工程合同管理與法律制度模擬題樣本

一．單項(xiàng)選取題（每題1分，共30分）1．對(duì)于合同當(dāng)事人，所在國(guó)爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)是一種（）。A．合法行為B．違法行為C．自然事件D．社會(huì)事件2．工程建設(shè)中甲施工公司乙項(xiàng)目經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)發(fā)生法律后果應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。A．乙項(xiàng)目經(jīng)理B．甲施工公司C．建設(shè)單位D．詳細(xì)施工人員3．下列行為中，不能引起債法律關(guān)系產(chǎn)生是()。A．某手表廠在電視臺(tái)發(fā)布普通商品廣告B．某公司在銀行取款時(shí)，由于工作人員疏忽多支付2萬(wàn)元C．某施工公司塔式起重機(jī)崩塌將附近一超市砸毀D．建設(shè)單位將施工公司遺留施工設(shè)備代為保管4．保證方式?jīng)]有商定或商定不明確，按()承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。A．保證B．連帶保證C．違約D．合同5．甲乙共同協(xié)商訂立了一份定金合同，乙向甲預(yù)交定金50萬(wàn)元人民幣，但甲在合同規(guī)定期限內(nèi)未履行合同，則甲應(yīng)向乙補(bǔ)償人民幣金額為()。A．50萬(wàn)B．25萬(wàn)C．100萬(wàn)D．150萬(wàn)6．在當(dāng)事人訂立下列合同中，可以依照法律發(fā)生效力是()。A．甲在賭博中輸給乙，以贈(zèng)與名義將自己所有一處房產(chǎn)過(guò)戶給乙B．已婚某男與某女訂立了一份長(zhǎng)期“合伙合同”C．王某將自己一處房產(chǎn)抵押給李某并已經(jīng)交付，但兩人并未辦理抵押登記手續(xù)D．丙為了達(dá)到購(gòu)買(mǎi)丁房子目，假稱該部城區(qū)已被規(guī)劃拆遷，于是丁將房產(chǎn)賣給了丙7．對(duì)于下列合同中訂有免責(zé)條款，依照《合同法》規(guī)定，無(wú)效是（）。某公司與職工訂立合同中載有“發(fā)生工傷，一切自負(fù)”條款某飯店在入門(mén)處放置醒目的志：“小心臺(tái)階，防止摔倒”某市地鐵入口處寫(xiě)明：“小朋友乘車需有成人陪護(hù)，否則意外自理”某醫(yī)院手術(shù)告知書(shū)上寫(xiě)明：“經(jīng)患者本人或者家屬批準(zhǔn)，手術(shù)中意外風(fēng)險(xiǎn)由患者承擔(dān)”8．甲乙訂立一種合同購(gòu)銷特定貨品，合同執(zhí)行政府定價(jià)，2月1日訂立合同步該標(biāo)物價(jià)格為1000元/公斤，合同規(guī)定4月1日交貨，違約金為100元/公斤，交貨后付款。但賣方6月1日才交貨，而政府定價(jià)于5月1日調(diào)節(jié)為1200元/公斤，買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)按照每公斤()元價(jià)格向賣方支付貨款。A．1000B．1100C．1200D．13009．下列合同中，應(yīng)當(dāng)屬于效力待定合同是()年僅8歲小學(xué)生范某購(gòu)買(mǎi)一輛高檔自行車王某借用朋友一輛汽車，途中有人愿出高價(jià)購(gòu)買(mǎi)，王某將其出賣年僅10歲學(xué)生接受親屬贈(zèng)送價(jià)值10萬(wàn)元汽車一部某公司法定代表人訂立一份超越其權(quán)限購(gòu)銷合同10．6月1日訂立某紡織品購(gòu)銷合同，合同商定買(mǎi)方于6月15日先付20％貨款，6月20日賣方將貨品送至買(mǎi)方所在地，買(mǎi)方同步給付剩余貨款。6月10日，賣方發(fā)生火災(zāi)，燒毀紡織品倉(cāng)庫(kù)，6月18日賣方規(guī)定買(mǎi)方履行給付預(yù)付款義務(wù)，買(mǎi)方回絕履行，這是買(mǎi)方()A．同步履行抗辯權(quán)B．后履行抗辯權(quán)C．不安履行抗辯權(quán)D．違約行為11．當(dāng)事人如果在合同中既沒(méi)有商定仲裁條款，事后又沒(méi)有達(dá)到仲裁合同，那么當(dāng)事人應(yīng)通過(guò)什么途徑解決合同糾紛()。A．審制B．仲裁C．訴訟D毀約12．關(guān)于工程分包，錯(cuò)誤說(shuō)法為()。A．是違法B．是從工程承包人承擔(dān)工程中承包某些工程行為C．是容許D．非經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)，承包人不得將承包工程任何某些分包13．由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致工程質(zhì)量事故，發(fā)包人不解除合同狀況下，設(shè)計(jì)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任除了負(fù)責(zé)提出補(bǔ)救辦法，（）。A．不再承擔(dān)其她補(bǔ)償責(zé)任B．返還設(shè)計(jì)合同規(guī)定定金C．免收直接損失某些設(shè)計(jì)費(fèi)D．雙倍返還設(shè)計(jì)合同規(guī)定定金14．下列說(shuō)法錯(cuò)誤是()。A．勘察設(shè)計(jì)優(yōu)劣對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)成敗沒(méi)有多大影響B(tài)．設(shè)計(jì)招標(biāo)特點(diǎn)是投標(biāo)人將招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目設(shè)想變?yōu)榭蓪?shí)行方案競(jìng)爭(zhēng)C．普通工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)分為初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩個(gè)階段進(jìn)行，對(duì)技術(shù)復(fù)雜而又缺少經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目，在必要時(shí)還要增長(zhǎng)技術(shù)設(shè)計(jì)階段D．勘察任務(wù)可以單獨(dú)發(fā)包給具備相應(yīng)資質(zhì)勘察單位實(shí)行，也可以將其涉及在設(shè)計(jì)招標(biāo)任務(wù)中15．下列說(shuō)法不對(duì)的是()。A．招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定招標(biāo)方式分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩類B．只有不屬于法規(guī)規(guī)定必要招標(biāo)項(xiàng)目才可以采用直接委托方式C．建設(shè)行政主管部門(mén)派員參加開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)活動(dòng)，監(jiān)督招標(biāo)人按法定程序選取中標(biāo)人；所派人員可作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員，但不得以任何形式影響或干涉招標(biāo)人依法選取中標(biāo)人活動(dòng)D．公開(kāi)招標(biāo)中，評(píng)標(biāo)工作量較大，所需招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高16．《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合下列條件((1)可以最大限度地滿足招標(biāo)文獻(xiàn)中規(guī)定各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)原則；(2)可以滿足招標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性規(guī)定，并且經(jīng)評(píng)審?fù)稑?biāo)價(jià)格最低，但是投標(biāo)價(jià)格低于成本除外。)中()A．只須符合(1)B．只須符合(2)C．只須符合(1)和(2)D．只須符合(1)或(2)17．施工合同訂立時(shí)，不當(dāng)說(shuō)法為()。A．需要通過(guò)要約階段B．需要通過(guò)承諾階段C．只能招標(biāo)發(fā)包D．容許直接發(fā)包18．對(duì)于工程師規(guī)定暫停施工補(bǔ)償與責(zé)任，說(shuō)法錯(cuò)誤是（）A．停工責(zé)任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生追加合同價(jià)款，補(bǔ)償承包商由此導(dǎo)致?lián)p失，相應(yīng)順延工期B．停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生費(fèi)用，工期不予順延C．停工責(zé)任在承包人，由于工程師不及時(shí)作出答復(fù)，導(dǎo)致承包人無(wú)法復(fù)工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任D．停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生費(fèi)用，相應(yīng)順延工期19．對(duì)于圖紙?zhí)峁?，說(shuō)法對(duì)的一項(xiàng)是()。A．只能由承包人提供再經(jīng)工程師批準(zhǔn)B．只能由發(fā)包人提供，不必經(jīng)工程師批準(zhǔn)C．只能由發(fā)包人提供，但須經(jīng)工程師批準(zhǔn)D．承、發(fā)包人都可提供，再經(jīng)工程師批準(zhǔn)20．發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后()。A．需要在使用前檢查，由承包人負(fù)責(zé)，費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)B．需要在使用前檢查，由發(fā)包人負(fù)責(zé)，費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)C．檢查通過(guò)之后，如果又發(fā)現(xiàn)材料設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題，后果由承包人承擔(dān)D．檢查通過(guò)之后，如果又發(fā)現(xiàn)材料設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題，后果由發(fā)包人承擔(dān)21．在工程施工過(guò)程中，對(duì)工程檢查檢查說(shuō)法不當(dāng)一項(xiàng)是(A．工程師可以委派人員對(duì)工程作檢查B．承包人應(yīng)為檢查檢查提供便利條件C．檢查檢查不能影響施工正常進(jìn)行D．檢查檢查不合格時(shí)，發(fā)生費(fèi)用由承包人承擔(dān)22．建設(shè)單位在()中承擔(dān)了項(xiàng)目所有風(fēng)險(xiǎn)。A．固定價(jià)格合同B．可調(diào)節(jié)價(jià)格合同C．單價(jià)合同D．成本加酬金合同23．可調(diào)價(jià)格合同中價(jià)格調(diào)節(jié)范疇中，不完全對(duì)的一項(xiàng)為()A．國(guó)家法律、法規(guī)和政策變化影響合同價(jià)款B．工程造價(jià)管理部門(mén)發(fā)布價(jià)格調(diào)節(jié)C．停水、停電、停氣導(dǎo)致停工合計(jì)超過(guò)八小時(shí)D．雙方商定其她調(diào)節(jié)或增減24．對(duì)變更合同價(jià)款執(zhí)行，說(shuō)法不當(dāng)一項(xiàng)是()。A．合同已有合用于變更工程價(jià)格，按合同已有價(jià)格計(jì)算、變更合同價(jià)款B．合同中只有類似于變更工程價(jià)格，可以參照此價(jià)格擬定變更價(jià)格，變更合同價(jià)款C．合同中沒(méi)有合用或類似于變更工程價(jià)格，由工程師提出恰當(dāng)變更價(jià)格，經(jīng)承包人確認(rèn)后執(zhí)行D．合同中沒(méi)有合用或類似于變更工程價(jià)格，由承包人提出恰當(dāng)變更價(jià)格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行25．在合同分析中，風(fēng)險(xiǎn)分派原則說(shuō)法不對(duì)的是（）A．誰(shuí)能最有效地防止和控制風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)由她承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任B．因承包商是工程方面專家，由她承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。C．公平合理、責(zé)權(quán)利平衡D．符合工程慣例26．某工程師指令將某分項(xiàng)工程混疑土改為鋼筋混凝土，對(duì)此作出索賠詳細(xì)為()A．單項(xiàng)索賠B．總索賠C．明示索賠D．默示索賠27．某工程合同價(jià)為500萬(wàn)元，由于業(yè)主因素，使得其中一分部工程延期8個(gè)周，該分部工程造價(jià)為60萬(wàn)元．則承包商可以索賠工期（）周。A．1B．2C．8D．0.9628．由于第三方因素導(dǎo)致?lián)p失，承包商應(yīng)向()進(jìn)行索賠。A．第三方B．業(yè)主C．工程師D．代理人29．下列選項(xiàng)中說(shuō)法對(duì)的一項(xiàng)是()。A．索賠發(fā)生工程建設(shè)各階段，但在施工竣工后發(fā)生較多B．承包商可以向業(yè)主提出索賠，業(yè)主也可以向承包商提出索賠C．總索賠比單項(xiàng)索賠要更易解決和解決D．工程師對(duì)索賠辯駁，應(yīng)當(dāng)把承包人當(dāng)作對(duì)立面，但應(yīng)公正30．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商A公司與建筑公司B公司訂立了一份施工合同，雙方在合同中未商定糾紛解決方式。日后由于工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生了糾紛，雙方隧決定將此糾紛提交該市仲裁委員會(huì)仲裁。下列說(shuō)法對(duì)的是（）。A．由于雙方在合同中未商定解決糾紛解決方式，因此只能通過(guò)訴訟解決。B．由于雙方在合同中未商定解決糾紛解決方式，因此不能通過(guò)仲裁解決。C．由于雙方在發(fā)生糾紛后商定采用仲裁方式解決糾紛，因此可以通過(guò)仲裁解決糾紛。D．由于雙方在發(fā)生糾紛后商定采用仲裁方式解決糾紛，因此不能通過(guò)和解解決糾紛二、多項(xiàng)選取題（每題2分，共30分。多選、錯(cuò)選不得分，少選一種扣0.5分）l．在代理人實(shí)行下列代理行為中，屬于濫用代理權(quán)行為是()。A．代理人以被代理人名義同自己訂立合同B．代理人超越代理權(quán)限范疇從事代理行為C．在同一訴訟中，律師既代理原告，又代理被告進(jìn)行訴訟D．代理人與第三人勾結(jié)，在訂立合同步給第三人種種優(yōu)惠，損害了被代理人利益E．本來(lái)代理人在代理關(guān)系結(jié)束后，依然以被代理人名義從事“代理”行為2．當(dāng)事人下列行為中，已經(jīng)構(gòu)成締約過(guò)錯(cuò)責(zé)任是()。A．甲公司為獲取某商業(yè)秘密，假意與權(quán)利人進(jìn)行締約談判，獲取該商業(yè)秘密后，回絕與權(quán)利人訂立合同，并不合法使用了該秘密B．公民乙故意隱瞞房屋共有事實(shí)而出售該房屋，后合同被撤銷，致買(mǎi)受人損失1萬(wàn)元C．丙公司出售產(chǎn)品不合格，買(mǎi)方規(guī)定予以補(bǔ)償D．丁建筑公司沒(méi)有有關(guān)施工資質(zhì)，于是假借其她公司資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行投標(biāo)，但施工質(zhì)量十分優(yōu)良E．戊單位領(lǐng)導(dǎo)在招投標(biāo)過(guò)程中，接受投標(biāo)人賄賂而使其中標(biāo)，并與之訂立了承包合同3．某建材公司長(zhǎng)期為甲建筑公司供應(yīng)建材，甲建筑公司始終以償債能力局限性進(jìn)行拖欠，該建材公司后經(jīng)查明，甲公司對(duì)于自己享有乙公司債權(quán)在清償期滿后不進(jìn)行追討，而乙公司有足夠支付能力。則該建材公司采用下列辦法中，符合法律規(guī)定是()。A．直接以本公司名義向乙公司規(guī)定其清償自己貨款B．為甲公司積極提供乙公司財(cái)產(chǎn)狀況并明確建議其及時(shí)行使債權(quán)C．直接以本公司名義向有管轄權(quán)人民法院起訴乙公司，規(guī)定其償還甲公司債務(wù)D．直接以本公司名義向有管轄權(quán)人民法院起訴甲公司，祈求法院強(qiáng)制其履行債務(wù)E．在法院判決乙公司敗訴，乙公司償付有關(guān)債務(wù)后，該公司直接以該財(cái)產(chǎn)清償自己債務(wù)4．債權(quán)轉(zhuǎn)讓法律特性()。A．債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利告知決不得撤銷B．債權(quán)轉(zhuǎn)讓主體是債權(quán)人和第三人C．債權(quán)人客體是債務(wù)人D．債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式有所有權(quán)利或某些權(quán)利轉(zhuǎn)讓E．債權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)象是合同中可以轉(zhuǎn)讓債權(quán)5．承諾具備法律約束力條件()。A．承諾對(duì)要約有條件接受B．承諾須由受要約人做出C．承諾內(nèi)容應(yīng)與要約內(nèi)容完全一致D．承諾可以依照詳細(xì)狀況而變化E．承諾人必要在要約有效期限內(nèi)做出承諾6．下列屬于可撤銷合同特性是()。A．使可撤銷合同效力消失取決權(quán)僅在于撤銷權(quán)人意思B．可撤銷合同在未被撤銷此前屬于有效合同C．撤銷權(quán)一旦行使，合同成立之時(shí)效力就消失D．合同具備可撤銷因素，但撤銷權(quán)人未有撤銷行為，合同依然有效E．合同具備可撤銷因素，合同可以某些有效，某些無(wú)效7．下列哪些投標(biāo)書(shū)被宣布為廢標(biāo)()。A．投標(biāo)書(shū)未按招標(biāo)文獻(xiàn)中規(guī)定封記B．逾期送達(dá)標(biāo)書(shū)C．加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒標(biāo)書(shū)D．未按招標(biāo)文獻(xiàn)內(nèi)容和規(guī)定編寫(xiě)、內(nèi)容不全或筆跡無(wú)法辨認(rèn)標(biāo)書(shū)E．投標(biāo)人不參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議標(biāo)書(shū)8．下列說(shuō)法對(duì)的是()。，A．小型工程評(píng)標(biāo)，普通需提成初評(píng)和詳評(píng)兩階段進(jìn)行B．評(píng)標(biāo)委員會(huì)以招標(biāo)文獻(xiàn)為根據(jù)，審查各投標(biāo)書(shū)與否為響應(yīng)性投標(biāo)，擬定投標(biāo)書(shū)有效性C．若投標(biāo)書(shū)存在計(jì)算或記錄錯(cuò)識(shí)，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)予以改正后請(qǐng)投標(biāo)人簽字確認(rèn)D．單價(jià)與數(shù)量乘積之和與總價(jià)不一致，以單價(jià)計(jì)算值為準(zhǔn)；副本與正本不一致，以正本為準(zhǔn)E．專家人選應(yīng)來(lái)自于國(guó)務(wù)院關(guān)于部門(mén)或省、自治區(qū)、直轄市政府關(guān)于部門(mén)提供專家名冊(cè)，或從招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)專家?guī)熘幸噪S機(jī)抽取方式擬定9．當(dāng)設(shè)計(jì)合同訂立后，()。A．委托人應(yīng)向承包人支付相稱于設(shè)計(jì)費(fèi)30％作為定金B(yǎng)．設(shè)計(jì)合同履行后，不得以定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi)C．須明確勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)支付期限D(zhuǎn)．設(shè)計(jì)費(fèi)別的某些支付由雙方共同商定E．合同雙方不得違背國(guó)家關(guān)于最低收費(fèi)原則規(guī)定，任意壓低勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用10．對(duì)于施工合同文獻(xiàn)構(gòu)成，對(duì)的做法()。A．當(dāng)合同文獻(xiàn)中浮現(xiàn)不一致時(shí)，必要重新制定合同條款B．在不違背法律和行政法規(guī)前提下，當(dāng)事人可以通過(guò)協(xié)商變更施工合同內(nèi)容C．變更合同或文獻(xiàn)，效力與其她合同文獻(xiàn)等同D．訂立在后合同或文獻(xiàn)效力高于訂立在先合同或文獻(xiàn)E．當(dāng)合同文獻(xiàn)浮現(xiàn)含糊不清或者當(dāng)事人有不同理解時(shí)，應(yīng)按照合同爭(zhēng)議解決方式解決11．下列說(shuō)法中對(duì)的是()。A．在風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策中，把某些風(fēng)險(xiǎn)較大分部工程分包出去，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B．在建設(shè)工程合同談判中，承包人應(yīng)力求以維修保函來(lái)代替發(fā)包人扣留保存金，維修期滿后應(yīng)及時(shí)從發(fā)包人處撤回保函C．對(duì)于小型工程，可以沒(méi)有合同管理人員D．建設(shè)工程合同中關(guān)于工程變更條款中，有基于當(dāng)事人合意就可以變更，而有還必要履行嚴(yán)格審批手續(xù)E．在工程進(jìn)行過(guò)程中，與工程有關(guān)任何一方都可以提出變更。無(wú)論哪一方提出變更，均需由監(jiān)理工程師審查批準(zhǔn)12．關(guān)于驗(yàn)收說(shuō)法，對(duì)的是()。A．工程師因故不能參加驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收，工程師應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄B．工程師因故沒(méi)有參加驗(yàn)收，不能提出對(duì)已隱蔽工程重新檢查規(guī)定C．重新檢查時(shí)，若合格，則由此發(fā)生費(fèi)用按雙方協(xié)商承擔(dān)D．重新檢查不合格時(shí)，則由此發(fā)生費(fèi)用由承包人承擔(dān)E．以上說(shuō)法皆對(duì)13．索賠成立條件有()。A．與合同相對(duì)照，事件已導(dǎo)致了承包人施工成本額外支出，或直接工期損失B．導(dǎo)致費(fèi)用增長(zhǎng)或工期損失因素，按合同商定不屬于承包人行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任C．承包人按合同規(guī)定程序提交了索賠意向告知和索賠報(bào)告D．ABC中只要一種條件成立，則索賠條件即成立E．ABC三個(gè)條件同步具備，則索賠條件成立14．下列可以列入施工范疇變更索賠項(xiàng)目有()A．現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)(固定)B．承包人新增設(shè)備費(fèi)C．租賃設(shè)備費(fèi)D．自有設(shè)備使用費(fèi)E．新增分包工程量15．某項(xiàng)工程總承包商甲公司和分包商乙公司由于在工程款支付問(wèn)題上發(fā)生了糾紛，乙公司向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。雙方商定由3名仲裁人構(gòu)成仲裁庭，但在選定首席仲裁人時(shí)，雙方發(fā)生了分歧。那么，（）首席仲裁人。A．可以不設(shè)B．應(yīng)當(dāng)由甲和乙各自提出一名首席仲裁人人選，由仲裁委員會(huì)主任從中選定C．應(yīng)當(dāng)由甲乙雙方共同委托仲裁委員會(huì)主任指定D．應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人乙公司選定E．如果甲乙雙方?jīng)]有在規(guī)定期限內(nèi)選定仲裁人，由仲裁委員會(huì)主任指定三、案例分析題（共40分）案例1（15分）背景：某市辦公樓所有由政府投資。該項(xiàng)目為該市建設(shè)規(guī)劃重要項(xiàng)目之一，且已經(jīng)列入地方年度固定資產(chǎn)投資籌劃，概算已經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，征地工作尚未所有完畢，施工圖及關(guān)于資料齊全。該項(xiàng)目決定進(jìn)