苗圃景觀施工合同簽訂判決抗訴

苗圃景觀施工合同簽訂判決抗訴合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于委托方委托承包方進(jìn)行苗圃景觀施工，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程預(yù)算：____________________1.5工程周期：自合同簽訂之日起至____年__月__日。二、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及下列要求：（1）__________（2）__________（3）__________2.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：__________三、工程價款及支付方式3.1工程總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.2支付方式如下：（1）合同簽訂后__個工作日內(nèi)，委托方支付乙方工程總價的__%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__%時，委托方支付乙方工程總價的__%；（3）工程驗收合格后，委托方支付乙方剩余的工程總價。四、工程進(jìn)度及工期延誤4.1承包方應(yīng)按合同約定的工程周期完成工程。4.2若因承包方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)按下列規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任：（1）每延誤一天，應(yīng)向委托方支付工程總價款的__%；（2）延誤超過__天，委托方有權(quán)解除合同，并要求承包方支付違約金。五、材料供應(yīng)及質(zhì)量保障5.1承包方負(fù)責(zé)采購施工所需材料，并確保材料質(zhì)量符合工程要求。5.2委托方有權(quán)對施工材料進(jìn)行抽檢，對不符合工程要求的材料，有權(quán)要求承包方更換或修復(fù)。六、工程驗收及保修6.1工程驗收分為初步驗收和最終驗收。6.2初步驗收在工程進(jìn)度達(dá)到__%時進(jìn)行，由委托方、承包方共同參與。6.3最終驗收在工程完成后進(jìn)行，由委托方、承包方共同參與。6.4工程驗收合格后，承包方應(yīng)按國家規(guī)定及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。七、合同的解除和終止7.1雙方協(xié)商一致，可以解除或終止合同。7.2合同解除或終止后，承包方應(yīng)立即停止施工，并辦理相關(guān)手續(xù)。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。9.3雙方應(yīng)共同維護(hù)合同的履行，不得擅自轉(zhuǎn)讓或放棄合同權(quán)利。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.苗圃景觀施工設(shè)計方案2.工程預(yù)算明細(xì)表3.材料供應(yīng)清單4.工程進(jìn)度計劃表5.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.保修條款及相關(guān)證明文件7.法律法規(guī)相關(guān)文件8.雙方的公司資質(zhì)證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.承包方未按約定時間完成工程，屬于工期延誤的違約行為。2.承包方提供的材料不符合工程要求，屬于材料質(zhì)量不合格的違約行為。3.承包方未按約定支付工程價款，屬于支付違約行為。4.未經(jīng)委托方同意，承包方擅自轉(zhuǎn)讓或放棄合同權(quán)利，屬于違約行為。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.苗圃景觀施工合同：指委托方與承包方簽訂的，關(guān)于苗圃景觀施工的協(xié)議。2.工期延誤：指承包方未按合同約定的時間完成工程的行為。3.材料質(zhì)量不合格：指承包方提供的施工材料不符合工程要求的行為。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.保修：指承包方在工程驗收合格后，按照約定對工程進(jìn)行的維修和保養(yǎng)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：提前制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計劃，并定期跟進(jìn)，確保工程按計劃進(jìn)行。2.材料質(zhì)量問題：對材料進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時更換或修復(fù)。3.支付問題：明確支付方式和時間，確保雙方按時支付工程價款。4.合同糾紛：在合同中約定明確的爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解或訴訟。5.法律法規(guī)變化：密切關(guān)注法律法規(guī)的變動，確保合同內(nèi)容的合法性。五、所有應(yīng)用場