2024年標準化公路工程承攬合同模板

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年標準化公路工程承攬合同模板本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬人信息1.2委托人信息第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同金額3.1總價款3.2付款方式3.3付款進度第四條工程期限4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標準5.2質(zhì)量保證5.3質(zhì)量驗收第六條材料與設備6.1材料供應6.2設備供應6.3材料質(zhì)量第七條技術支持與服務7.1技術指導7.2技術培訓7.3售后服務第八條變更與調(diào)整8.1工程變更8.2合同價款調(diào)整8.3工程量調(diào)整第九條違約責任9.1承攬人違約9.2委托人違約9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議方式10.2爭議地點10.3爭議時效第十一條合同的解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件11.3合同解除后的處理第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3保密違約責任第十三條不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力責任的免除第十四條其他條款14.1合同的生效與終止14.2合同的修改與補充14.3合同的解除與終止第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬人信息承攬人全稱：X工程有限公司注冊地址：省市區(qū)路號營業(yè)執(zhí)照號：法人代表：X聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X電子郵箱：X1.2委托人信息委托人全稱：X交通發(fā)展集團有限公司注冊地址：省市區(qū)路號營業(yè)執(zhí)照號：法人代表：X聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X電子郵箱：X第二條工程概況2.1工程名稱：2024年省道公路改造工程2.2工程地點：省市縣省道2.3工程規(guī)模：全長公里，包括路基、路面、橋梁、隧道等工程2.4工程內(nèi)容：按照《工程設計方案》和《施工圖紙》要求，完成所有土建工程、安裝工程、裝飾工程及相關附屬工程。第三條合同金額3.1總價款：人民幣億元（大寫：人民幣玖拾捌億捌仟萬元整）3.2付款方式：（1）合同簽訂后10個工作日內(nèi)，委托人支付承攬人合同總價款的10%作為預付款；（2）工程進度達到設計進度計劃的30%時，委托人支付承攬人合同總價款的30%；（3）工程進度達到設計進度計劃的60%時，委托人支付承攬人合同總價款的30%；（4）工程竣工驗收合格后，委托人支付承攬人合同總價款的10%。3.3付款進度：按照工程實際進度和質(zhì)量要求，委托人按期支付相應款項。第四條工程期限4.1開工日期：2024年3月1日4.2竣工日期：2026年12月31日4.3工期延誤：如因承攬人原因導致工程延期，承攬人應按合同約定承擔相應的違約責任。第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標準：工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范，達到設計文件和合同約定的要求。5.2質(zhì)量保證：承攬人應建立健全質(zhì)量管理體系，加強工程質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，確保工程質(zhì)量。5.3質(zhì)量驗收：工程竣工后，委托人有權組織驗收，承攬人應積極配合，工程驗收不合格的，承攬人應負責整改直至達到驗收標準。第六條材料與設備6.1材料供應：承攬人應按照合同約定的材料供應范圍和質(zhì)量要求，自行采購或委托采購。6.2設備供應：承攬人應按照合同約定的設備供應范圍和質(zhì)量要求，自行采購或委托采購。6.3材料質(zhì)量：承攬人應對供應的材料質(zhì)量負責，不得使用不合格材料，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應立即更換或整改。第八條變更與調(diào)整8.1工程變更：合同執(zhí)行過程中，如因設計變更、工程量增減等原因導致合同總價款發(fā)生變化，雙方應協(xié)商一致，并按照實際情況調(diào)整合同價款。8.2合同價款調(diào)整：合同執(zhí)行過程中，如遇政策調(diào)整、市場行情變化等因素，導致合同總價款發(fā)生變化，雙方應協(xié)商一致，并按照實際情況調(diào)整合同價款。8.3工程量調(diào)整：合同執(zhí)行過程中，如遇實際工程量與合同約定的工程量有較大差異，雙方應協(xié)商一致，并按照實際情況調(diào)整工程量。第九條違約責任9.1承攬人違約：承攬人未按合同約定履行義務的，應承擔違約責任，賠償因此給委托人造成的損失。9.2委托人違約：委托人未按合同約定履行義務的，應承擔違約責任，賠償因此給承攬人造成的損失。9.3違約賠償：違約方應承擔相應的違約賠償責任，賠償金額按照實際損失計算，最高不超過合同總價款的10%。第十條爭議解決10.1爭議方式：合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭議地點：爭議解決地點為合同簽訂地。10.3爭議時效：爭議一方應在知道或應當知道爭議發(fā)生之日起6個月內(nèi)提出。第十一條合同的解除與終止11.1合同解除條件：合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，使合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。11.2合同終止條件：合同履行完畢，雙方權利義務終止。11.3合同解除后的處理：合同解除后，雙方應按照合同約定辦理相關手續(xù)，妥善處理未了事項。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或解除之日止。12.3保密違約責任：違反保密義務的一方應承擔違約責任，賠償因此給另一方造成的損失。第十三條不可抗力13.1不可抗力事件：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災害、社會事件等。13.2不可抗力后果：不可抗力事件導致合同無法履行或履行困難，雙方應立即協(xié)商處理。13.3不可抗力責任的免除：因不可抗力事件導致合同無法履行或履行困難，雙方不承擔違約責任。第十四條其他條款14.1合同的生效與終止：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同終止或解除后，雙方的權利義務終止。14.2合同的修改與補充：合同執(zhí)行過程中，如雙方認為需要修改或補充合同，應簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同的解除與終止：合同解除或終止后，雙方應按照合同約定辦理相關手續(xù)，妥善處理未了事項。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程設計方案》附件二：《施工圖紙》附件三：《工程量清單》附件四：《材料供應合同》附件五：《設備供應合同》附件六：《質(zhì)量保證書》附件七：《施工組織設計》附件八：《安全生產(chǎn)責任書》附件九：《環(huán)境保護協(xié)議》附件十：《工程進度計劃》附件十一：《付款計劃》附件十二：《驗收標準及方法》附件十三：《保密協(xié)議》附件十四：《不可抗力事件認定書》附件詳細要求和說明：附件一：《工程設計方案》詳細要求：應包括工程的設計原理、設計方案、設計計算書、設計圖紙等。附件二：《施工圖紙》詳細要求：應包括施工圖紙、施工說明、施工標準等。附件三：《工程量清單》詳細要求：應包括工程量清單、工程量計算書、工程量變更記錄等。附件四：《材料供應合同》詳細要求：應包括材料供應合同、材料質(zhì)量標準、材料供應計劃等。附件五：《設備供應合同》詳細要求：應包括設備供應合同、設備技術參數(shù)、設備供應計劃等。附件六：《質(zhì)量保證書》詳細要求：應包括質(zhì)量保證書、質(zhì)量保證措施、質(zhì)量驗收標準等。附件七：《施工組織設計》詳細要求：應包括施工組織設計、施工方案、施工工藝等。附件八：《安全生產(chǎn)責任書》詳細要求：應包括安全生產(chǎn)責任書、安全生產(chǎn)措施、安全事故處理等。附件九：《環(huán)境保護協(xié)議》詳細要求：應包括環(huán)境保護協(xié)議、環(huán)保措施、環(huán)保責任等。附件十：《工程進度計劃》詳細要求：應包括工程進度計劃、工程進度報告、工程進度變更等。附件十一：《付款計劃》詳細要求：應包括付款計劃、付款申請、付款確認等。附件十二：《驗收標準及方法》詳細要求：應包括驗收標準、驗收方法、驗收程序等。附件十三：《保密協(xié)議》詳細要求：應包括保密協(xié)議、保密內(nèi)容、保密期限等。附件十四：《不可抗力事件認定書》詳細要求：應包括不可抗力事件認定書、不可抗力事件證明、不可抗力事件處理等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承攬人未按合同約定完成工程；2.承攬人使用不合格材料或設備；3.承攬人未按合同約定支付款項；4.委托人未按合同約定支付款項；5.雙方未按合同約定履行其他義務。違約責任認定：1.違約方應承擔違約責任，賠償因此給對方造成的損失；2.違約方應按照實際損失金額賠償，最高不超過合同總價款的10%；3.違約方應承擔因違約產(chǎn)生的額外費用，如訴訟費、律師費等。示例說明：如承攬人未按合同約定完成工程，應承擔違約責任，賠償因此給委托人造成的損失，如工程延期導致的費用增加等。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災害、社會事件等。2.合同解除：指合同雙方或一方依法終止合同關系的行為。3.違約：指合同一方或雙方未履行合同約定的義務。4.賠償：指因違約行為導致對方損失，違約方應承擔的經(jīng)濟責任。5.保密義務：指合同雙方對合同過程中獲取的商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密的義務。6.合同生效：指合同雙方依法訂立的合同具有法律約束力的狀態(tài)。7.合同終止：指合同雙方依法終止合同關系的行為。8.工程量變更：指合同執(zhí)行過程中，因設計變更等原因導致工程量發(fā)生變化。9