建筑鋁材承攬施工合同范本

建筑鋁材承攬施工合同范本合同編號：__________建筑鋁材承攬施工合同地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于委托方委托承攬方進(jìn)行建筑鋁材的承攬施工，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條合同范圍與內(nèi)容2.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成建筑鋁材的加工、供應(yīng)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等全部工作。2.2承攬方應(yīng)保證所提供的建筑鋁材質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。2.3承攬方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三條合同價(jià)格與支付3.1本合同的價(jià)格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2委托方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點(diǎn)及時(shí)足額支付合同款項(xiàng)。3.3承攬方完成工程后，應(yīng)向委托方提供完整的工程資料，包括驗(yàn)收報(bào)告、質(zhì)保書等。第四條工期4.1本工程的工期為__________日。4.2承攬方如因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條質(zhì)量與驗(yàn)收5.1承攬方應(yīng)保證所提供的建筑鋁材質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。5.2工程完成后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收，承攬方應(yīng)按照驗(yàn)收要求提供相關(guān)資料，并協(xié)助委托方完成驗(yàn)收。5.3驗(yàn)收合格的工程，委托方應(yīng)支付合同約定的尾款。第六條保密6.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2承攬方如未能按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=合同金額×逾期天數(shù)×0.1%。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.建筑鋁材加工供應(yīng)安裝調(diào)試工程詳細(xì)方案2.建筑鋁材質(zhì)量檢測報(bào)告3.工程驗(yàn)收報(bào)告4.建筑鋁材供應(yīng)安裝調(diào)試工程進(jìn)度計(jì)劃5.建筑鋁材供應(yīng)安裝調(diào)試工程預(yù)算明細(xì)6.建筑鋁材供應(yīng)安裝調(diào)試工程設(shè)計(jì)圖紙7.建筑鋁材供應(yīng)安裝調(diào)試工程合同補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未能按照約定工期完成工程，視為違約。2.承攬方提供的建筑鋁材質(zhì)量不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定，視為違約。3.委托方未能按照約定付款節(jié)點(diǎn)及時(shí)足額支付合同款項(xiàng)，視為違約。4.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑鋁材：指用于建筑裝飾、幕墻、門窗等領(lǐng)域的鋁制材料。2.承攬施工：指承攬方按照委托方的要求，完成建筑鋁材的加工、供應(yīng)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等工作。3.工期：指合同約定的工程完成時(shí)間。4.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.質(zhì)保書：指產(chǎn)品質(zhì)量保證書，承諾產(chǎn)品在一定期限內(nèi)符合約定的質(zhì)量要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，承攬方采取措施加快工程進(jìn)度。2.建筑鋁材質(zhì)量問題：解決辦法：委托方及時(shí)向承攬方提出質(zhì)量問題，承攬方負(fù)責(zé)更換或修復(fù)不合格產(chǎn)品。3.付款問題：解決辦法：雙方按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)及時(shí)足額支付合同款項(xiàng)。4.驗(yàn)收不合格：解決辦法：承攬方按照委托方要求整改，重新驗(yàn)收，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)