)范圍包括： (1)擔任建設工 程項目施工的項目經理。 (2)從事其他施工活動的管理工作。 (3)法律、行政法規(guī)或國務 院建設行政主管部門規(guī)定的其他業(yè)務。二級建造師可以擔任二級及以下建筑業(yè)企業(yè)資質的 建設工程項目施工的項目經理。 57.投標人以行賄手段謀取中標的法律責任不包括 ()。 A.由工商行政管理機關吊銷營業(yè)執(zhí)照 B.取消其 1 年至 2 年參加依法必須進行招標的項目的投標資格 C.構成犯罪的，有關責任人和單位要承擔相應的刑事責任 D.由招標行政主管部門責令改正并處罰金 【答案】 D 【考點】招標投標制度 【解析】投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的，投標人以向招標人或者評標委員會成 員行賄的手段謀取中標的，中標無效，處中標項目金額5%。以上 10%。以下的罰款，對單位 直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數(shù)額 5%以上 10%以下的罰款 ;有違 法所得的，并處沒收違法所得 ;情節(jié)嚴重的，取消其 1 年 至 2 年內參加依法必須進行招標 的項目的投標資格并予以公告，直至由工商行政管理機關吊銷營業(yè)執(zhí)照 ;構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。 58.因涉及變更導致建設工程的工程量或者質量標準發(fā)生變化，當事人對該部分價款不能協(xié)商一致的，可以參照 ( )建設行政部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算工程價款。 A.簽約時的簽約地 B.履約時的簽約地 C.履約時的項目所在地 D.簽約時的項目所在地 【答案】 D 【考點】建設工程質量保修制度 【解析】因設計變更導致建設工 程的工程量或質量標準發(fā)生變化，當事人對該部分工程價款不能協(xié)商一 致的，可以參照簽訂建設工程施工合同時當?shù)亟ㄔO行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價 標準結算工程價款。 59.某施工企業(yè)在混凝土攪拌場所私設排污口，將廢水直接排入水溝，致使村里的十幾畝水稻受損嚴重。有權作出行政罰款的主管部門是 ()。 A.該村的村民委員會 B.建設行政主管部門 C.環(huán)保行政主管部門 D.規(guī)劃行政主管部門 【答案】 C 【考點】施工現(xiàn)場環(huán)境保護制度 【解析】水污染防治法規(guī)定，排放水污染物超過國家或者地 方規(guī)定的水污染物排放標準， 或者超過重點水污染物排放總量控制指標的，由縣級以上人民政府環(huán)境保護主管部門按照 權限責令限期治理，處應繳納排污費數(shù)額 2 倍以上 5 倍以下的罰款。 60.涉及結構安全的材料，見證取樣和送檢的最低比例是有關技術標準規(guī)定的應取樣數(shù)量的 ()。 A.30% B.50% C.75% D.80% 【答案】 A 【考點】施工單位的質量責任和義務 【解析】原建設部房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定中規(guī)定， 涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關技術標準中規(guī)定應取樣數(shù)量的 30% 。 二 .多項選擇 61.根據(jù) 建設工程質量管理條例 ，法定質量保修范圍有 ()。 A.土石方工程 B.地基基礎工程 C.電氣管線工程 D.景觀綠化工程 E.屋面防水工程 【答案】 BCE 【考點】建設工程質量保修制度 【解析】建設工程質量管理條例規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限 為 : (1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程 的合理使用年限 ;(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5 年 ;(3)供熱與供冷系統(tǒng)，為 2 個采暖期、供冷期 ;(4)電氣管線、給排水管道、設備 安裝和裝修工程，為 2 年。其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。 62.根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會等 9 部門聯(lián)合頒布的 標準施工招標文件 ，投標文件應當包括 ()。 A.招標管理機構 B.已標價工程量清單 C.擬轉包項目情況表 D.資格審查資料 E.施工組織設計 【答案】 BDE 【考點】招標投標制度 【解析】國家發(fā)展和改革委員會、財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部等 9 部門聯(lián)合頒布的標準施 工招標資格預審文件和標準施工招標文件暫行規(guī)定中進一步明確，投標文件應包 括下列內容： (1)投標函及投標函附錄 ;(2)法定代表人身份證明或附有法定代表人身份 證明的授權委托書 ;(3)聯(lián)合體協(xié)議書 ;(4)投標保證金 ;(5)巳標價工程量清單 ;(6) 施工組織設計 ;(7)項目管理機構 ;(8)擬分包項目情況表 ;(9)資格審査資料 ;(10) 投標人須知前附 表規(guī)定的其他材料。但是，投標人須知前附表規(guī)定不接受聯(lián)合體投標的， 或投標人沒有組成聯(lián)合體的，投標文件不包括聯(lián)合體協(xié)議書。 63.用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前 30 日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資的有 ()。 A 嚴重違反用人單位規(guī)章制度的 . B.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排工作的 C.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位造成重大損害的 D.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的 E.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經當事人協(xié)商不能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的 【答案】 BDE 【考點】勞動合同及勞動關系制度 【解析】勞動合同法第 40 條規(guī)定，有下列情形之一的，用人單位提前30 日以書面形式通 知勞動者本人或者額外支付勞動者 1 個月工資后，可以解除勞動合同： (1)勞動者患病或 者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的 工作的 ;(2)?勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的 ; (3)勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單 位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的。 64.生產安全事故等級劃分的主要因素有 ( )。 A.政治 B.心理 C.人身 D.主觀惡意 E.經濟 【答案】 CE 【考點】施工安全事故的應急救援與調查處理 【解析】事故等級的劃分包括了人身、經濟和社會 3 個要素，可以單獨適用。 65.下列責任中，屬于違約責任的承擔方式的有 ( )。 A.定金 B.罰金 C.違約金 D.罰款 E.消除危險 【答案】 AC 【考點】法律責任制度 【解析】 B 屬于刑事責任承擔方式， D 屬于行政責任承擔方式， E 屬于侵權責任承擔方式。 66.合同未約定違約責任，當事人一方不履行合同義務的，違約方應當承擔的違約責任有 ( )。 A.賠禮道歉 B.繼續(xù)履行 C.賠償損失 D.采取補救措施 E.支付違約金 【答案】 BCD 【考點】合同制度 【解析】合同當事人違反合同義務，承擔違約責任的種類主要有：繼續(xù)履行、采取補救措施、 停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。但題目表明 “ 合同中未約定違約責任 ” ，因此支付違約金或定金的方式不能適用。 67.根據(jù)工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定，關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括 ()。 A.防洪、灌溉、排澇、引 (供 )水、灘涂治理等水利項目 B.垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目 C.郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目 D.供水、供電、供氣、供 熱等市政工程項目 E.生態(tài)環(huán)境保護項目 【答案】 ABCE 【考點】招標投標制度 【解析】經國務院批準的工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定進一步規(guī)定，關系社會公 共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括： (1)煤炭、石油、天然氣、電力、新能源 等能源項目 ;(2)鐵路、公路、管道、水運、航空以及其他交通運輸業(yè)等交通運輸項目 ; (3)郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目 ;(4)防洪、灌溉、排澇、引 (供 )水、灘涂治理、水土保持、水利樞紐等水利項目 ;(5)道路、橋梁、地鐵和輕軌交 通、污 水排放及處理、垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目 ;(6)生態(tài)環(huán)境 保護項目 ;(7)其他基礎設施項目。 68.關于合同成立時間的說法，正確的有 ( )。 A.合同書自雙方簽字時成立 B.雙方意思表示一致合同即成立 C.承諾生效時合同成立 D.口頭合同自交付標的物時成立 E.按照數(shù)據(jù)電文合同的要求簽訂確認書時合同成立 【答案】 ACE 【考點】合同制度 【解析】合同法第二十五條規(guī)定承諾生效時合同成立。第三十二條規(guī)定當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者 蓋章時合同成立。第三十三條規(guī)定當事人采用信件、數(shù)據(jù)電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求簽訂確認書。簽訂確認書時合同成立。 69.下列建設工程合同中屬于無效合同的有 ( )。 A.承包人未取得相應建筑業(yè)企業(yè)資質訂立的合同 B.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義訂立的合同 C.建設單位因對工程內容有重大誤解而訂立的合同 D.分包單位脅迫施工企業(yè)訂立的合同 E.建設單位為逃稅而訂立的施工合同 【答案】 ABE 【考點】合同制度 【解析】最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規(guī)定，建 設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據(jù)合同法第 52 條第 5 項的規(guī)定 (即違 反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定 )，認定無效： (1)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者 超越資質等級的 ;(2)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的 ;(3)建 設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。所以選 AB。選項 E 屬于以合法形式掩蓋非法目的。 70、根據(jù)招投標法實施條例，按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批的依法進行招標的項目 ，其 ()應當報項目審批核準。 A、招標范圍 B、招標文件 C、招標方式 D、招標組織形式 E、招標代理機構 【答案】 ACD 【解析】招標投標法實施條例進一步規(guī)定，按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批、核準手 續(xù)的依法必須進行招標的項目，其招標范圍、招標方式、招標組織形式應當報項目審批、 核準部門審批、核準。 71、依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反法律規(guī)定，對中標結果造成實質性影響，且不能采取補救措施予以糾正的，應 () A、認定招標、投標、中標無效 B、依法重新招標 C、依法重新評標 D、由行政監(jiān)督部門接管剩余招標投標工作 E、依法禁止就該項目再次招標 【答案】 ABC 【解析】招標投標法實施條例規(guī)定，依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反招標投 標法和本條例的規(guī)定，對中標結果造成實質性影響，且不能采取補救措施予以糾正的，招 標、投標、中標無效，應當依法重新招標或者評標。 72、工程監(jiān)理單位的主要安全責任有 () A、采取措施保護施工現(xiàn)場毗鄰區(qū)域內地下管線 B、組織搶救生產安全事故 C、審查專項施工方案 D、對施工安全事故隱患要求整改 E、及時報告生產安全事故 【答案】 CD 【解析】工程監(jiān)理單位的安全責任包括： (一 )對安全技術措施或專項施工方案進行審査 (二 )依法對施工安全事故隱患進行處理 (三 )承擔建設工程安全生產的監(jiān)理責任。 73、下列投標行為中，屬于弄需作假騙取中標的有 ()。 A、使用偽造、變造的許可證件 B、提供虛假的財務狀況或者業(yè)績 C、提供虛假的信用狀況