2024煤礦建筑施工勞務分包協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024煤礦建筑施工勞務分包協(xié)議本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址第二條勞務分包內(nèi)容2.1乙方分包的工程范圍2.2丙方分包的工程范圍第三條勞務分包價格3.1乙方分包價格3.2丙方分包價格第四條工期及進度4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工程進度要求第五條質(zhì)量標準5.1乙方分包工程的質(zhì)量標準5.2丙方分包工程的質(zhì)量標準第六條安全管理6.1乙方應遵守的安全規(guī)定6.2丙方應遵守的安全規(guī)定第七條勞務人員管理7.1乙方提供的勞務人員要求7.2丙方提供的勞務人員要求第八條付款及結算8.1付款方式8.2付款時間8.3結算方式第九條違約責任9.1乙方違約責任9.2丙方違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決地點第十一條合同的變更和解除11.1合同變更條件11.2合同解除條件第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決第十四條其他條款14.1甲方提供的設施和條件14.2乙方和丙方的義務和責任14.3不可抗力因素的約定第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：煤礦公司，地址：市區(qū)路號。1.2乙方名稱：建筑勞務有限公司，地址：市區(qū)路號。1.3丙方名稱：建筑工程有限公司，地址：市區(qū)路號。第二條勞務分包內(nèi)容2.1乙方分包的工程范圍：煤礦建筑施工中的鋼筋工程、模板工程、混凝土工程等。2.2丙方分包的工程范圍：煤礦建筑施工中的土方工程、基礎工程、砌體工程等。第三條勞務分包價格3.1乙方分包價格：按照雙方協(xié)商確定的工程量和單價進行計算。3.2丙方分包價格：按照雙方協(xié)商確定的工程量和單價進行計算。第四條工期及進度4.1工程開工日期：雙方協(xié)商確定。4.2工程竣工日期：按照工程實際進度和雙方協(xié)商確定的日期進行。4.3工程進度要求：乙方和丙方應按照甲方提供的工程進度計劃進行施工，確保工程按時完成。第五條質(zhì)量標準5.1乙方分包工程的質(zhì)量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。5.2丙方分包工程的質(zhì)量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。第六條安全管理6.1乙方應遵守的安全規(guī)定：按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求進行施工，確保施工安全。6.2丙方應遵守的安全規(guī)定：按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求進行施工，確保施工安全。第七條勞務人員管理7.1乙方提供的勞務人員要求：具備相關技能和資格，符合國家相關法律法規(guī)和甲方要求。7.2丙方提供的勞務人員要求：具備相關技能和資格，符合國家相關法律法規(guī)和甲方要求。第八條付款及結算8.1付款方式：按照雙方協(xié)商確定的方式進行付款。8.2付款時間：根據(jù)工程進度和完成情況，按照雙方協(xié)商確定的時間進行付款。8.3結算方式：工程完成后，按照實際完成工程量和雙方協(xié)商確定的單價進行結算。第九條違約責任9.1乙方違約責任：乙方未按照約定完成工程或者工程質(zhì)量不符合約定，應承擔違約責任，具體包括但不限于工期延誤、質(zhì)量整改等。9.2丙方違約責任：丙方未按照約定完成工程或者工程質(zhì)量不符合約定，應承擔違約責任，具體包括但不限于工期延誤、質(zhì)量整改等。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決地點：按照雙方協(xié)商確定的地點進行。第十一條合同的變更和解除11.1合同變更條件：合同的變更應經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并書面確認。11.2合同解除條件：合同的解除應符合國家相關法律法規(guī)和雙方協(xié)商確定的條件。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲得的商業(yè)秘密、技術秘密、運營秘密等。12.2保密期限：雙方協(xié)商確定。第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1甲方提供的設施和條件：甲方應提供乙方和丙方施工所需的場地、設備、材料等。14.2乙方和丙方的義務和責任：乙方和丙方應按照合同約定履行各自的義務，保證工程質(zhì)量、安全、進度等方面的要求。14.3不可抗力因素的約定：雙方應共同承擔不可抗力因素帶來的風險，具體處理方式按照雙方協(xié)商確定。第八條付款及結算8.1付款方式：甲方根據(jù)乙方和丙方實際完成的工程量，按照約定的單價進行付款。8.2付款時間：甲方在確認乙方和丙方完成的工程量符合約定標準后，應在約定時間內(nèi)支付相應的款項。8.3結算方式：工程完成后，乙方和丙方應向甲方提供完整的工程量和費用明細，雙方按照約定進行結算。第九條違約責任9.1乙方違約責任：乙方未按照約定完成工程或者工程質(zhì)量不符合約定，應承擔違約責任，具體包括但不限于工期延誤、質(zhì)量整改等。9.2丙方違約責任：丙方未按照約定完成工程或者工程質(zhì)量不符合約定，應承擔違約責任，具體包括但不限于工期延誤、質(zhì)量整改等。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決地點：按照雙方協(xié)商確定的地點進行。第十一條合同的變更和解除11.1合同變更條件：合同的變更應經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并書面確認。11.2合同解除條件：合同的解除應符合國家相關法律法規(guī)和雙方協(xié)商確定的條件。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲得的商業(yè)秘密、技術秘密、運營秘密等。12.2保密期限：雙方協(xié)商確定。第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1甲方提供的設施和條件：甲方應提供乙方和丙方施工所需的場地、設備、材料等。14.2乙方和丙方的義務和責任：乙方和丙方應按照合同約定履行各自的義務，保證工程質(zhì)量、安全、進度等方面的要求。14.3不可抗力因素的約定：雙方應共同承擔不可抗力因素帶來的風險，具體處理方式按照雙方協(xié)商確定。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，參與或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設計方、材料供應商等。第二條第三方介入的條件和方式2.1第三方介入的條件：第三方介入需經(jīng)甲方、乙方和丙方共同協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.2第三方介入的方式：第三方可以通過提供技術支持、咨詢服務、監(jiān)理監(jiān)督等方式參與工程。第三條第三方的主要責任和義務3.1第三方應按照甲乙方的要求和相關法律法規(guī)，提供專業(yè)、及時、高效的服務。3.2第三方應保證其提供的服務符合工程質(zhì)量、安全、進度等方面的要求。3.3第三方應對其提供的服務承擔相應的法律責任。第四條第三方與甲乙方的關系4.1第三方與甲方、乙方和丙方應保持獨立的法律關系。4.2第三方對甲方、乙方和丙方不具有任何法律約束力，甲乙丙三方也不對第三方具有任何法律約束力。第五條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理5.1甲方、乙方和丙方應共同負責對第三方的協(xié)調(diào)與管理。5.2甲方、乙方和丙方應定期召開協(xié)調(diào)會議，解決第三方介入過程中出現(xiàn)的問題。第六條第三方責任限額6.1第三方應對其提供的服務承擔相應的法律責任，但其責任限額應由甲方、乙方和丙方協(xié)商確定。6.2第三方責任限額包括但不限于第三方提供的服務質(zhì)量、工程安全、工程進度等方面的損失。第七條第三方違約處理7.1第三方未按照約定提供服務或服務不符合要求的，甲方、乙方和丙方有權要求第三方立即改正或解除合同。7.2第三方未按照約定提供服務或服務不符合要求的，甲方、乙方和丙方有權要求第三方承擔違約責任。第八條第三方權益保護8.1第三方依法享有合同約定的權益，包括但不限于報酬、賠償?shù)取?.2甲方、乙方和丙方應尊重第三方的合法權益，不得侵犯第三方合法權益。第九條第三方退出9.1第三方退出應提前通知甲方、乙方和丙方，并辦理相關手續(xù)。9.2第三方退出不影響本合同其他條款的執(zhí)行。第十條第三方介入對合同其他各方的影響10.1第三方介入不影響甲方、乙方和丙方之間的權利義務關系。10.2第三方介入不影響本合同的履行、解釋及爭議解決。第十一條第三方介入的書面協(xié)議11.1甲方、乙方和丙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利義務。11.2書面協(xié)議應經(jīng)甲方、乙方和丙方共同協(xié)商一致，并經(jīng)各方簽字蓋章。第十二條第三方介入的備案12.1甲方、乙方和丙方與第三方簽訂的書面協(xié)議，應向相關政府部門備案。12.2備案不影響本合同的履行、解釋及爭議解決。第十三條第三方介入的告知義務13.1甲方、乙方和丙方應將第三方介入的相關信息及時告知對方。13.2甲方、乙方和丙方應將第三方提供的服務情況及時告知對方。第十四條第三方介入的監(jiān)督與檢查14.1甲方、乙方和丙方有權對第三方提供的服務進行監(jiān)督與檢查。14.2甲方、乙方和丙方有權要求第三方提供服務過程中的相關資料和信息。第十五條第三方介入的變更15.1第三方介入的變更應經(jīng)甲方、乙方和丙方共同協(xié)商一致。15.2第三方介入的變更應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)各方簽字蓋章。第十六條第三方介入的解除16.1第三方介入的解除應經(jīng)甲方、乙方和丙方共同協(xié)商一致。16.2第三方介入的解除應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)各方簽字蓋章。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單附件二：材料供應清單附件三：施工圖紙附件四：工程質(zhì)量標準附件五：安全管理規(guī)定附件六：付款憑證附件七：工程進度報告附件八：質(zhì)量檢查報告附件九：安全事故報告附件十：合同變更協(xié)議附件十一：違約行為記錄附件十二：爭議解決仲裁書附件十三：法院判決書附件十四：其他相關文件和資料附件一：工程量清單詳細要求和說明：本清單詳細列出了工程所需的各項材料、工程量及價格，由甲方、乙方和丙方共同確認。附件二：材料供應清單詳細要求和說明：本清單詳細列出了工程所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息，由甲方、乙方和丙方共同確認。附件三：施工圖紙詳細要求和說明：本圖紙由甲方提供，詳細展示了工程的設計要求、施工標準等信息，乙方和丙方應嚴格按照圖紙施工。附件四：工程質(zhì)量標準詳細要求和說明：本標準詳細規(guī)定了工程的質(zhì)量要求，包括但不限于材料合格標準、施工工藝標準等。附件五：安全管理規(guī)定詳細要求和說明：本規(guī)定詳細闡述了工程安全管理的要求，包括但不限于施工現(xiàn)場安全管理、施工人員安全教育等。附件六：付款憑證詳細要求和說明：乙方和丙方應按照合同約定提供付款憑證，甲方據(jù)此進行付款。附件七：工程進度報告詳細要求和說明：乙方和丙方應定期向甲方提交工程進度報告，報告內(nèi)容應包括工程完成情況、進度偏差等。附件八：質(zhì)量檢查報告詳細要求和說明：乙方和丙方應定期向甲方提交質(zhì)量檢查報告，報告內(nèi)容應包括工程質(zhì)量情況、問題及整改措施等。附件九：安全事故報告詳細要求和說明：乙方和丙方應在發(fā)生安全事故時立即向甲方報告，并按照甲方要求進行處理。附件十：合同變更協(xié)議詳細要求和說明：本協(xié)議用于記錄合同變更的內(nèi)容和雙方協(xié)商的結果，經(jīng)甲方、乙方和丙方簽字蓋章后生效。附件十一：違約行為記錄詳細要求和說明：本記錄用于記錄各方在合同履行過程中的違約行為，包括但不限于工期延誤、質(zhì)量問題等。附件十二：爭議解決仲裁書詳細要求和說明：本仲裁書用于記錄爭議解決的仲裁結果，具有法律效力。附件十三：法院判決書詳細要求和說明：本判決書用于記錄法院對爭議解決的判決結果，具有法律效力。附件十四：其他相關文件和資料詳細要求和說明：本附件包括其他與工程相關的文件和資料，包括但不限于施工許可證、安全生產(chǎn)許可證等。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤2.工程質(zhì)量不符合約定3.材料供應不符合要求4.施工安全不符合規(guī)定5.未按約定支付款項6.未按約定提供服務責任認定標準：1.工期延誤：按照合同約定的工期和實際完成情況進行計算，每延誤一天，應支付違約金。2.工程質(zhì)量不符合約定：按照合同約定的質(zhì)量標準進行判定，不符合標準的，應進行整改或拆除，并承擔相應費用。3.材料供應不符合要求：按照合同約定的材料要求進行判定，不符合要求的，應進行更換或修復，并承擔相應費用。4.施工安全不符合規(guī)定：按照合同約定的安全管理規(guī)定進行判定，不符合規(guī)定的，應進行整改，并承擔相應費用。5.未按約定支付款項：按照合同約定的付款方式和時間進行判定，未按約定支付的，應支付違約金。6.未按約定提供服務：按照合同約定的服務