汽車維修中心裝修人工合同

汽車維修中心裝修人工合同合同目錄第一章總則1.1本合同的簽訂依據(jù)1.2合同各方的權(quán)利和義務(wù)1.3合同的生效、變更和解除第二章合同標(biāo)的2.1裝修工程的范圍和內(nèi)容2.2裝修工程的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)2.3裝修工程的進(jìn)度和工期第三章合同價(jià)格3.1合同總金額3.2價(jià)款的支付方式3.3價(jià)款的支付時(shí)間第四章合同履行4.1承包人的義務(wù)4.2發(fā)包人的義務(wù)4.3合同的履行地點(diǎn)和方式第五章工程質(zhì)量5.1工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和要求5.2工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收5.3工程質(zhì)量問題的處理第六章工期延誤6.1工期延誤的原因6.2工期延誤的處理方式6.3工期延誤的責(zé)任承擔(dān)第七章合同爭(zhēng)議的解決7.1爭(zhēng)議解決的方式7.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效7.3爭(zhēng)議解決的地域和適用法律第八章合同的變更和解除8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件8.3合同變更和解除的法律后果第九章違約責(zé)任9.1違約行為的界定9.2違約責(zé)任的形式和金額9.3違約責(zé)任的免除第十章不可抗力10.1不可抗力的界定10.2不可抗力的通知和證明10.3不可抗力的后果和處理第十一章合同的解除和終止11.1合同解除的條件和程序11.2合同終止的條件和程序11.3合同解除和終止后的權(quán)利和義務(wù)第十二章保密條款12.1保密信息的界定12.2保密信息的保護(hù)措施12.3保密信息的泄露后果第十三章合同的轉(zhuǎn)讓和繼承13.1合同轉(zhuǎn)讓的條件和程序13.2合同繼承的條件和程序13.3合同轉(zhuǎn)讓和繼承后的權(quán)利和義務(wù)第十四章附則14.1合同的簽署和生效14.2合同的保管和復(fù)制14.3合同的修訂和補(bǔ)充"合同編號(hào)_________"第一章總則第一條款合同簽訂依據(jù)第二條款各方的權(quán)利和義務(wù)第三條款合同的生效、變更和解除第二章合同標(biāo)的第一條款裝修工程的范圍和內(nèi)容第二條款裝修工程的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)第三條款裝修工程的進(jìn)度和工期第三章合同價(jià)格第一條款合同總金額第二條款價(jià)款的支付方式第三條款價(jià)款的支付時(shí)間第四章合同履行第一條款承包人的義務(wù)第二條款發(fā)包人的義務(wù)第三條款合同的履行地點(diǎn)和方式第五章工程質(zhì)量第一條款工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和要求第二條款工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收第三條款工程質(zhì)量問題的處理第六章工期延誤第一條款工期延誤的原因第二條款工期延誤的處理方式第三條款工期延誤的責(zé)任承擔(dān)第七章合同爭(zhēng)議的解決第一條款爭(zhēng)議解決的方式第二條款爭(zhēng)議解決的時(shí)效第三條款爭(zhēng)議解決的地域和適用法律第八章合同的變更和解除第一條款合同變更的條件第二條款合同解除的條件第三條款合同變更和解除的法律后果第九章違約責(zé)任第一條款違約行為的界定第二條款違約責(zé)任的形式和金額第三條款違約責(zé)任的免除第十章不可抗力第一條款不可抗力的界定第二條款不可抗力的通知和證明第三條款不可抗力的后果和處理第十一章合同的解除和終止第一條款合同解除的條件和程序第二條款合同終止的條件和程序第三條款合同解除和終止后的權(quán)利和義務(wù)第十二章保密條款第一條款保密信息的界定第二條款保密信息的保護(hù)措施第三條款保密信息的泄露后果第十三章合同的轉(zhuǎn)讓和繼承第一條款合同轉(zhuǎn)讓的條件和程序第二條款合同繼承的條件和程序第三條款合同轉(zhuǎn)讓和繼承后的權(quán)利和義務(wù)第十四章附則第一條款合同的簽署和生效第二條款合同的保管和復(fù)制第三條款合同的修訂和補(bǔ)充（合同方簽字處）甲方簽字：_______________________日期：_______________________乙方簽字：_______________________日期：_______________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明1、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明附加條款一：專用條款第一條甲方指定材料供應(yīng)商甲方有權(quán)指定乙方可使用的材料供應(yīng)商。乙方可從甲方指定的供應(yīng)商處購(gòu)買材料，也可自行選擇供應(yīng)商，但所選供應(yīng)商須經(jīng)甲方書面同意。附加條款二：質(zhì)量控制條款第二條甲方質(zhì)量監(jiān)督甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。乙方應(yīng)接受甲方的監(jiān)督，并按照甲方的要求進(jìn)行整改。第三條甲方驗(yàn)收權(quán)甲方對(duì)乙方完成的工程有驗(yàn)收權(quán)。乙方應(yīng)在工程完成后通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收后七個(gè)工作日內(nèi)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確認(rèn)工程的合格或不合格。附加條款三：工期延誤條款第四條工期延誤的責(zé)任如乙方因自身原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的1%作為違約金。如甲方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并向乙方支付合同總金額的1%作為違約金。2、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明附加條款一：技術(shù)支持條款第一條乙方技術(shù)支持乙方應(yīng)為主導(dǎo)提供技術(shù)支持，確保工程的順利進(jìn)行。乙方應(yīng)在工程過程中提供必要的技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)助甲方解決技術(shù)問題。附加條款二：工程變更條款第二條工程變更的處理如甲方要求對(duì)工程范圍、質(zhì)量、進(jìn)度等作變更，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求進(jìn)行變更。變更導(dǎo)致的額外費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第三條工程變更的審批甲方提出的工程變更，需經(jīng)乙方同意后方可實(shí)施。乙方應(yīng)在收到甲方變更要求后七個(gè)工作日內(nèi)給出答復(fù)。3、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明附加條款一：中介服務(wù)條款第一條中介的服務(wù)內(nèi)容中介方應(yīng)提供合同簽訂、款項(xiàng)支付、工程監(jiān)督等服務(wù)，確保合同的順利進(jìn)行。第二條中介的費(fèi)用中介方收取甲方和乙方合同總金額的1%作為服務(wù)費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)用應(yīng)在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)支付。第三條中介的責(zé)任中介方應(yīng)承擔(dān)因其過失導(dǎo)致的合同糾紛的責(zé)任。如中介方未能履行其職責(zé)，導(dǎo)致合同糾紛，中介方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。附加條款二：保密條款第一條保密信息的界定中介方、甲方和乙方均應(yīng)對(duì)合同履行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息保密。保密信息包括但不限于經(jīng)營(yíng)策略、客戶信息、技術(shù)資料等。第二條保密信息的保護(hù)措施各方應(yīng)采取適當(dāng)措施保護(hù)保密信息，確保其不被未授權(quán)的第三方獲取。第三條保密信息的泄露后果如一方泄露了保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，向受損方支付合同總金額的1%作為違約金。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范2.工程預(yù)算和報(bào)價(jià)明細(xì)3.材料采購(gòu)清單和供應(yīng)商信息4.施工進(jìn)度計(jì)劃和時(shí)間表5.工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法6.合同變更和解除的書面協(xié)議7.違約金計(jì)算公式和支付憑證8.不可抗力事件的證明文件9.爭(zhēng)議解決的仲裁協(xié)議或法院判決書10.保密協(xié)議和保密措施實(shí)施指南二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按合同約定支付款項(xiàng)2.甲方未按合同約定提供施工場(chǎng)地3.甲方未按合同約定履行驗(yàn)收義務(wù)4.乙方未按合同約定完成施工任務(wù)5.乙方未按合同約定使用指定材料供應(yīng)商6.乙方未按合同約定保證工程質(zhì)量7.乙方未按合同約定按時(shí)交付工程8.第三方中介未按合同約定提供服務(wù)三、法律名詞及解釋：1.合同：雙方約定權(quán)利和義務(wù)的法律文件2.裝修工程：對(duì)汽車維修中心進(jìn)行的裝修和改造3.不可抗力：無(wú)法預(yù)見、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況4.違約金：違約方應(yīng)支付給對(duì)方的一種經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償5.第三方中介：協(xié)助甲方和乙方完成合同履行的中介機(jī)構(gòu)四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃，必要時(shí)賠償對(duì)方損失2.工程質(zhì)量問題：及時(shí)整改，重新檢驗(yàn)，直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.合同變更：書面協(xié)議確認(rèn)變更內(nèi)容，調(diào)整合同價(jià)款4.合同解除：書面協(xié)議解除合同，按約定處理后續(xù)事宜5.違