2023年設備監(jiān)理師(設備監(jiān)理合同)高分通關試題46

2023年設備監(jiān)理合同題庫一、單選題1、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發(fā)出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時答案：B本題解析：《合同法》第16條：要約到達受要約人時生效。采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同，收件人指定特定系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)電文的，該數(shù)據(jù)電文進入該特定系統(tǒng)的時間，視為到達時間；未指定特定系統(tǒng)的，該數(shù)據(jù)電文進入收件人的任何系統(tǒng)的首次時間，視為到達時間。2、債務人將合同的部分義務轉(zhuǎn)讓給第三人的，應當()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準D.通知債權(quán)人并在合同管理機關備案答案：B本題解析：債務人將合同的義務全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應當經(jīng)債權(quán)人同意。債權(quán)人同意時轉(zhuǎn)讓生效。注意：只是“通知”不行，必須“同意”。3、在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。A.委托合同B.委托授權(quán)行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定答案：B本題解析：暫無解析4、下列關于聯(lián)營體的說法，錯誤的是()。A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負有連帶責任B.聯(lián)營體的牽頭方應由聯(lián)營體各方認可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位答案：C本題解析：暫無解析5、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業(yè)主B.設備監(jiān)理工程師C.設計人D.承包人答案：A本題解析：一般在設備工程完工時，業(yè)主應組織各方人員對設備工程項目進行驗收。驗收時會提出很多的不符合項，要求承包商消缺，且每個消缺項完成后，業(yè)主需認可簽字。直到全部的消缺項被認可后，方可認為合同的主體工程完成。6、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金答案：B本題解析：由于變更計劃、制造要求、提供的資料不正確、未如期提供設計工作必須的資料或工作條件，因而造成設計工作的返工、停工、窩工，或修改時，委托人應依照設計人實際消耗的工作量增付費用。7、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測C.設計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測答案：D本題解析：暫無解析8、在設備采購合同中，因買受人原因致使設備不能按照約定期限交付的，買受人應當自()之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。A.合同成立B.合同簽訂C.合同生效D.違反約定答案：D本題解析：設備風險承擔：因買受人的原因致使設備不能按照約定的期限交付的，買受人應當自違反約定之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。9、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標通知書答案：C本題解析：暫無解析10、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經(jīng)完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結(jié)清證明答案：B本題解析：暫無解析11、在對設備工程合同進行分析時，經(jīng)常用于合同風險分析的方法是()。A.流程圖法B.時序關系圖法C.對比分析法D.檢核表法答案：D本題解析：暫無解析12、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除答案：A本題解析：根據(jù)《合同法》規(guī)定，解除合同有以下方式：約定解除、法定解除。13、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方答案：C本題解析：暫無解析14、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應當征得()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門答案：B本題解析：暫無解析15、某水泥廠因技術(shù)問題致使生產(chǎn)的水泥達不到國家規(guī)定的標準，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權(quán)限答案：A本題解析：暫無解析16、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間答案：D本題解析：索賠意向通知應在覺察索賠事由發(fā)生后28天內(nèi)提交。17、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56答案：B本題解析：暫無解析18、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費答案：D本題解析：委托人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或合同項目停緩建，委托人均應支付應付的設計費，這屬于委托人的義務，而不是委托人的違約責任。19、對竣工后試驗的結(jié)果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結(jié)果產(chǎn)生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中答案：C本題解析：暫無解析20、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責任包括()。A.企業(yè)賠償責任、商家賠償責任B.民事責任、行政責任、刑事責任C.一切責任D.產(chǎn)品責任、缺陷責任答案：B本題解析：產(chǎn)品質(zhì)量責任是一種綜合法律責任，包括民事責任、行政責任和刑事責任。民事責任中又具體包括產(chǎn)品責任(侵權(quán)責任)和產(chǎn)品合同責任(瑕疵擔保責任)兩種。21、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權(quán)代理B.表見代理C.越權(quán)代理D.委托代理答案：B本題解析：暫無解析22、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后答案：B本題解析：暫無解析23、下列關于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設計成果B.對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充C.提供設計依據(jù)資料并對資料的正確性負責D.參加工程竣工驗收答案：C本題解析：C項：提供設計依據(jù)資料并對資料的正確性負責，應當是委托人的義務。24、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門答案：C本題解析：暫無解析25、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5答案：D本題解析：暫無解析26、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進行安全生產(chǎn)教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項目負責人答案：B本題解析：暫無解析27、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應當作出處理決定。A.14B.28C.35D.42答案：D本題解析：暫無解析28、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發(fā)運設備時承運部門簽發(fā)設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門答案：A本題解析：供貨方負責代運貨物的，以發(fā)貨時承運部門簽發(fā)貨單上的戳記日期為準。29、生產(chǎn)設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運人D.設備供應商答案：A本題解析：暫無解析30、流程圖法的使用條件是()。A.-項工作通過一個行為即可完成B.完成工作只需一個步驟C.描述一個事件從發(fā)生到終止的全過程，并存在邏輯分支D.描述多個事件之間的時間間隔答案：C本題解析：暫無解析31、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權(quán)獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤答案：C本題解析：暫無解析32、設備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實際損失C.提出索賠依據(jù)D.提出賠償金額答案：B本題解析：接到承包商索賠報告后，業(yè)主或設備監(jiān)理工程師就應該開始著手進行索賠審核工作。索賠審核的基本原則是：實事求是、重證據(jù)、不主觀臆斷。索賠審核主要工作包括：①查明索賠事由②甄別證據(jù)真?zhèn)微酆硕▽嶋H損失④比照索賠依據(jù)等。33、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責任的訴訟時效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10答案：B本題解析：暫無解析34、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金答案：D本題解析：在發(fā)生下列情形時，招標人有權(quán)沒收投標保證金：(1)投標人在投標有效期內(nèi)撤回其投標文件；(2)中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金或簽署合同協(xié)議。35、下列關于權(quán)利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權(quán)利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔的義務答案：A本題解析：暫無解析36、設備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調(diào)整合同計劃答案：B本題解析：技術(shù)措施一般是指在施工過程中采取先進的施工方法，或變更設計方案，對設計方案進行優(yōu)化，使用先進的設備，改變施工工藝等來實現(xiàn)進度和質(zhì)量目標的措施。37、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28答案：B本題解析：暫無解析38、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商答案：A本題解析：暫無解析39、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧勒蘸贤s定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況答案：B本題解析：如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，應依照合同約定的違約金比例乘以不能交貨的部分貨款計算違約金。40、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設備，但合同中未約定設備的質(zhì)量要求，則甲方應按照()履行。A.地方標準B.乙方企業(yè)標準C.國家標準D.甲方企業(yè)標準答案：C本題解析：暫無解析41、《合同法》賦予設備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設備工程上設定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設備工程價款包括承包人為設備工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個月答案：C本題解析：暫無解析42、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使答案：C本題解析：根據(jù)《合同法》規(guī)定，具有撤銷權(quán)的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)。43、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1答案：A本題解析：暫無解析44、發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時，發(fā)包方的財務人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關系屬于()之債。A.合同B.侵權(quán)行為C.不當?shù)美鸇.無因管理答案：C本題解析：暫無解析45、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業(yè)主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃答案：A本題解析：暫無解析46、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元答案：B本題解析：暫無解析47、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任答案：A本題解析：當事人約定檢驗期間的，買受人應當在檢驗期間內(nèi)將標的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的，視為標的物的數(shù)量或者質(zhì)量符合約定。48、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務關系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當?shù)美鸢福築本題解析：暫無解析49、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日答案：B本題解析：暫無解析50、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標委員行賄中標D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進行分包答案：D本題解析：暫無解析51、招標公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾答案：A本題解析：要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業(yè)廣告等為要約邀請。52、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認權(quán)D.代位權(quán)答案：B本題解析：委托人的介入權(quán)是指：受托人以自己名義與第三人訂立合同時，第三人不知道受托人與委托人之間代理關系的，受托人因第三人原因?qū)ξ腥瞬宦男辛x務，受托人應向委托人披露第三人，委托人可以行使受托人對第三人的權(quán)利。53、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償答案：D本題解析：承攬合同不一定采用書面形式；承攬人要獨立完成對工作成果質(zhì)量起關鍵作用的工作，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，應就第三人完成的工作對定做人負責；定做人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。54、合同履行是指合同當事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔各自的義務。A.合同法B.合同條款C.招投標法D.政府采購法答案：B本題解析：合同履行，是指合同當事人雙方依據(jù)合同條款的規(guī)定，實現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔各自負有的義務。55、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定答案：B本題解析：行政訴訟是法院應公民、法人或者其他組織的請求，通過審查行政行為的合法性的方式，解決特定范圍內(nèi)行政爭議的活動，是司法機關通過審查行政案件對行政機關行使職權(quán)活動進行監(jiān)督的法律制度。行政訴訟受案范圍包括：(1)行政處罰案件；(2)行政強制措施案；(3)侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營自主權(quán)案件；(4)行政許可案件；(5)不履行法定職責案件；(6)撫恤金案件；(7)違法要求履行義務的案件；(8)其他侵犯人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)的案件。56、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經(jīng)濟責任D.締約過失責任答案：D本題解析：當事人在訂立合同過程中知悉的商業(yè)秘密，無論合同是否成立，都不得泄露或者不正當?shù)氖褂?。泄露或者不正當?shù)厥褂迷撋虡I(yè)秘密給對方造成損失的，應當承擔損害賠償責任，因為在合同訂立過程中，所以承擔締約過失責任。57、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言答案：D本題解析：除非通過友好解決，否則，爭議應通過國際仲裁對其作出最終解決。新黃皮書規(guī)定：①爭議應根據(jù)國際商會仲裁規(guī)則最終解決；②爭議應由按照上述規(guī)則任命的三位仲裁員解決；③仲裁應以合同規(guī)定的交流語言進行。58、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量答案：C本題解析：《產(chǎn)品質(zhì)量法》中所稱的“產(chǎn)品”是指：①須經(jīng)過加工、制作。沒有經(jīng)過加工、制作的自然物，如初級農(nóng)產(chǎn)品、原始工礦產(chǎn)品等都不屬于產(chǎn)品責任法上“產(chǎn)品”的范圍。②用于銷售。用于銷售是指加工制作產(chǎn)品的目的在于銷售。雖然經(jīng)過加工、制作，但只為科學研究或自己使用，不以銷售為目的的產(chǎn)品不在本法調(diào)整的范圍之內(nèi)。至于產(chǎn)品是否已經(jīng)進入流通領域，則在所不問。但產(chǎn)品的生產(chǎn)者沒有將產(chǎn)品投入流通領域的，構(gòu)成抗辯理由。③不包括建筑工程。但用于建設工程的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備屬于產(chǎn)品。④不包括軍工產(chǎn)品。59、設備工程安裝中，如果由采購方負責設備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務內(nèi)容不應包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D.整個安裝調(diào)試過程應在供貨方現(xiàn)場人員指導下進行答案：A本題解析：安裝調(diào)試過程中，若采購方未依照供貨方的技術(shù)資料規(guī)定和現(xiàn)場服務人員的指導、未經(jīng)現(xiàn)場供貨技術(shù)服務人員簽字確認出現(xiàn)的問題，采購方自行負責(設備質(zhì)量問題除外)。60、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主答案：D本題解析：暫無解析61、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。A.設備的購買價格B.設備的殘值C.設備的全部重置成本D.設備的制造成本答案：C本題解析：暫無解析62、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對該部分工程進行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款答案：A本題解析：暫無解析63、基于現(xiàn)場保安，負責阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進入現(xiàn)場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司答案：B本題解析：暫無解析64、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔民事義務的企業(yè)是()。A.個人獨資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營企業(yè)D.法人企業(yè)答案：D本題解析：暫無解析65、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，付款計劃詳細規(guī)定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應當由()編制。A.承包商根據(jù)中標合同金額B.承包商根據(jù)投標金額C.工程師根據(jù)合同價格D.業(yè)主根據(jù)資金落實情況答案：A本題解析：暫無解析66、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設備，但合同中未約定設備的質(zhì)量要求，則甲方應按照()履行。A.地方標準B.乙方企業(yè)標準C.國家標準D.甲方企業(yè)標準答案：C本題解析：暫無解析67、NoneNone68、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關鍵性的工作答案：C本題解析：《合同法》有關“承攬合同”的規(guī)定為：承攬人將其承攬的工作交由第三人完成，應當就該第三人完成的工作向定作人負責。69、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人認為招標活動不符合法律規(guī)定進行投訴的，應當在自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關行政監(jiān)督部門B.仲裁機構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會答案：A本題解析：暫無解析70、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標通知書答案：C本題解析：暫無解析71、下列關于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師C.承包商應當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人答案：C本題解析：暫無解析72、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書答案：C本題解析：暫無解析73、代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己答案：B本題解析：考概念。74、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決答案：D本題解析：被申請人經(jīng)書面通知，無正當理由不到庭或未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以缺席判決。75、下列選項中，乙的哪種行為構(gòu)成我國《合同法》規(guī)定的承諾()。A.甲向丙發(fā)出要約，乙得知后向甲表示接受甲在要約中規(guī)定的條件B.甲向乙發(fā)出要約，要求乙在接到要約后七日內(nèi)給予答復，逾期未答復則視為承諾。乙未按期答復C.甲在報紙上刊登廣告稱：本公司有圣誕禮物出售，欲購者請速與本公司聯(lián)系。乙打電話給甲訂購若干D.甲在報紙上刊登附有價目表的廣告稱：本書店新到圖書若干，欲購者可在一個月內(nèi)匯款，款到寄書。乙匯款給甲答案：D本題解析：A項，受要約人是丙，并非乙，乙向甲表示接受不是承諾，而是要約。單純的緘默或不作為一般不能作為承諾的意思表示方式，除非法律強制規(guī)定、交易習慣表明或者當事人雙方事先明確同意。B項中，不作為作為承諾方式是甲的要約規(guī)定，乙沒有義務遵守此規(guī)定。C項，甲刊登的廣告是要約邀請，乙的行為是要約。76、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84答案：B本題解析：暫無解析77、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準答案：A本題解析：暫無解析78、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當行為C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議答案：B本題解析：暫無解析79、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務院B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局答案：B本題解析：暫無解析80、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6答案：B本題解析：暫無解析81、在對設備工程合同進行分析時，經(jīng)常用于合同風險分析的方法是()。A.流程圖法B.時序關系圖法C.對比分析法D.檢核表法答案：D本題解析：暫無解析82、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟答案：C本題解析：暫無解析83、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財產(chǎn)關系B.人身關系C.支配關系D.生產(chǎn)關系答案：A本題解析：在市場經(jīng)濟條件下，財產(chǎn)關系是民法的主要調(diào)整對象。84、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商答案：D本題解析：暫無解析85、根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后答案：A本題解析：根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》通用條件規(guī)定：承包商應在基準日期前仔細審查雇主要求。86、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現(xiàn)場D.提供設計文件答案：A本題解析：暫無解析87、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設備的數(shù)量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月答案：C本題解析：暫無解析88、流程圖法的使用條件是()。A.-項工作通過一個行為即可完成B.完成工作只需一個步驟C.描述一個事件從發(fā)生到終止的全過程，并存在邏輯分支D.描述多個事件之間的時間間隔答案：C本題解析：暫無解析89、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設計、同時開工、同時竣工C.同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用D.同時設計、同時施工、同時驗收答案：C本題解析：暫無解析90、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧勒蘸贤s定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況答案：B本題解析：如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，應依照合同約定的違約金比例乘以不能交貨的部分貨款計算違約金。91、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應當征得()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門答案：B本題解析：暫無解析92、下列關于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實答案：A本題解析：暫無解析93、下列文件均屬于設備工程監(jiān)理服務合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件答案：D本題解析：以上文件均為設備工程監(jiān)理服務合同的組成部分(適用時按順序進行解釋)：①協(xié)議書及附件(A、B、C)；②中標通知書(適用時)；③監(jiān)理投標書(適用時)；④專用條件；⑤通用條件。94、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業(yè)主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃答案：A本題解析：暫無解析95、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負責B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主答案：D本題解析：安全生產(chǎn)管理的基本方針是：安全第一、預防為主。96、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42答案：D本題解析：暫無解析97、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期答案：D本題解析：暫無解析98、保險合同是()約定保險權(quán)利義務關系的協(xié)議。A.投保人與被保險人B.投保人與受益人C.投保人與保險人D.保險人與被保險人答案：C本題解析：暫無解析99、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定答案：A本題解析：暫無解析100、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算答案：C本題解析：暫無解析101、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日答案：D本題解析：暫無解析102、下列關于權(quán)利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權(quán)利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔的義務答案：A本題解析：暫無解析103、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產(chǎn)生的費用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用答案：B本題解析：暫無解析104、下列關于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償答案：C本題解析：暫無解析105、當事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容答案：C本題解析：《合同法》第78條：當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。106、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤答案：B本題解析：暫無解析107、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據(jù)訴訟時效規(guī)定，此案的訴訟時效應從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日答案：C本題解析：根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，訴訟時效起算的時間一般為：侵害身體健康的，傷害明顯的，從受傷害之日起算；傷害當時未曾發(fā)現(xiàn)，后經(jīng)確診的，從傷勢確診之日起算。根據(jù)題目的描述，應當從2月9日起算。108、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同答案：B本題解析：暫無解析109、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方答案：C本題解析：暫無解析110、根據(jù)《侵權(quán)責任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責任的起始時間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴答案：A本題解析：暫無解析111、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。A.實體民事權(quán)利B.勝訴權(quán)C.起訴權(quán)D.抗辯權(quán)答案：B本題解析：暫無解析112、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量答案：C本題解析：《產(chǎn)品質(zhì)量法》中所稱的“產(chǎn)品”是指：①須經(jīng)過加工、制作。沒有經(jīng)過加工、制作的自然物，如初級農(nóng)產(chǎn)品、原始工礦產(chǎn)品等都不屬于產(chǎn)品責任法上“產(chǎn)品”的范圍。②用于銷售。用于銷售是指加工制作產(chǎn)品的目的在于銷售。雖然經(jīng)過加工、制作，但只為科學研究或自己使用，不以銷售為目的的產(chǎn)品不在本法調(diào)整的范圍之內(nèi)。至于產(chǎn)品是否已經(jīng)進入流通領域，則在所不問。但產(chǎn)品的生產(chǎn)者沒有將產(chǎn)品投入流通領域的，構(gòu)成抗辯理由。③不包括建筑工程。但用于建設工程的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備屬于產(chǎn)品。④不包括軍工產(chǎn)品。113、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5答案：C本題解析：暫無解析114、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權(quán)要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400答案：C本題解析：暫無解析115、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任答案：D本題解析：承擔締約過失責任的情形有4種：1惡意進行磋商2故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況3違背誠實信用原則的行為4違反締約中保密義務。116、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日答案：C本題解析：暫無解析117、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半答案：B本題解析：《合同法》第29條規(guī)定：“受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時到達要約人，但因其他原因承諾到達要約人時超過承諾期限的，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。”118、某設備工程項目的投標人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變答案：C本題解析：招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。不足15日的，招標人應當順延投標文件的截止時間。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標文件的組成部分。119、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強制執(zhí)行的效力C.當事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁答案：C本題解析：裁決作出后，當事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的，仲裁委員會或人民法院不予受理。120、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤答案：D本題解析：暫無解析121、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1答案：A本題解析：暫無解析122、設備工程合同生效后，設備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議答案：D本題解析：業(yè)主可以提出變更要求，要求承包商按變更實施，承包商也可以提合理化建議，業(yè)主可以酌情考慮。設備工程合同的變更既可能出自業(yè)主的要求，也可能來自承包商提出建議。123、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料答案：B本題解析：暫無解析124、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調(diào)解答案：D本題解析：暫無解析125、設備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協(xié)議書及招標文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件答案：D本題解析：設備工程合同文件一般包括合同條件、技術(shù)文件和附件組成。如果采用招標方式訂立合同的，還包括中標通知書、中標人的投標書及其附件等。126、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任答案：A本題解析：當事人約定檢驗期間的，買受人應當在檢驗期間內(nèi)將標的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的，視為標的物的數(shù)量或者質(zhì)量符合約定。127、下列關于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師C.承包商應當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人答案：C本題解析：暫無解析128、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設備工程合同生效前答案：A本題解析：暫無解析129、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發(fā)出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證答案：C本題解析：暫無解析130、依據(jù)有關勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的答案：B本題解析：暫無解析131、設備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調(diào)整合同計劃答案：B本題解析：技術(shù)措施一般是指在施工過程中采取先進的施工方法，或變更設計方案，對設計方案進行優(yōu)化，使用先進的設備，改變施工工藝等來實現(xiàn)進度和質(zhì)量目標的措施。132、設備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負責，供貨方參加B.由供貨方負責，采購方參加C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加答案：A本題解析：由于合同規(guī)定的性能驗收時間采購方已正式投產(chǎn)運行，這項驗收試驗由采購方負責，供貨方參加。133、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定答案：A本題解析：暫無解析134、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應當優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標函答案：D本題解析：暫無解析135、設備工程合同管理的根本任務是()。A.設備工程合同的簽訂、履行、保修B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝C.設備工程合同質(zhì)量、進度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同答案：C本題解析：設備工程合同管理，是對工程項目有關的各類合同從條件的擬定、協(xié)商、簽署到執(zhí)行情況的檢查和分析等環(huán)節(jié)進行的科學管理工作，以期通過合同管理實現(xiàn)工程項目”三大控制“的任務要求，維護當事人雙方的合法權(quán)益。136、保險作為風險轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風險事件的發(fā)生B.避免風險事件對保險標的的損害C.發(fā)生風險事件后得到經(jīng)濟補償D.發(fā)生風險事件后轉(zhuǎn)移責任答案：C本題解析：暫無解析137、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10答案：A本題解析：暫無解析138、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。A.不具備產(chǎn)品應當具備的使用性能而事先未作說明B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標準C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險D.產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況答案：C本題解析：暫無解析139、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設備，但合同中未約定設備的質(zhì)量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。A.地方標準B.國家標準C.乙方要求D.甲方企業(yè)標準答案：B本題解析：暫無解析140、大中型工程從發(fā)出中標通知書后的()天內(nèi)，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15答案：A本題解析：《招標投標法》規(guī)定，中標通知發(fā)出后的30天內(nèi)，雙方應按照招標文件和投標文件訂立書面合同，不得做實質(zhì)性修改。沒有區(qū)分大、中、小型工程。141、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商答案：C本題解析：暫無解析142、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對該部分工程進行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款答案：A本題解析：暫無解析143、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，下列關于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤答案：A本題解析：暫無解析144、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關鍵性的工作答案：C本題解析：《合同法》有關“承攬合同”的規(guī)定為：承攬人將其承攬的工作交由第三人完成，應當就該第三人完成的工作向定作人負責。145、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構(gòu)C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單答案：D本題解析：暫無解析146、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發(fā)運設備時承運部門簽發(fā)設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門答案：A本題解析：供貨方負責代運貨物的，以發(fā)貨時承運部門簽發(fā)貨單上的戳記日期為準。147、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期答案：A本題解析：暫無解析148、產(chǎn)品質(zhì)量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。A.民事責任B.行政責任C.經(jīng)濟責任D.刑事責任答案：C本題解析：暫無解析149、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)答案：A本題解析：暫無解析150、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28答案：B本題解析：暫無解析151、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4答案：B本題解析：債權(quán)人于債務人應當在合同中約定，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，債務人應當在不少于2個月的期限內(nèi)履行債務。152、設備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實際損失C.提出索賠依據(jù)D.提出賠償金額答案：B本題解析：接到承包商索賠報告后，業(yè)主或設備監(jiān)理工程師就應該開始著手進行索賠審核工作。索賠審核的基本原則是：實事求是、重證據(jù)、不主觀臆斷。索賠審核主要工作包括：①查明索賠事由②甄別證據(jù)真?zhèn)微酆硕▽嶋H損失④比照索賠依據(jù)等。153、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現(xiàn)場工作C.提交履約擔保D.開工日期答案：D本題解析：暫無解析154、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元答案：B本題解析：暫無解析155、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除答案：A本題解析：根據(jù)《合同法》規(guī)定，解除合同有以下方式：約定解除、法定解除。156、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業(yè)主B.設備監(jiān)理工程師C.設計人D.承包人答案：A本題解析：一般在設備工程完工時，業(yè)主應組織各方人員對設備工程項目進行驗收。驗收時會提出很多的不符合項，要求承包商消缺，且每個消缺項完成后，業(yè)主需認可簽字。直到全部的消缺項被認可后，方可認為合同的主體工程完成。157、按照FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書答案：A本題解析：竣工時間也稱竣工期限，是指投標書附錄中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間，包括根據(jù)合同規(guī)定給予的任何延長期。158、下列關于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師C.承包商應當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人答案：C本題解析：暫無解析159、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標之日起15日內(nèi)答案：C本題解析：暫無解析160、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書答案：C本題解析：暫無解析161、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門答案：A本題解析：暫無解析162、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，下列關于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤答案：A本題解析：暫無解析163、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款答案：A本題解析：債權(quán)人的代位權(quán)。它是指債權(quán)人為了保障其債權(quán)不受損害，而以自己的名義代替?zhèn)鶆杖诵惺蛊鋫鶛?quán)的權(quán)利。164、無權(quán)代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的答案：D本題解析：無權(quán)代理屬于效力待定的行為。其效力情況取決于“被代理人”和相對人后續(xù)的意思表示。165、下列選項中，乙的哪種行為構(gòu)成我國《合同法》規(guī)定的承諾()。A.甲向丙發(fā)出要約，乙得知后向甲表示接受甲在要約中規(guī)定的條件B.甲向乙發(fā)出要約，要求乙在接到要約后七日內(nèi)給予答復，逾期未答復則視為承諾。乙未按期答復C.甲在報紙上刊登廣告稱：本公司有圣誕禮物出售，欲購者請速與本公司聯(lián)系。乙打電話給甲訂購若干D.甲在報紙上刊登附有價目表的廣告稱：本書店新到圖書若干，欲購者可在一個月內(nèi)匯款，款到寄書。乙匯款給甲答案：D本題解析：A項，受要約人是丙，并非乙，乙向甲表示接受不是承諾，而是要約。單純的緘默或不作為一般不能作為承諾的意思表示方式，除非法律強制規(guī)定、交易習慣表明或者當事人雙方事先明確同意。B項中，不作為作為承諾方式是甲的要約規(guī)定，乙沒有義務遵守此規(guī)定。C項，甲刊登的廣告是要約邀請，乙的行為是要約。166、保險作為風險轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風險事件的發(fā)生B.避免風險事件對保險標的的損害C.發(fā)生風險事件后得到經(jīng)濟補償D.發(fā)生風險事件后轉(zhuǎn)移責任答案：C本題解析：暫無解析167、保險合同是()約定保險權(quán)利義務關系的協(xié)議。A.投保人與被保險人B.投保人與受益人C.投保人與保險人D.保險人與被保險人答案：C本題解析：暫無解析168、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應提前通知()。A.承包商B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表答案：A本題解析：暫無解析169、甲定做單位在乙處定做設備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門答案：B本題解析：對于國內(nèi)仲裁機構(gòu)作出的，并已經(jīng)生效的裁決，當事人應當按照裁決的內(nèi)容履行。一方當事人不履行的，另一方當事人可以向有管轄權(quán)的人民法院申請執(zhí)行。170、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9答案：A本題解析：招標人采用邀請招標方式的，應當向三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。171、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測C.設計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測答案：D本題解析：暫無解析172、承包商執(zhí)行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應負責修復并承擔由此產(chǎn)生的費用B.承包商應負責修復，由此產(chǎn)生的費用由責任方承擔C.責任方應負責修復并承擔由此產(chǎn)生的費用D.責任方應負責修復，由此產(chǎn)生的費用由承包商承擔答案：B本題解析：暫無解析173、當事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容答案：C本題解析：《合同法》第78條：當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。174、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應當向受害人承擔的法律責任是()。A.刑事責任B.瑕疵擔保責任C.行政責任D.產(chǎn)品責任答案：D本題解析：暫無解析175、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任答案：B本題解析：暫無解析176、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔保答案：B本題解析：憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與封存的樣品及其說明的質(zhì)量相同。177、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經(jīng)濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人答案：C本題解析：保險合同的概念：保險合同訂立后，投保人向保險人交付一定保險費，在被保險人遭遇特定災害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經(jīng)濟補償或給付保險金責任。178、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結(jié)算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日答案：B本題解析：暫無解析179、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。A.工程師承擔風險，承包商承擔費用B.工程師承擔風險，業(yè)主承擔費用C.承包商承擔風險和費用D.業(yè)主承擔風險和費用答案：C本題解析：暫無解析180、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業(yè)主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃答案：A本題解析：暫無解析181、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個月內(nèi)B.期滿前6個月內(nèi)C.期滿后15日內(nèi)D.期滿后3個月內(nèi)答案：A本題解析：暫無解析182、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發(fā)接收證書時答案：B本題解析：暫無解析183、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財產(chǎn)關系B.人身關系C.支配關系D.生產(chǎn)關系答案：A本題解析：在市場經(jīng)濟條件下，財產(chǎn)關系是民法的主要調(diào)整對象。184、根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表答案：C本題解析：這屬于雇主的變更權(quán)。在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，雇主可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。185、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查