2023年房屋裝修承攬合同書（3份范本）

2023年房屋裝修承攬合同書（3份范本）

書目

第1篇個人房屋裝修承攬合同書

第2篇房屋裝修承攬合同書模板

第3篇房屋裝修承攬合同書

個人房屋裝修承攬合同書

甲方：

身份證號：

乙方：

身份證號：

在同等自愿的基礎(chǔ)上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達成以下協(xié)議：

一、裝修施工地點：

二、工程內(nèi)容：

1、內(nèi)粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

2、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。

二、承包方式：包工不包料，水電由甲方供應。

三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元。

四、乙方負責對甲方詢問、設計、報價等相關(guān)服務。

合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

五、在施工中由乙方自行供應相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對平安事故擔當全面責任，假如在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不擔當任何責任，也不墊付任何費用。

乙方在施工中應實行必要的平安防護措施，如遇上述狀況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。

六、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方擔當賠償責任。

六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

房屋裝修承攬合同書模板

隨著住宅建設的飛速發(fā)展,很多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬合同須要留意什么呢以下是在我為大家整理的房屋裝修承攬合同范文，感謝您的觀賞。

房屋裝修承攬合同范文一

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，本著同等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

1、仿瓷：

5.00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆：

9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：

6.00元每平方米。

4、清水漆：1

5.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質(zhì)量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等懲罰;

6、甲方項目部依據(jù)工程總進度的要求進行施工支配，乙方應當聽從甲方支配及管理。

三、乙方責任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據(jù)施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方擔當相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程須要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得奢侈、破壞，不得更換甲方供應的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑(即壓光)。

3、須要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方擔當賠償責任;

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定擔當違約責任;

8、甲方在運用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員修理，超過____日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方擔當。

五、平安施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行平安教化，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應嚴格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實行必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方擔當，以簽證單為依據(jù);因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應擔當相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一樣，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法接著履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔當違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一樣，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：乙方(手印)：

地址：地址：

法定代表人：身份證號(復印件附后)

本合同簽約代表人：電話

房屋裝修承攬合同范文二

甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號碼：身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在____縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)同等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務

1、乙方應加強對其施工人員的平安教化，嚴格管理，遵守平安操作，平安施工，為施工人員配備平安帽、平安繩、平安網(wǎng)等平安用具。由于乙方人員的有意或過失引起的平安事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負責供應磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。依據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、詳細裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機械以及模板、腳手架等全部勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從________年____月____日起先建設，到________年____月3____日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后________年內(nèi)，甲方發(fā)覺質(zhì)量問題的，乙方必需剛好進行修理。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：

第一次付款在施工起先后工程過半支付

其次次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐_______年后支付給乙方。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方緣由導致使合同無法履行的，乙方應擔當違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者實行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應擔當違約金元。

3、在乙方無違約行為的狀況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當擔當違約金

五、爭議解決方法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交____縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必需共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字：乙方簽字：________年____月____日________年____月____日

房屋裝修承攬合同范文三

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，________年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著同等自愿，協(xié)商一樣的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預付

第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________供應。

四、材料供應：

關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采納____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方供應，甲方供應的材料必需符合質(zhì)量標準，甲方供應的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)覺甲方供應的材料不符合質(zhì)量標準，應當剛好通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行擔當，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方供應，所供應的材料必需符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

四、質(zhì)量標準及驗收期限：

施工要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在____日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從________年____月____日到________年____月____日，如因甲方的緣由導致延誤工程進展或則不行抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由于甲方緣由導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方緣由導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前運用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方依據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺依據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當剛好通知甲方。因甲方怠于答復等緣由造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工須要甲方幫助的，甲方有幫助的義務。甲方不履行幫助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行幫助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地點：地點：

電話：電話：________年____月____日________年____月____日

房屋裝修承攬合同書

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，本著同等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

1、仿瓷：

5.00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆：

9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：

6.00元每平方米。

4、清水漆：1

5.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質(zhì)量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等懲罰;

6、甲方項目部依據(jù)工程總進度的要求進行施工支配，乙方應當聽從甲方支配及管理。

三、乙方責任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據(jù)施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方擔當相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程須要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得奢侈、破壞，不得更換甲方供應的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑(即壓光)。

3、須要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方擔當賠償責任;

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定擔當違約責任;

8、甲方在運用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員修理，超過____日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方擔當。

五、平安施工與檢查

1、乙方負責對其施工