高速公路承攬合同

高速公路承攬合同合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲方為高速公路建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主，乙方為具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的承攬方，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方的高速公路建設(shè)項(xiàng)目承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：__________高速公路建設(shè)項(xiàng)目1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：__________1.3項(xiàng)目規(guī)模：__________1.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容：__________二、承攬范圍及要求2.1乙方承攬的范圍包括但不限于：__________2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的要求，具體要求如下：2.2.1工程質(zhì)量：__________2.2.2安全保障：__________2.2.3工程進(jìn)度：__________三、合同價(jià)格及支付3.1乙方向甲方提供的工程總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元。3.2甲方支付乙方的款項(xiàng)，按照雙方約定的進(jìn)度進(jìn)行，具體支付方式如下：3.2.1付款方式：__________3.2.2付款時(shí)間：__________3.2.3付款比例：__________四、合同的履行4.1乙方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)完成工程，并保證工程質(zhì)量。4.2甲方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)支付工程款項(xiàng)。4.3雙方應(yīng)共同努力，確保工程順利進(jìn)行。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)的違約金。5.2甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)按照合同約定暫停工程。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且款項(xiàng)結(jié)清之日終止。7.2雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方資質(zhì)證明文件2.工程設(shè)計(jì)圖紙3.工程量清單4.工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.安全施工標(biāo)準(zhǔn)6.工程進(jìn)度計(jì)劃7.付款憑證8.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合約定的，視為乙方違約。2.甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)，或遲延支付工程款項(xiàng)的，視為甲方違約。3.雙方在合同履行過(guò)程中，發(fā)生爭(zhēng)議不通過(guò)友好協(xié)商解決，而直接提起訴訟的，視為雙方均違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.甲方：指高速公路建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主。2.乙方：指具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的承攬方。3.承攬范圍：指乙方在合同中承諾承擔(dān)的工程范圍。4.合同價(jià)格：指乙方向甲方提供的工程總價(jià)款。5.違約金：指一方違約時(shí)，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)采取措施加快工程進(jìn)度，并向甲方支付違約金。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.支付糾紛：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決支付糾紛，必要時(shí)可尋求法律途徑解決。4.合同爭(zhēng)議：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院