2024年全國一級建造師之一建工程法規(guī)考試重點黑金模擬題附答案

姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國一級建造師考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機(jī)器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學(xué)校、姓名、班級、準(zhǔn)考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、關(guān)于施工企業(yè)進(jìn)行可能危及危險化學(xué)品管道安全的施工作業(yè)的說法，正確的是（）。2016A.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)與建設(shè)單位共同制定應(yīng)急預(yù)案B.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在開工的3日前通知管道所屬單位C.施工企業(yè)通知管道所屬單位時應(yīng)采用書面形式D.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)指派專門人員到現(xiàn)場進(jìn)行管道安全保護(hù)指導(dǎo)

2、人民法院審理民事案件,()進(jìn)行調(diào)解。A.必須B.可以C.不得D.禁止

3、勘察、設(shè)計單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)不包括（）。A.依法承攬工程的勘察、設(shè)計業(yè)務(wù)B.勘察、設(shè)計必須執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)C.依法辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)D.勘察單位提供的勘察成果必須真實、準(zhǔn)確

4、仲裁機(jī)構(gòu)受理仲裁案件經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)構(gòu)制作裁決書。關(guān)于調(diào)解書和裁決書的說法，正確的是（）。2016A.調(diào)解書不具有強制執(zhí)行效力B.調(diào)解書自作出之日起發(fā)生法律效力C.調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力D.裁決書不可以申請撤銷

5、對于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應(yīng)由（）組織召開專家論證會。A.安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.施工單位

6、根據(jù)《建筑法》，領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期，關(guān)于申請延期的說法，正確的是（）。A.延期每次不超過3個月B.應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提出申請C.延期沒有次數(shù)限制D.超過延期時限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效

7、甲、乙于4月1日簽訂一份施工合同。合同履行過程中,雙方于5月1日發(fā)生爭議,甲于5月20日單方要求解除合同。乙遂向法院提起訴訟,法院于6月30日判定該合同無效。則該合同自（）無效。A.4月1日B.5月1C.5月20日D.6月30日

8、保證合同簽訂后，下列關(guān)于債務(wù)人在保證期間轉(zhuǎn)讓債務(wù)的說法，正確的是()。A.征得保證人書面同意后，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任B.征得債權(quán)人的書面同意后，保證人繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任C.未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任D.通知債權(quán)人和保證人后，保證人繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任

9、某施工單位向一建筑機(jī)械廠發(fā)出要約，欲購買一臺挖掘機(jī),則下列情形中，會導(dǎo)致要約失效的是（）。A.建筑機(jī)械廠及時回函，對要約提出非實質(zhì)性變更B.承諾期限屆滿，建筑機(jī)械廠未作出承諾C.建筑機(jī)械廠發(fā)出承諾后，收到撤銷該要約的通知D.建筑機(jī)械廠發(fā)出承諾前，收到撤回該要約的通知

10、關(guān)于規(guī)劃許可證的說法正確的是（）。A.在鄉(xiāng)村規(guī)劃區(qū)內(nèi)進(jìn)行公益事業(yè)建設(shè)無須辦理規(guī)劃許可B.出讓土地的建設(shè)用地規(guī)劃許可證由縣級以上人民政府審批C.以劃撥方式取得土地后應(yīng)當(dāng)辦理用地規(guī)劃許可D.建設(shè)工程規(guī)劃類許可證可以向省級人民政府確定的鎮(zhèn)人民政府申請辦理

11、根據(jù)我國《民法典》的規(guī)定，無效合同自（）時起沒有法律效力。A.談判B.訂立C.履行D.以欺詐、脅迫手段訂立

12、某建筑公司向某玻璃廠發(fā)出購買玻璃的要約，玻璃廠對要約的內(nèi)容作了以下變更，其中屬于要約非實質(zhì)性變更的是（）。A.每塊玻璃的尺寸B.玻璃的透光標(biāo)準(zhǔn)C.運輸時，為減少破碎，包裝由木板變?yōu)殇X合金，價格不變D.玻璃的運輸方式由汽車變?yōu)榛疖?/p>

13、根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，關(guān)于施工許可證的適用范圍，下列說法正確的是（）。A.適用農(nóng)民自建低層住宅的建筑活動B.適用于搶險救災(zāi)工程建設(shè)項目C.適用于限額以下的小型工程建設(shè)項目D.適用于政府采購工程建設(shè)項目

14、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認(rèn)可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到合同約定的要求，則關(guān)于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是（）。A.費用和工期損失全部由承包商承擔(dān)B.費用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān)C.費用由承包商承擔(dān)，工期給予順延D.費用由業(yè)主承擔(dān)，工期不順延

15、根據(jù)《勞動法》，下列關(guān)于女職工勞動保護(hù)的說法中，正確的有（）。A.不得安排女職工從事礦山井下作業(yè)B.不得安排女職工從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動C.對于懷孕的女職工不得安排其延長工作時間D.對于懷孕7個月以上的女職工可以安排夜班勞動

16、某工程項目標(biāo)底是900萬元人民幣，投標(biāo)時甲承包商根據(jù)自己企業(yè)定額算得成本是800萬元人民幣。剛剛竣工的相同施工項目的實際成本是700萬元人民幣。則甲承包商投標(biāo)時的合理報價最低應(yīng)為（）。A.700萬元B.800萬元C.900萬元D.1000萬元

17、某市建設(shè)行政主管部門在某工程項目審核發(fā)放施工許可證時，依法對該工程項目的安全施工措施進(jìn)行審查，圍繞審查工作，主管部門()。A.可以收取費用B.不能收取費用C.如需組織專家論證，可收取費用D.如需現(xiàn)場查驗，可收取費用

18、大學(xué)畢業(yè)生張某與某電氣公司簽了時間為8年的勞動合同，根據(jù)規(guī)定勞動合同的試用期合法的是()。A.3個月B.7個月C.8個月D.12個月

19、某建設(shè)單位2014年9月1日領(lǐng)取了施工許可證。由于特殊原因不能按期開工，故向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期。根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，下列關(guān)于延期的說法，正確的是()。A.領(lǐng)取施工許可證不能延期B.可以延期，但只能延期一次C.延期以兩次為限，每次不超過兩個月D.超過延期時限的，施工許可證自行廢止

20、發(fā)包人要求承包人完成合同以外零星項目，承包人應(yīng)在接受發(fā)包人要求的7d內(nèi)就用工數(shù)量和單價、機(jī)械臺班數(shù)量和單價、使用材料和金額等向發(fā)包人提出施工簽證，發(fā)包人簽證后施工，如發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭議的，()。A.責(zé)任由發(fā)包人自負(fù)B.責(zé)任由承包人自負(fù)C.責(zé)任由發(fā)包人和承包人按比例承擔(dān)D.由發(fā)包人承擔(dān)主要責(zé)任

21、建筑施工單位生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定（）的應(yīng)急救援人員。A.專職B.兼職C.專職和兼職相結(jié)合D.消防單位

22、關(guān)于勞務(wù)派遣，下列說法正確的是（）。A.勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動者簽訂臨時用工勞動合同B.被派遣勞動者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位每月支付1000元C.派遣單位可以收取派遣人員一定的崗前培訓(xùn)費D.被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權(quán)利

23、以下原因造成質(zhì)量缺陷，施工單位應(yīng)承擔(dān)保修責(zé)任的是()A.建設(shè)單位擅自改動結(jié)構(gòu)、設(shè)備位置B.住戶裝修過程中破壞防水層造成滲漏C.地震造成墻體裂縫D.設(shè)計承載力不足造成柱體彎曲

24、在財產(chǎn)保險合同有效期內(nèi)，保險標(biāo)的危險程度顯著增加的，被保險人應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時通知保險人，保險人（）。2016A.不能增加保險費，可以解除保險合同B.不能解除保險合同，可以增加保險費C.可以增加保險費，也可以解除保險合同D.不能增加保險費，也不能解除保險合同

25、某辦公樓設(shè)計合同經(jīng)建設(shè)單位和設(shè)計方雙方協(xié)商進(jìn)行了變更，則該合同變更的效力應(yīng)當(dāng)表述為()。A.變更的效力僅及于變更的部分B.未變更部分效力不確定C.已履行部分應(yīng)恢復(fù)原狀D.當(dāng)事人喪失賠損請求權(quán)

26、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定，企業(yè)所得稅的稅率為（）。A.10%B.15%C.20%D.25%

27、根據(jù)《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》，各類施工作業(yè)需要排水的，（）。A.由施工單位申請領(lǐng)取排水許可證B.排水許可證期限可以超過施工期限C.施工單位不得擅自加壓排放污水D.城鎮(zhèn)排水主管部門可以收取排水許可費用

28、甲建設(shè)單位與乙設(shè)計院簽訂了設(shè)計合同，合同約定，設(shè)計費為200萬元，定金為設(shè)計費的15%，甲已支付定金。如果乙在規(guī)定期限內(nèi)不履行合同，應(yīng)該返還給甲（）萬元。A.30B.40C.60D.70

29、某建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證遺失，正確的做法是（）。A.向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)聲明作廢并申請補辦B.向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)申請注銷后補辦C.向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)聲明作廢，繳納罰款后補辦D.向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)報告，并在公眾媒休上聲明作廢后，申請補辦

30、某施工單位借用其他企業(yè)的資質(zhì)與建設(shè)單位簽訂了一份工程施工合同，由于工程竣工驗收不合格，施工單位按要求進(jìn)行返工，并經(jīng)再次驗收后合格，于是施工單位請求支付工程款。對于本案，下列說法中，正確的是（）。A.施工合同有效，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)支付工程款B.施工合同有效，建設(shè)單位可以不支付工程款C.施工合同無效，但建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)支付工程款D.施工合同無效，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)扣除修復(fù)費用后支付工程款

31、關(guān)于相關(guān)單位的消防安全自我評估和防火檢查的說法，正確的是（）。A.消防安全重點單位每半年對本單位進(jìn)行一次消防安全檢查評估B.其他單位每年對本單位進(jìn)行一次消防安全檢查評估C.國家、省級等重點工程的施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)進(jìn)行每周防火巡查D.各單位可以自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估

32、按照《民法典》、《民法典》的規(guī)定，()是指債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A.質(zhì)押B.抵押C.留置D.定金

33、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)管理條例》,關(guān)于建設(shè)單位辦理工程質(zhì)量監(jiān)手續(xù)的說法,正確的是（）A.可以在開工后持開工報告辦理B.應(yīng)當(dāng)與施工圖設(shè)計文件在同時進(jìn)行C.可以與施工許可證或開工報告合井辦理D.應(yīng)當(dāng)在領(lǐng)取施工許可證后辦理

34、根據(jù)《立法法》的規(guī)定，地方性法規(guī)、規(guī)章之間，同一機(jī)關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由（）裁決。A.最高人民法院B.制定機(jī)關(guān)C.最高人民檢察院D.國務(wù)院

35、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，()應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量責(zé)任制，確定工程項目的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工管理負(fù)責(zé)人。A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位C.施工單位D.監(jiān)理單位

36、關(guān)于評標(biāo)的敘述中，不正確的是()。A.評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)B.評標(biāo)委員會可以否決所有投標(biāo)C.評標(biāo)委員會成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密D.評標(biāo)委員會成員拒絕在評標(biāo)報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為不同意評標(biāo)結(jié)果

37、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》,負(fù)責(zé)重大事故、較大事故、一般事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報告之日起()內(nèi)做出批復(fù)。A.15日B.30日C.45日D.60日

38、注冊建造師繼續(xù)教育證書是其延續(xù)注冊、變更注冊的重要依據(jù)之一，注冊一個專業(yè)的建造師有效期內(nèi)應(yīng)參加不少于()學(xué)時的繼續(xù)教育。A.30B.60C.90D.120

39、下列關(guān)于建設(shè)工程返修的表述，錯誤的是()。A.返修是施工單位的法定義務(wù)B.對于非施工單位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位無返修義務(wù)C.返修費用應(yīng)由責(zé)任方負(fù)責(zé)D.返修包括施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程和竣工驗收不合格的建設(shè)工程兩種情形

40、關(guān)于定金的說法,正確的是（）A.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)原數(shù)額返還定金B(yǎng).定金合同自合同訂立之日起生效C.既約定違約金又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款D.定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定,但不得超過主合同標(biāo)的額的10%

41、以下關(guān)于審判監(jiān)督程序的表述中，不正確的是()。A.當(dāng)事人對生效的判決、裁定，認(rèn)為有錯誤的，向原審法院申請再審B.申請再審不停止判決、裁定的執(zhí)行C.有新的證據(jù)，足以推翻原判決、裁定的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審D.當(dāng)事人申請再審，應(yīng)當(dāng)在判決、裁定發(fā)生法律效力后6個月提出

42、根據(jù)《勞動法》規(guī)定，下列企業(yè)工資支付行為中錯誤的是（）。A.施工總承包企業(yè)對所承包工程項目招用農(nóng)民工的工資支付負(fù)直接責(zé)任B.推動各類企業(yè)委托銀行代發(fā)農(nóng)民工工資C.鼓勵實行分包企業(yè)農(nóng)民工工資委托施工總承包企業(yè)直接代發(fā)的辦法D.分包企業(yè)負(fù)責(zé)為招用的農(nóng)民工申辦銀行個人工資賬戶并辦理實名制工資支付銀行卡

43、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，下列情形中，移動事故現(xiàn)場物件需滿足的條件是（）。A.搶救財產(chǎn)的需要B.疏通交通的需要C.經(jīng)項目負(fù)責(zé)人同意D.保證移動物件人員的安全

44、施工單位向監(jiān)理單位提交《建筑節(jié)能分部工程質(zhì)量驗收表》，監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量評估后，應(yīng)由監(jiān)理工程師及（）簽字確定驗收結(jié)論。A.項目總監(jiān)B.業(yè)主方項目負(fù)責(zé)人C.項目經(jīng)理D.項目技術(shù)負(fù)責(zé)人

45、省、自治區(qū)和直轄市建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)審查整改結(jié)果，對整改確有實效的，由企業(yè)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于（）個月。A.1B.3C.6D.12

46、某施工分包合同約定，由總承包單位租賃某大型施工起重機(jī)械用于工程施工，則該施工機(jī)械在使用前應(yīng)由（）共同進(jìn)行驗收。A.總承包單位、出租單位、監(jiān)理單位、分包單位B.總承包單位、出租單位、安裝單位、分包單位C.總承包單位、分包單位、出租單位、政府質(zhì)量監(jiān)督部門D.總承包單位、分包單位、安裝單位、政府安全質(zhì)量監(jiān)督部門

47、人民法院裁定終結(jié)執(zhí)行的不可以是（）。A.申請人撤銷申請的B.據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的C.作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務(wù)承擔(dān)人的D.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，但有勞動能力的

48、根據(jù)我國法律規(guī)定，關(guān)于土地所有權(quán)，表述正確的是（）。A.土地所有權(quán)屬于用益物權(quán)B.城市市區(qū)和郊區(qū)的土地，屬于國家所有C.農(nóng)村的土地，全部屬于農(nóng)民集體所有D.宅基地、自留地和自留山，屬于農(nóng)民集體所有

49、甲為某公司的法定代表人，某日與材料商乙簽訂了一份采購合同。按照公司章程的規(guī)定，甲已經(jīng)超越了其法人對其代表權(quán)限的限制，但是，乙卻不知情，則該合同()。A.無效B.有效C.部分有效D.效力待定

50、施工企業(yè)為建造師提供虛假申報材料申請注冊的，可能承擔(dān)的行政責(zé)任是（）。2017真題A.取消投標(biāo)資格B.降低資質(zhì)等級C.責(zé)令限期改正D.吊銷企業(yè)資質(zhì)證書二、多選題

51、招標(biāo)人于2006年4月1曰發(fā)布招標(biāo)公告，2006年4月.20日發(fā)布資格預(yù)審公告，2006年5月10日發(fā)售招標(biāo)文件，投標(biāo)人于投標(biāo)截止日2006年6月10日及討遞交了投標(biāo)文件，2006年7月20日招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，則要約生效的時間是（）。A.2006年4月1日B.2006年5月10日C.2006年6月10日D.2006年7月20日

52、《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在（）萬元以下或者建筑面積在300m2以下的建筑工程．可以不申請辦理施工許可證。A.30B.40C.50D.80

53、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，關(guān)于竣工工程質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的是（）。2018真題A.發(fā)包人指定分包人分包專業(yè)工程，應(yīng)由分包人對承包人承擔(dān)責(zé)任B.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收投入使用后，承包人在合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任C.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收投入使用，不免除承包人的保修責(zé)任D.建設(shè)工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，如果不是承包人的原因?qū)е碌?，承包人有?quán)拒絕修復(fù)

54、下列行為中，屬于建設(shè)工程施工企業(yè)承攬業(yè)務(wù)不良的（）。A.將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包B.拖欠工程款C.允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程D.對建筑安全事故隱患，不采取措施予以消除

55、某設(shè)計單位未按照建筑工程質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，受到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門的處罰。在對其的處罰項目中，不屬于行政處罰的是（）。A.處10萬元以上30萬元以下的罰款B.責(zé)令停業(yè)整頓C.降低資質(zhì)等級D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任

56、某公司需在（）投資額以下或者（）以下建筑面積可以不申請辦理施工許可證。A.10萬;100平方米B.20萬;200平方米C.30萬;300平方米D.40萬;400平方米

57、甲建筑公司對企業(yè)員工進(jìn)行了培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)，員工乙對于撤銷權(quán)有了一定的了解，總結(jié)了四個觀點，其中正確的是()。A.撤銷權(quán)僅指債權(quán)人對債務(wù)人的危害其債權(quán)實現(xiàn)的不當(dāng)行為的撤銷B.撤銷權(quán)僅指合同當(dāng)事人對欠缺生效條件的合同的撤銷C.撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起1年內(nèi)行使D.撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起2年內(nèi)行使

58、關(guān)于質(zhì)量保證金預(yù)留的說法，正確的是（）。A.缺陷責(zé)任期內(nèi)，實行國庫集中支付的政府投資項目，保證金必須預(yù)留在財政部門B.缺陷責(zé)任期內(nèi)，實行國庫集中支付的政府投資項目，保證金的管理應(yīng)按照國庫集中支付的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行C.缺陷責(zé)任期內(nèi)，如發(fā)包方被撤銷，保證金隨交付使用資產(chǎn)一并移交給當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門統(tǒng)一管理D.社會投資項目采用預(yù)留保證金方式的，發(fā)、承包雙方必須將保證金交由第三方金融機(jī)構(gòu)托管

59、關(guān)于行政機(jī)關(guān)的行政行為的說法，正確的是（）。A.行政行為以國家強制力保障實施，帶有強制性B.行政主體實施行政行為必須與行政相對方協(xié)商或征得其同意C.行政行為均屬于無償行為D.行政行為具有不可裁

60、《水污染防治法》規(guī)定，排放水污染物超過國家或者地方規(guī)定的水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，或者超過重點水污染物排放總量控制指標(biāo)的，由縣級以上人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門按照權(quán)限（）。A.責(zé)令限期治理，處應(yīng)繳納排污費數(shù)額1倍以上4倍以下的罰款B.責(zé)令限期治理，處應(yīng)繳納排污費數(shù)額2倍以上4倍以下的罰款C.責(zé)令限期治理，處應(yīng)繳納排污費數(shù)額1倍以上5倍以下的罰款D.責(zé)令限期治理，處應(yīng)繳納排污費數(shù)額2倍以上5倍以下的罰款

61、仲裁機(jī)構(gòu)受理仲裁案件經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)構(gòu)制作裁決書。關(guān)于調(diào)解書和裁決書的說法，正確的是（）。（2016）A.調(diào)解書不具有強制執(zhí)行效力B.調(diào)解書自作出之曰起發(fā)生法律效力C.調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力D.裁決書不可以申請撤銷

62、施工企業(yè)申請仲裁后，又與建設(shè)單位達(dá)成和解協(xié)議。根據(jù)《仲裁法》，下列表述錯誤的是（）。A.當(dāng)事人可以撤回仲裁申請B.當(dāng)事人可以請求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書C.當(dāng)事人撤回仲裁申請后又反悔，仍可以申請仲裁D.和解達(dá)成的協(xié)議具有強制執(zhí)行力

63、下列擔(dān)保方式中，不轉(zhuǎn)移對擔(dān)保財產(chǎn)占有的是()。A.定金B(yǎng).質(zhì)押C.抵押D.留置

64、人民法院經(jīng)過審理,查明被告依法負(fù)有給付義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)()。A.判決被告在一定期限內(nèi)履行B.判決撤銷或者部分撤銷行政行為C.判決確認(rèn)無效D.判決被告履行給付義務(wù)

65、關(guān)于推薦標(biāo)準(zhǔn)，下面說法正確的是（）。A.不管是在什么級別的推薦性標(biāo)準(zhǔn)，都可以不執(zhí)行B.如果是推薦性地方標(biāo)準(zhǔn)，也必須要執(zhí)行C.如果是推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也必須要執(zhí)行D.如果是推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)，也必須要執(zhí)行

66、強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查的內(nèi)容不包括（）。A.有關(guān)工程技術(shù)人員是否熟悉、掌握強制性標(biāo)準(zhǔn)B.工程項目采用的計算機(jī)軟件的內(nèi)容是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定C.工程項目的安全、質(zhì)量、衛(wèi)生及環(huán)境保護(hù)是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定D.工程項目采用的材料、設(shè)備是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

67、根據(jù)《建筑市場誠信行為管理辦法》的規(guī)定，行政處罰決定公布后，經(jīng)整改確有實效的，施工單位可以向()申請縮短不良行為記錄信息的公布時間。A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門B.省級建設(shè)行政主管部門C.地市級建設(shè)行政主管部門D.縣級建設(shè)行政主管部門

68、投標(biāo)人對投標(biāo)文件進(jìn)行補充、修改或撤回，應(yīng)該在（）之前進(jìn)行。A.招標(biāo)中止B.投標(biāo)有效期滿C.提交投標(biāo)保證金D.提交投標(biāo)文件截止時間

69、《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，除招標(biāo)投標(biāo)違法行為外，建筑市場誠信行為記錄信息公布的時間為行政處罰決定作出后的（）日內(nèi)。A.30B.20C.15D.7

70、女職工的生育產(chǎn)假不得少于（）天。A.60B.90C.120D.180

71、乙施工企業(yè)向甲建設(shè)單位主張支付工程款,甲以工程質(zhì)量不合格為由拒絕支付，乙將其工程款的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙并通知了甲。丙向甲主張該債權(quán)時,甲仍以質(zhì)量原因拒絕支付。關(guān)于該案中債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法,正確的是（）。A.乙的債權(quán)屬于法定不得轉(zhuǎn)讓的債權(quán)B.甲可以向丙行使因質(zhì)量原因拒絕支付的抗辯C.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過甲同意D.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)的通知可以不用通知甲

72、水泥廠為承包商供應(yīng)水泥，承包商已經(jīng)支付了全部貨款。交貨時承包商因水泥廠交貨時間經(jīng)合同約定晚了兩天而要求支付違約金，水泥廠表示拒絕并把水泥卸放在合同約定的地點。第二天上午烏云密布，下午降暴雨把部分水泥淋濕硬化。則該部分損失（）。A.由水泥廠承擔(dān)B.由承包商承擔(dān)C.由水泥廠和承包商共同承擔(dān)D.由承包商向水泥廠索賠

73、關(guān)于租賃合同的說法，正確的是（）。A.租賃期限超過20年的，超過部分無效B.租賃期限超過6個月的，可以采用書面形式C.租賃合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，當(dāng)事人未采用的，視為租賃合同未生效D.租賃物在租賃期間發(fā)生所有權(quán)變動的，租賃合同解除

74、建筑施工單位生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定（）的應(yīng)急救援人員。A.專職B.兼職C.專職和兼職相結(jié)合D.消防單位

75、甲施工企業(yè)于2月1日向乙材料供應(yīng)商郵寄了簽訂合同的信函。乙企業(yè)2月5日先收到了甲企業(yè)聲明該信函作廢的傳真，2月7日才收到了簽訂合同的信函。甲企業(yè)發(fā)出傳真聲明作廢的行為屬于()。A.要約撤銷B.要約邀請C.要約撤回D.要約生效

76、乙施工企業(yè)向甲建設(shè)單位主張支付工程款，甲以工程質(zhì)量不合格為由拒絕支付，乙將其工程款的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙并通知了甲。丙向甲主張債權(quán)時，甲仍以質(zhì)量原因拒絕支付。關(guān)于該案中債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是（）。A.乙的債權(quán)屬于法定不得轉(zhuǎn)讓的債權(quán)B.甲可以向丙行使因質(zhì)量原因拒絕支付的抗辯C.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過甲同意D.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)可以不用通知甲

77、根據(jù)《民法典》規(guī)定，按照合同的約定或者按照法律規(guī)定，在當(dāng)事人之間產(chǎn)生的特定的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的是()。A.債B.所有權(quán)C.知識產(chǎn)權(quán)D.擔(dān)保物權(quán)

78、根據(jù)《民事訴訟法》,我國權(quán)利的最長保護(hù)期限為()年。A.5B.10C.15D.20

79、因合同,侵權(quán)行為、無因管理、不當(dāng)?shù)美约胺傻钠渌?guī)定,權(quán)利人請求特定義務(wù)人為或者不為定行為的權(quán)利是（）A.物權(quán)B.特許物權(quán)C.抗辯權(quán)D.債權(quán)

80、勞務(wù)分包單位作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)本班組作業(yè)現(xiàn)場鋼管堆放過高且無防護(hù)措施時，應(yīng)立即向()報告。A.兼職安全巡查員B.專業(yè)監(jiān)理工程師C.發(fā)包人代表D.建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督站

81、施工單位于6月1日提交工程竣工驗收報告，建設(shè)單位因故不予組織竣工驗收；同年10月8日建設(shè)單位組織竣工驗收時因監(jiān)理單位過錯未能正常進(jìn)行；10月20日建設(shè)單位實際使用該工程，則施工單位承擔(dān)的保修期應(yīng)于()起計算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日

82、可撤銷的建設(shè)工程施工合同，有權(quán)撤銷的機(jī)構(gòu)是（）。2014A.人民法院B.建設(shè)行政主管部門C.工商行政主管部門D.監(jiān)理單位

83、在建設(shè)工程施工合同中，解除權(quán)可以針對()行使。A.無效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤銷合同

84、建設(shè)單位甲與施工企業(yè)乙簽訂施工合同后，乙按約定投保了建筑工程一切險，并經(jīng)甲同意將幕墻工程分包給丙公司，該工程由丁公司負(fù)責(zé)監(jiān)理。以下說法正確的是（）。A.保費由乙自行承擔(dān)B.甲乙丙是被保險人，丁不是被保險人C.工程施工中因泥石流導(dǎo)致丙存放現(xiàn)場的幕墻材料損失，保險公司應(yīng)當(dāng)賠償D.工程交工后，因失火導(dǎo)致的損失，保險公司應(yīng)當(dāng)賠償

85、某施工企業(yè)與一倉儲中心簽訂了倉儲合同，合同約定：簽約后一周內(nèi)交付貨物，屆時合同生效。施工企業(yè)有權(quán)逾期提取或提前提取貨物，關(guān)于該倉儲合同的說法，正確的是()。A.該倉儲合同簽訂即生效，不以交付為要件B.如施工企業(yè)逾期提貨，其有權(quán)拒絕倉儲中心加收倉儲費C.該施工企業(yè)向倉儲中心交付貨物時合同生效D.如施工企業(yè)提前提貨，則有權(quán)要求倉儲中心減收倉儲費

86、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，有效的合同轉(zhuǎn)讓將使相關(guān)權(quán)利隨之轉(zhuǎn)移，但()除外。A.與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利B.債務(wù)人對讓與人的抵銷權(quán)C.債務(wù)人對讓與人的抗辯權(quán)D.專屬于債權(quán)人自身的從權(quán)利

87、仲裁裁決書自（）之日起發(fā)生法律效力。A.發(fā)出B.當(dāng)事人收到C.申請撤銷期限屆滿D.作出

88、甲施工單位與乙物資供應(yīng)單位于2013年5月10日簽訂了一份采購合同，在合同履行期間，因采購的防水材料質(zhì)量問題發(fā)生爭議，雙方經(jīng)過多次的協(xié)商，但一直沒有達(dá)成和解，則關(guān)于此爭議的處理，下列說法中，正確的是()。A.雙方依仲裁協(xié)議申請仲裁后，仍可以和解B.如果雙方在申請仲裁后達(dá)成了和解協(xié)議，該和解協(xié)議即具有法律強制執(zhí)行力C.如果雙方通過訴訟方式解決爭議，不能再和解D.如果在人民法院執(zhí)行中，雙方當(dāng)事人達(dá)成和解協(xié)議，則原判決書終止執(zhí)行

89、關(guān)于工程合理使用年限的說法，正確的是（）。2018真題A.工程合理使用年限是指工程的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)能保證在正常情況下安全使用的年限B.設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的設(shè)計深度要求，但不必注明工程合理使用年限C.工程合理使用年限是從工程實際轉(zhuǎn)移占有之日起算D.工程合理使用年限與《合同法》中工程合理使用期限的內(nèi)涵不一致

90、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，招標(biāo)人向投標(biāo)人發(fā)出的中標(biāo)通知書，是()。A.要約B.承諾C.新要約D.要約邀請

91、下列關(guān)于施工單位應(yīng)對建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗的說法，錯誤的是（）。A.施工企業(yè)必須按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的約定進(jìn)行檢驗B.對于檢驗不合格的不得使用C.檢驗結(jié)果要按規(guī)定的格式形成書面記錄，并由相關(guān)的專業(yè)人員簽字D.對于合同約定由建設(shè)單位采購的，施工單位不必檢驗

92、工程建設(shè)中預(yù)留保證金的比例，下列說法正確的是（）。A.發(fā)包人應(yīng)按照合同約定方式預(yù)留保證金，保證金總預(yù)留比例不得高于工程價款結(jié)算總額的5%B.發(fā)包人應(yīng)按照合同約定方式預(yù)留保證金，保證金總預(yù)留比例不得高于工程價款結(jié)算總額的3%C.在工程項目竣工前，已經(jīng)繳納履約保證金的，發(fā)包人可以同時預(yù)留工程質(zhì)量保證金D.采用工程質(zhì)量保證擔(dān)保、工程質(zhì)量保險等其他保證方式的，發(fā)包人可以再預(yù)留保證金

93、下列有關(guān)擔(dān)保的說法，正確的是（）。A.第三人為債務(wù)人向債權(quán)人提供擔(dān)保時，不得要求債務(wù)人提供反擔(dān)保B.擔(dān)保合同被確認(rèn)無效后，債務(wù)人、擔(dān)保人、債權(quán)人無需承擔(dān)民事責(zé)任C.擔(dān)保是為能夠促使債務(wù)人履行債務(wù)實現(xiàn)債權(quán)人權(quán)利的法律制度D.主合同無效，不影響擔(dān)保合同的效力

94、在建設(shè)工程施工過程中，關(guān)于施工節(jié)材的說法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)使用散裝水泥B.應(yīng)當(dāng)使用預(yù)拌混凝土C.禁止損毀耕地?zé)uD.禁止遠(yuǎn)距離運輸

95、某工程項目進(jìn)行隱蔽驗收時，由于鋼筋復(fù)檢結(jié)果尚未出來，監(jiān)理未同意隱蔽。建設(shè)單位要求趕工，責(zé)令施工單位進(jìn)行了工程隱蔽。后鋼筋復(fù)檢結(jié)果不合格，工程需重新返工。對于損失的承擔(dān)，說法正確的是()。A.由建設(shè)單位承擔(dān)全部責(zé)任B.由監(jiān)理單位承擔(dān)主要責(zé)任C.由建設(shè)單位和監(jiān)理單位承擔(dān)全部責(zé)任D.由施工單位承擔(dān)主要責(zé)任

96、甲公司投標(biāo)承包了一棟高檔寫字樓工程的施工總承包業(yè)務(wù)，經(jīng)業(yè)主方認(rèn)可將其中的專業(yè)工程分包給了具有相應(yīng)資質(zhì)等級的乙公司，工程施工中因乙分包的工程發(fā)生了質(zhì)量事故給業(yè)主造成了10萬元的損失而產(chǎn)生了賠償責(zé)任。對此，正確的處理方式應(yīng)當(dāng)是()。A.業(yè)主方只能要求乙賠償B.如果業(yè)主方要求甲賠償，甲可以乙是業(yè)主認(rèn)可的分包商為由而拒絕C.甲不能拒絕業(yè)主方的10萬元賠償要求，但賠償后可按分包合同的約定向乙追賠D.乙可以拒絕甲的追賠要求

97、當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)所在地的（）人民法院管轄。A.基層B.派出法庭C.中級D.高級

98、施工總承包的建筑工程（）的施工必須由總承包單位自行完成。A.主體結(jié)構(gòu)B.關(guān)鍵工程C.節(jié)能工程D.消防工程

99、根據(jù)《個人所得稅法》，下列哪些個人應(yīng)就在中國境內(nèi)和境外取得的所得依法繳納個人所得稅（）。A.在中國境內(nèi)有所住B.在中國境內(nèi)無住所而一個納稅年度內(nèi)在中國境內(nèi)居住累計180天C.在中國境內(nèi)無住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中國連續(xù)工作D.在中國境內(nèi)無住所，但是其持股公司在中國

100、仲裁協(xié)議的內(nèi)容不包括()。A.請求仲裁的意思表示B.仲裁期限C.仲裁事項D.選定的仲裁委員會

參考答案與解析

1、答案：C本題解析：本題考查的是施工現(xiàn)場安全防護(hù)。進(jìn)行可能危及危險化學(xué)品管道安全的施工作業(yè)，施工單位應(yīng)當(dāng)在開工的7日前書面通知管道所屬單位，并與管道所屬單位共同制定應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。管道所屬單位應(yīng)當(dāng)指派專門人員到現(xiàn)場進(jìn)行管道安全保護(hù)指導(dǎo)。

2、答案：B本題解析：2021、2020版教材P349/2019版教材P348根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，判決前能夠調(diào)解的，還可以進(jìn)行調(diào)解。

3、答案：C本題解析：C是建設(shè)單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，勘察、設(shè)計單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)：1、依法承攬工程的勘察、設(shè)計業(yè)務(wù)；2、勘察、設(shè)計必須執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)；3、勘察單位提供的勘察成果必須真實、準(zhǔn)確；4、設(shè)計依據(jù)和設(shè)計深度5、依法規(guī)范設(shè)計對建筑材料等的選用；6、依法對設(shè)計文件進(jìn)行交底；7、依法參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析；8、勘察、設(shè)計單位質(zhì)量違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4、答案：C本題解析：本題考查的是仲裁協(xié)議的效力。仲裁庭在作出裁決前，可以先行調(diào)解。當(dāng)事人自愿調(diào)解的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)調(diào)解。調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)及時作出裁決。調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書。調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力。調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即發(fā)生法律效力。在調(diào)解書簽收前當(dāng)事人反悔的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)及時作出裁決。

5、答案：D本題解析：【知識點】編制安全專項施工方案。對于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家對專項方案進(jìn)行論證。

6、答案：A本題解析：2011年建設(shè)工程法規(guī)真題第35題本題考查的是申請延期。

7、答案：A本題解析：2021、2020版教材P139/2019版教材P138無效合同的特征是：具有違法性；具有不可履行性；自訂立之時就不具有法律效力。

8、答案：C本題解析：2021/2020版教材P35保證期間，債權(quán)人依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，保證人在原保證擔(dān)保的范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的，按照約定。保證期間，債權(quán)人許可債務(wù)人轉(zhuǎn)讓債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，保證人對未經(jīng)其同意轉(zhuǎn)讓的債務(wù)，不再承擔(dān)保證責(zé)任。債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的，按照約定。

9、答案：B本題解析：2007年建設(shè)工程法規(guī)真題第34題《民法典》規(guī)定，有下列情形之一的，要約失效：（一）拒絕要約的通知到達(dá)要約人；（二）要約人依法撤銷要約；（三）承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾；（四）受要約人對要約的內(nèi)容作出實質(zhì)性變更。

10、答案：D本題解析：教材P59本題考查的是施工許可證的申請主體和法定批準(zhǔn)條件。選項A，在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)進(jìn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)的，須核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證。選項B，以出讓方式取得國有土地使用權(quán)的建設(shè)項目，在簽訂國有土地使用權(quán)出讓合同后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)持建設(shè)項目的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案文件和國有土地使用權(quán)出讓合同，向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門領(lǐng)取建設(shè)用地規(guī)劃許可證。選項C，建設(shè)單位在取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證后，方可向縣級以上地方人民政府土地主管部門申請用地，經(jīng)縣級以上人民政府審批后，由土地主管部門劃撥土地。參見教材P58.@##

11、答案：B本題解析：無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。

12、答案：C本題解析：《民法典》規(guī)定，有關(guān)合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責(zé)任和解決爭議方法等的變更，是對要約內(nèi)容的實質(zhì)性變更。

13、答案：D本題解析：對依法通過競爭性談判或單一來源方式確定供應(yīng)商的政府采購工程建設(shè)項目，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑法》《建筑工程施工許可管理辦法》等規(guī)定，對符合申請條件的，應(yīng)當(dāng)頒發(fā)施工許可證。

14、答案：A本題解析：2011年建設(shè)工程法規(guī)真題第39題本題考查的是施工質(zhì)量檢驗制度。

15、答案：A本題解析：《勞動法》規(guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的活動。對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。不得安排女職工在哺乳未滿1周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。

16、答案：B本題解析：2009年建設(shè)工程法規(guī)真題第10題本題考查的是投標(biāo)人以低于成本的報價競標(biāo)。

17、答案：B本題解析：2021版教材P288/2020版教材P287/2019版教材P286建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門對建設(shè)工程是否有安全施工措施進(jìn)行審查時，不得收取費用。

18、答案：A本題解析：2021、2020版教材P150/2019版教材P149勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月;勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月；3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期。以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個月的，不得約定試用期。

19、答案：D本題解析：因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工也不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。

20、答案：B本題解析：2021版教材P325/2020版教材P323/2019版教材P322本題考核的是合同以外零星項目工程價款結(jié)算。發(fā)包人要求承包人完成合同以外零星項目，承包人應(yīng)在接受發(fā)包人要求的7d內(nèi)就用工數(shù)量和單價、機(jī)械臺班數(shù)量和單價、使用材料和金額等向發(fā)包人提出施工簽證，發(fā)包人簽證后施工，如發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭議的，責(zé)任由承包人自負(fù)。

21、答案：B本題解析：2004年建設(shè)工程法規(guī)真題第21題

22、答案：D本題解析：勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)與與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同，A錯誤；被派遣勞動者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付報酬，B錯誤；勞務(wù)派遣單位與用工單位不得向被派遣勞動者收取費用，C錯誤。

23、答案：D本題解析：2021版教材P329/2020版教材P327/2019版教材P326本題考察的是質(zhì)量保修責(zé)任。如果是因建設(shè)單位或者用戶使用不當(dāng)或擅自改動結(jié)構(gòu)、設(shè)備位置以及不當(dāng)裝修等造成質(zhì)量問題的，施工單位不承擔(dān)保修責(zé)任;由此而造成的質(zhì)量受損或者其他用戶損失，應(yīng)當(dāng)由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

24、答案：C本題解析：本題考查的是保險概述。在合同的有效期內(nèi)，保險標(biāo)的的危險程度顯著增加的，被保險人應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時通知保險人，保險人可以按照合同約定增加保險費或者解除合同。建筑工程一切險和安裝工程一切險即為財產(chǎn)保險合同。

25、答案：A本題解析：2021、2020版教材P142/2019版教材P141如果雙方當(dāng)事人就變更事項達(dá)成一致意見，則變更后的內(nèi)容取代原合同的內(nèi)容，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照變更后的內(nèi)容履行合同，即變更的效力僅及于變更的部分。

26、答案：D本題解析：本題考查的是建設(shè)工程稅收制度?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定，企業(yè)所得稅的稅率為25%。

27、答案：C本題解析：A錯誤,各類施工作業(yè)需要排水的,由建設(shè)單位申請領(lǐng)取排水許可證;B錯誤,因施工作業(yè)需要向城鎮(zhèn)排水設(shè)施排水的,排水許可證的有效期,由城鎮(zhèn)排水主管部門根據(jù)排水狀況確定,但不得超過施工期限;D錯誤,城鎮(zhèn)排水主管部門實施排水許可不得收費。

28、答案：C本題解析：定金不得超過主合同的20%，收受定金一方不履行的，應(yīng)雙倍返還。

29、答案：D本題解析：教材P224本題考查的是安全生產(chǎn)許可證的有效期和政府監(jiān)管的規(guī)定。建筑施工企業(yè)遺失安全許可證，應(yīng)當(dāng)立即向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)報告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請補辦。

30、答案：D本題解析：《建筑法》規(guī)定，禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。

31、答案：D本題解析：《國務(wù)院關(guān)于加強和改進(jìn)消防工作的意見》中指出，要建立消防安全自我評估機(jī)制，消防安全重點單位每季度、其他單位每半年自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對本單位進(jìn)行一次消防安全檢查評估，做到安全自查、隱患自除、責(zé)任自負(fù)。AB選項錯。D正確。國家、省級等重點工程的施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)進(jìn)行每日防火巡查，其他施工現(xiàn)場也應(yīng)根據(jù)需要組織防火巡查。C錯誤。

32、答案：B本題解析：2021/2020版教材P36抵押是指債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

33、答案：C本題解析：建設(shè)單位在開工前，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)可以與施工許可證或者幵工報告合并辦理

34、答案：B本題解析：本題考核的是法的適用。地方性法規(guī)、規(guī)章之間不一致時，由有關(guān)機(jī)關(guān)依照下列規(guī)定的權(quán)限作出裁決：（1）同一機(jī)關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由制定機(jī)關(guān)裁決。（2）地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由國務(wù)院提出意見，國務(wù)院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用地方性法規(guī)的，應(yīng)當(dāng)決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定；認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用部門規(guī)章的，應(yīng)當(dāng)提請全國人民代表大會常務(wù)委員會裁決。（3）部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務(wù)院裁決。

35、答案：C本題解析：本題考核的是施工單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定。施工單位對建設(shè)工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。施工單位應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量責(zé)任制，確定工程項目的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工管理負(fù)責(zé)人。

36、答案：D本題解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。評標(biāo)委員會經(jīng)評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。評標(biāo)委員會成員拒絕在評標(biāo)報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為同意評標(biāo)結(jié)果。

37、答案：A本題解析：2021版教材P275/2020版教材P274/2019版教材P273《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》規(guī)定，重大事故、較大事故、一般事故，負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報告之日起15日內(nèi)做出批復(fù)

38、答案：D本題解析：2021/2020版教材P80注冊一個專業(yè)的建造師在每一注冊有效期內(nèi)應(yīng)參加繼續(xù)教育不少于120學(xué)時。

39、答案：B本題解析：返修作為施工單位的法定義務(wù)，其返修包括施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程和竣工驗收不合格的建設(shè)工程兩種情形。對于非施工單位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位也應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

40、答案：C本題解析：收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金；當(dāng)事人在定金合同中應(yīng)當(dāng)約定交付定金的期限。定金合同從實際交付定金之日起生效。定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過主合同標(biāo)的額的20%

41、答案：A本題解析：2021、2020版教材P350/2019版教材P349當(dāng)事人對已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，認(rèn)為有錯誤的，可以向上一級人民法院申請再審。

42、答案：A本題解析：施工總承包企業(yè)對所承包工程項目的農(nóng)民工工資支付負(fù)總責(zé)，分包企業(yè)對所招用農(nóng)民工的工資支付負(fù)直接責(zé)任。

43、答案：B本題解析：P269-273確因特殊情況需要移動事故現(xiàn)場物件的，須同時滿足以下條件：(1)搶救人員、防止事故擴(kuò)大以及疏通交通的需要；(2)經(jīng)事故單位負(fù)責(zé)人或者組織事故調(diào)查的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門同意；(3)做出標(biāo)志，繪制現(xiàn)場簡圖，拍攝現(xiàn)場照片，對被移動物件貼上標(biāo)簽，并做出書面記錄；(4)盡量使現(xiàn)場少受破壞。

44、答案：A本題解析：監(jiān)理單位收到《建筑節(jié)能分部工程質(zhì)量驗收表》后，應(yīng)全面審查施工單位的節(jié)能工程驗收資料且整理監(jiān)理資料，對節(jié)能各分項工程進(jìn)行質(zhì)量評估，監(jiān)理工程師及項目總監(jiān)在《建筑節(jié)能分部工程質(zhì)量驗收表》中簽字確認(rèn)驗收結(jié)論。

45、答案：B本題解析：省、自治區(qū)和直轄市建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)審查整改結(jié)果，對整改確有實效的，由企業(yè)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月。

46、答案：B本題解析：使用承租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件的，由施工總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位共同進(jìn)行驗收，驗收合格的方可使用。

47、答案：D本題解析：2005年建設(shè)工程法規(guī)真題第36題

48、答案：D本題解析：國家所有——城市市區(qū)；集體所有——農(nóng)村和城市郊區(qū)的土地（除法律規(guī)定屬于國家所有的外）；宅基地和自留地、自留山。

49、答案：B本題解析：2021/2020版教材P15(二）表見代理表見代理是指行為人雖無權(quán)代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意第三人相信其有代理權(quán)的表象,而與善意第三人進(jìn)行的、由本人承擔(dān)法律后果的代理行為。《民法典》規(guī)定，行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后，仍然實施代理行為，相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的，該代理行為有效。表見代理除需符合代理的一般條件外，還需具備以下特別構(gòu)成要件:(1)須存在足以使相對人相信行為人具有代理權(quán)的事實或理由。這是構(gòu)成表見代理的客觀要件。它要求行為人與本人之間應(yīng)存在某些事實上或法律上的聯(lián)系，如行為人持有由本人發(fā)出的委任狀、已加蓋公章的空白合同書或者有顯示本人向行為人授予代理權(quán).的通知函告等證明類文件。(2)須本人存在過失。其過失表現(xiàn)為人表達(dá)了足以使第三人相信有授權(quán)意思的表示，或者實施了足以使第三人相信有授權(quán)意義的行為，發(fā)生了外表授權(quán)的事實。（3)須相對人為善意。這是構(gòu)成表見代理的主觀要件。如果相對人明知行為人無代理權(quán)而仍與之實施民事行為，則相對人為主觀惡意，不構(gòu)成表見代理。

50、答案：C本題解析：本題考查的是建造師及建造師工作中違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。聘用單位為申請人提供虛假注冊材料的，由縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門給予警告，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，可處以1萬元以上3萬元以下的罰款。

51、答案：C本題解析：投標(biāo)是要約，《民法典》第16條規(guī)定：‘‘要約到達(dá)受要約人時生效?！睍嫘问降囊s，只需要進(jìn)入對方控制范圍，無論對方是否知悉其內(nèi)容，均視為“到達(dá)”。

52、答案：A本題解析：本題考核的是限額以下的小型工程?！督ㄖこ淌┕ぴS可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300m2以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。

53、答案：B本題解析：本題考查的是竣工工程質(zhì)量爭議的處理。選項A，發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷的，發(fā)包人應(yīng)承應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任。選項C，發(fā)包人擅自使用未經(jīng)竣工驗收的工程，承包人除了對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任外，不承擔(dān)工程質(zhì)量保修的責(zé)任。選項D，建設(shè)工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或者質(zhì)量缺陷，無論是建設(shè)單位的責(zé)任還是施工單位的責(zé)任，施工單位都有義務(wù)進(jìn)行修復(fù)或返修。但是，對于非施工單位原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷，其返修的費用和造成的損失是應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)的。

54、答案：A本題解析：P118-119本題考查的是施工單位不良行為記錄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。承攬業(yè)務(wù)不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）利用向發(fā)包單位及其工作人員行賄、提供回扣或者給予其他好處等不正當(dāng)手段承攬業(yè)務(wù)的；（2）相互串通投標(biāo)或與招標(biāo)人串通投標(biāo)的，以向招標(biāo)人或評標(biāo)委員會成員行賄的手段謀取中標(biāo)的；（3）以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的；（4）不按照與招標(biāo)人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的；（5）將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的。

55、答案：D本題解析：常見的行政處罰為警告、罰款、沒收違法所得、取消投標(biāo)資格、責(zé)令停止施工、責(zé)令停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級、吊銷資質(zhì)證書等。

56、答案：C本題解析：2021/2020版教材P57《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。

57、答案：C本題解析：2021、2020版教材P144/2019版教材P143（二）合同撤銷權(quán)的行使。需要注意的是，行使撤銷權(quán)應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使，并應(yīng)當(dāng)向人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)申請。

58、答案：B本題解析：教材P328本題考查的是建設(shè)工程質(zhì)量保證金。選項A，缺陷責(zé)任期內(nèi)，實行國庫集中支付的政府投資項目，保證金的管理應(yīng)按照國庫集中支付的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。選項C，缺陷責(zé)任期內(nèi)，如發(fā)包方被撤銷，保證金隨交付使用資產(chǎn)一并移交使用單位管理；選項D，社會投資項目采用預(yù)留保證金方式的，發(fā)、承包雙方可以約定將保證金交由第三方金融機(jī)構(gòu)托管。

59、答案：A本題解析：行政機(jī)關(guān)的行政行為具有以下特征：（1）行政行為是執(zhí)行法律的行為；（2）行政行為具有一定的裁量性；（3）行政主體在實施行政行為時具有單方意志性，不必與行政相對方協(xié)商或征得其同意，便可依法自主做出；（4）行政行為是以國家強制力保障實施的，帶有強制性；（5）行政行為以無償為原則，以有償為例外。

60、答案：D本題解析：《水污染防治法》規(guī)定，排放水污染物超過國家或者地方規(guī)定的水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，或者超過重點水污染物排放總量控制指標(biāo)的，由縣級以上人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門按照權(quán)限責(zé)令限期治理，處應(yīng)繳納排污費數(shù)額2倍以上5倍以下的罰款。

61、答案：C本題解析：仲裁庭在作出裁決前，可以先行調(diào)解。當(dāng)事人自愿調(diào)解的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)調(diào)解。調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)及時作出裁決。調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書。調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力。調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即發(fā)生法律效力。在調(diào)解書簽收前當(dāng)事人反悔的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)及時作出裁決。根據(jù)《仲裁法》的規(guī)定，當(dāng)事人提出證據(jù)證明裁決有上述情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決

62、答案：D本題解析：2021、2020版教材P362/2019版教材P360當(dāng)事人申請仲裁后，可以自行和解。達(dá)成和解協(xié)議的，可以請求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。當(dāng)事人達(dá)成和解協(xié)議，撤回仲裁申請后反悔的，仍可以根據(jù)仲裁協(xié)議申請仲裁。和解達(dá)成的協(xié)議不具有強制執(zhí)行力，在性質(zhì)上仍屬于當(dāng)事人之間的約定。如果一方當(dāng)事人不按照和解協(xié)議執(zhí)行，另一方當(dāng)事人不可以請求法院強制執(zhí)行，但可要求對方就不執(zhí)行該和解協(xié)議承擔(dān)違約責(zé)任。

63、答案：C本題解析：根據(jù)《民法典》《民法典》的規(guī)定，抵押是指債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

64、答案：D本題解析：2021、2020版教材P379/2019版教材P378人民法院經(jīng)過審理，查明被告依法負(fù)有給付義務(wù)的，判決被告履行給付義務(wù)。

65、答案：A本題解析：2021版教材P291/2020版教材P290/2019版教材P289國家鼓勵采用推薦性標(biāo)準(zhǔn)

66、答案：C本題解析：強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：1）工程技術(shù)人員是否熟悉、掌握強制性標(biāo)準(zhǔn)；2）工程項目的規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工、驗收等是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；3）工程項目采用的材料、設(shè)備是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；4）工程項目的安全、質(zhì)量是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；5）工程項目采用的導(dǎo)則、指南、手冊、計算機(jī)軟件的內(nèi)容是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

67、答案：B本題解析：2021、2020版教材P121/2019版教材P120本題考察的是公布的時限。省、自治區(qū)和直轄市建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)審查整改結(jié)果，對整改確有實效的，由企業(yè)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月，同時將整改結(jié)果列于相應(yīng)不良行為記錄后，供有關(guān)部門和社會公眾查詢;對于拒不整改或整改不力的單位，信息發(fā)布部門可延長其不良行為記錄信息公布期限。

68、答案：D本題解析：投標(biāo)人對投標(biāo)文件進(jìn)行補充、修改或撤回，應(yīng)該在提交投標(biāo)文件截止時間之前進(jìn)行。

69、答案：D本題解析：《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，建筑市場誠信行為記錄信息公布的時間為行政處罰決定作出后的7日內(nèi)，公布期限一般為6個月至3年；良好行為記錄信息公布期限一般為3年。

70、答案：B本題解析：《勞動法》規(guī)定，女職工生育享受不少于九十天的產(chǎn)假。

71、答案：B本題解析：債權(quán)人可以轉(zhuǎn)讓其債權(quán)，其債權(quán)轉(zhuǎn)讓無須他人同意，債權(quán)轉(zhuǎn)讓從通知債務(wù)人時對債務(wù)人產(chǎn)生法律約束力。

72、答案：B本題解析：2006年建設(shè)工程法規(guī)真題第44題《民法典》規(guī)定，當(dāng)事人一方違約后，對方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大；沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。

73、答案：A本題解析：【知識點】租賃合同的法律規(guī)定。租賃合同可以約定租賃期限，但租賃期限不得超過20年，超過20年的，超過部分無效。所以，選項A是正確的。

74、答案：B本題解析：2004年建設(shè)工程法規(guī)真題第21題

75、答案：C本題解析：2021、2020版教材P128/2019版教材P127本題考察的是：要約的法律效力。要約可以撤回，但撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)在要約到達(dá)受要約人之前或者與要約同時到達(dá)受要約人。要約可以撤銷，但撤銷要約的通知應(yīng)當(dāng)在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達(dá)受要約人。甲企業(yè)申明作廢的傳真在簽訂合同的信函到達(dá)乙企業(yè)之前，因此屬于要約撤回。

76、答案：B本題解析：A錯誤，乙的債權(quán)不屬于法定不得轉(zhuǎn)讓的債權(quán)；CD錯誤，乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)應(yīng)當(dāng)通知甲，不需經(jīng)甲同意；B正確，債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對讓與人的抗辯，可以向受讓人主張。

77、答案：A本題解析：2021/2020版教材P21債權(quán)是因合同、侵權(quán)行為、無因管理、不當(dāng)?shù)美约胺傻钠渌?guī)定，權(quán)利人請求特定義務(wù)人為或者不為一定行為的權(quán)利。

78、答案：D本題解析：2021版教材P346/2020版教材P345/2019版教材P344權(quán)利的最長保護(hù)期限。訴訟時效期間自權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算。但是，從權(quán)利被侵害之日起超過20年的，法院不予保護(hù)；有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請決定延長。

79、答案：D本題解析：債權(quán)是因合同、侵權(quán)行為、無因管理、不當(dāng)?shù)美约胺傻钠渌?guī)定權(quán)利人請求特定義務(wù)人為或者不為一定行為的權(quán)利。

80、答案：A本題解析：2007年建設(shè)工程法規(guī)真題第15題

81、答案：A本題解析：2021、2020版教材P132/2019版教材P1312004年10月發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對實際竣工日期有爭議的，按以下情形分別處理：(1)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；(2)承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交竣工報告之日為竣工日期；(3)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

82、答案：A本題解析：需要注意