2024工程維修施工合同

2024工程維修施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為進行某項工程維修，需要乙方提供施工服務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程進度：__________1.5工程預算：__________第二條乙方義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成上述工程的施工。2.2乙方應保證施工質(zhì)量，確保工程安全。2.3乙方應按照約定的工期完成施工。2.4乙方應承擔施工過程中發(fā)生的一切費用，包括但不限于材料費、人工費、設備租賃費等。第三條甲方義務3.1甲方應按照約定時間向乙方支付工程款。3.2甲方應提供施工所需的相關資料和現(xiàn)場條件。3.3甲方應協(xié)助乙方處理施工過程中的有關問題。第四條工程價款及支付方式4.1本工程的價款為：__________元。4.2甲方應在本合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向乙方支付工程款的30%。4.3工程驗收合格后，甲方應向乙方支付剩余的70%工程款。第五條工期5.1本工程的工期為：__________天。5.2乙方應按照約定的工期完成施工。如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第六條質(zhì)量保證6.1乙方應保證施工質(zhì)量，確保工程安全。6.2工程驗收不合格的，乙方應負責返工，直到達到約定標準。6.3工程驗收合格后，乙方應按照約定提供質(zhì)保服務。第七條保密7.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密，應予以保密。7.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至工程驗收合格之日止。第八條違約責任8.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。8.2違約金的計算方式為：違約方應支付給對方合同金額的1%至5%作為違約金。第九條爭議解決9.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：

1.工程維修方案

2.工程設計圖紙

3.施工許可證

4.工程預算明細表

5.材料供應合同

6.施工人員名單

7.工程驗收標準

8.質(zhì)保服務協(xié)議

9.保密協(xié)議

10.爭議解決協(xié)議二、違約行為及認定：

1.乙方未按照約定完成施工，或施工質(zhì)量不符合驗收標準。

2.乙方未按照約定工期完成施工。

3.乙方未按照約定提供質(zhì)保服務。

4.甲方未按照約定時間支付工程款。

5.甲方未提供施工所需的相關資料和現(xiàn)場條件。

6.甲方未協(xié)助乙方處理施工過程中的有關問題。

7.雙方未履行保密協(xié)議約定的義務。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指合同一方，負責委托工程維修的當事人。

2.乙方：指合同另一方，負責提供施工服務的當事人。

3.施工質(zhì)量：指工程滿足設計文件、施工規(guī)范和驗收標準的要求。

4.工期：指合同約定的完成工程的時間。

5.工程款：指甲方按照約定支付給乙方的報酬。

6.質(zhì)保服務：指乙方在工程驗收合格后提供的保修服務。

7.違約金：指違約方按照約定支付給守約方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.施工進度延誤：雙方協(xié)商調(diào)整工期，并根據(jù)實際情況協(xié)商違約責任。

2.施工質(zhì)量問題：乙方負責返工，直至達到約定標準。

3.工程款支付問題：雙方協(xié)商支付方式及時間，確保工程款的及時支付。

4.現(xiàn)場條件不符合要求：甲方負責改善現(xiàn)場條件，確保施工順利進行。

5.保密信息泄露：違約方承擔相應的違約責任，并簽訂補充保密協(xié)議。

6.爭議解決：按照約定方式解決爭議，或提交人民法院訴訟。五、所有應用場景：

1.工程維修合同適用于各類建筑、設施的維修施工。

2.適用