2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)樣本（三篇）

第7頁共7頁2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)樣本承攬方：_____地址：_____郵碼：_____電話：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____定作方：_____地址：_____郵碼：_____電話：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____定作方委托承攬方加工_____，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條：加工成品第二條：加工成品質(zhì)量要求第三條：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1。（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2。（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3。交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條：技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2。承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條：價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3。當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條：交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1。交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2。交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條：包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條：運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條：結(jié)算方式及期限第十一條：其他約定第十二條：承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條：定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條：不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條：糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（____）項(xiàng)處理：1。向_____機(jī)關(guān)申請(qǐng)_____；2。向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_____（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。定作方：_____代表人：_________年____月____日承攬方：_____代表人：_________年____月____日2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)樣本（2）甲方：（公司名稱）地址：聯(lián)系人：電話：傳真：郵箱：乙方：（公司名稱）地址：聯(lián)系人：電話：傳真：郵箱：鑒于甲、乙雙方需求的一致性，為確保甲方訂單的準(zhǔn)確、高效的實(shí)施，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬事宜，達(dá)成以下合同：第一條合同內(nèi)容1.1甲方將委托乙方進(jìn)行加工承攬事宜，具體包括但不限于（詳細(xì)列舉加工內(nèi)容）。1.2乙方將按照甲方提供的要求和標(biāo)準(zhǔn)，履行加工承攬義務(wù)，并確保按時(shí)交付產(chǎn)品。第二條產(chǎn)品規(guī)格2.1甲方應(yīng)向乙方提供詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)格和加工要求，包括但不限于尺寸、材料、工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。乙方應(yīng)按照甲方提供的規(guī)格和要求進(jìn)行加工。2.2如需對(duì)產(chǎn)品規(guī)格進(jìn)行修改或變更，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。第三條交付時(shí)間3.1乙方應(yīng)按照合同約定的交付時(shí)間完成加工，并及時(shí)通知甲方。如因乙方原因?qū)е陆桓堆舆t，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。3.2如因不可抗力、自然災(zāi)害等原因致使產(chǎn)品無法按時(shí)交付，雙方應(yīng)提前協(xié)商解決辦法，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第四條價(jià)格和支付方式4.1乙方加工承攬的價(jià)格為人民幣（具體金額），價(jià)格包括所有的加工費(fèi)用和交付費(fèi)用。4.2甲方應(yīng)按照合同約定的支付方式和時(shí)間支付加工費(fèi)用。如未按時(shí)支付，乙方有權(quán)暫停加工工作，同時(shí)甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第五條保密條款5.1雙方在合作中可能涉及商業(yè)秘密和技術(shù)資料，雙方都應(yīng)對(duì)其予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方透露或使用。如因一方違反保密承諾，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1任何一方未履行合同約定的義務(wù)，均視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付相應(yīng)違約金。6.2如因一方違約導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，并賠償對(duì)方因此產(chǎn)生的合理費(fèi)用。第七條合同變更與解除7.1如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改或變更，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行變更。7.2如因不可抗力、法律法規(guī)的改變等原因，導(dǎo)致無法繼續(xù)履行合同，雙方可協(xié)商解除合同，并按照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第八條爭議解決8.1凡因本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院處理。第九條其他事項(xiàng)9.1本合同自雙方蓋章后生效，有效期為合同簽訂之日起至（具體日期）止。9.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。甲方：（蓋章）日期：乙方：（蓋章）日期：2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)樣本（3）合同編號(hào)：【合同編號(hào)】簽訂日期：【簽訂日期】甲方：【甲方名稱】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人姓名】聯(lián)系電話：【甲方聯(lián)系電話】乙方：【乙方名稱】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人姓名】聯(lián)系電話：【乙方聯(lián)系電話】鑒于：1.甲方擁有一定的加工需求，希望將其產(chǎn)品進(jìn)行加工處理；2.乙方具備相關(guān)的加工能力和技術(shù)；3.甲方需要將加工任務(wù)委托給乙方，乙方同意接受委托。根據(jù)雙方甲乙雙方平等自愿、公平交易的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方向乙方加工委托的相關(guān)事宜達(dá)成以下合同：第一條定義1.加工產(chǎn)品：指甲方向乙方交付的待加工的原材料或半成品；2.加工費(fèi)用：指乙方完成加工產(chǎn)品所需的費(fèi)用，由甲方支付；3.加工期限：指乙方完成加工產(chǎn)品的時(shí)間期限。第二條加工委托1.甲方將指定數(shù)量的加工產(chǎn)品交付給乙方；2.乙方負(fù)責(zé)按照甲方的要求進(jìn)行加工處理，并按時(shí)交付完成的產(chǎn)品給甲方。第三條加工費(fèi)用1.甲方將根據(jù)乙方提供的加工費(fèi)用清單支付加工費(fèi)用；2.加工費(fèi)用包括但不限于人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、管理費(fèi)等；3.加工費(fèi)用由甲方一次性支付給乙方，支付方式為【支付方式】。第四條加工期限1.乙方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間期限完成加工產(chǎn)品；2.加工期限為【加工期限】個(gè)工作日，具體時(shí)間從乙方收到加工產(chǎn)品并簽署本合同的次日起計(jì)算；3.如因特殊原因?qū)е聼o法按時(shí)完成加工產(chǎn)品，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并經(jīng)雙方協(xié)商確定新的加工期限。第五條知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密1.加工產(chǎn)品的所有權(quán)歸甲方所有；2.乙方不得利用甲方的加工產(chǎn)品進(jìn)行非法復(fù)制、傳播等侵犯甲方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為；3.甲方對(duì)加工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造過程以及相關(guān)技術(shù)資料等保密信息享有保密權(quán)，并要求乙方妥善保護(hù)；4.乙方不得向任何第三方泄露甲方的保密信息。第六條違約責(zé)任1.如乙方未按約定時(shí)間完成加工產(chǎn)品，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的加工費(fèi)用；2.如甲方未按約定時(shí)間支付加工費(fèi)用，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付相應(yīng)的違約金；3.本合同履行過程中，因不可抗力因素導(dǎo)致任何一方無法履行合同的，不視為違約，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并共同商討解決辦法。第七條爭議解決1.本合同的履行、解釋和爭議解決應(yīng)符合中華人民共和國的法律法規(guī)；2.如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)