2021-2022設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同基礎試題庫和答案要點

2021-2022設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同基礎試題庫和答案要點單選題（共80題）1、按照《安全生產法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失【答案】C2、依據(jù)有關勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B3、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B4、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現(xiàn)場的安全和預防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預防事故發(fā)生的職權。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應急救援人員D.專職醫(yī)護人員【答案】A5、業(yè)主有權延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。A.6個月B.1年C.2年D.3年【答案】C6、根據(jù)《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產品D.鐵礦石【答案】A7、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質量保修服務的期限稱為()。A.缺陷責任期B.質量保證期C.缺陷通知期D.設備維修期【答案】C8、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B9、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C10、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D11、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現(xiàn)場【答案】A12、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效【答案】C13、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應提前通知()。A.承包商B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】A14、發(fā)包方在與承包方結算工程款時，發(fā)包方的財務人員誤將核定的工程結算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關系屬于()之債。A.合同B.侵權行為C.不當?shù)美鸇.無因管理【答案】C15、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監(jiān)理單位B.設計單位C.建設工程質量監(jiān)督機構D.建設行政主管部門【答案】C16、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C17、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D18、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。A.實體民事權利B.勝訴權C.起訴權D.抗辯權【答案】B19、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B20、設備采購評標結束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內容不應當包括()。A.爭議的解決方式B.評標委員會的人員組成C.主要技術性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標候選人【答案】A21、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C22、交付設備的規(guī)格、質量等不符合合同規(guī)定，當采購方不同意接收時，由供貨方負責()。A.包換B.保修C.包修D.包修或包換【答案】D23、保險作為風險轉移的手段之一，其功能在于()。A.避免風險事件的發(fā)生B.避免風險事件對保險標的的損害C.發(fā)生風險事件后得到經(jīng)濟補償D.發(fā)生風險事件后轉移責任【答案】C24、某建設項目施工招標時，三家投標人組成了聯(lián)合體參加競標，最終該聯(lián)合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質較高方【答案】B25、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B26、根據(jù)《物權法》的規(guī)定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B27、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B28、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D29、根據(jù)《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。A.賠禮道歉B.責令停業(yè)C.罰款D.具結悔過【答案】A30、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發(fā)運設備時承運部門簽發(fā)設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門【答案】A31、基于現(xiàn)場保安，負責阻止未經(jīng)授權的人員進入現(xiàn)場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B32、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A33、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業(yè)主B.設備監(jiān)理工程師C.設計人D.承包人【答案】A34、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產監(jiān)督管理的部門【答案】C35、設備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。A.合同內容B.設備工程C.監(jiān)理合同D.設備合同【答案】D36、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C37、躍興工程公司與建設單位簽訂了工程施工承包合同，建設單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月C.向工地派駐1名建設單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測【答案】B38、基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)使用前，應當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C39、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B40、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B41、根據(jù)《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A42、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D43、在承包商負責照管期間，由于業(yè)主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B44、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規(guī)定期限內提交履約保證金【答案】D45、下列關于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實【答案】A46、承包商應將準備運往現(xiàn)場的任何生產設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C47、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C48、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D49、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質財產損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D50、根據(jù)《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B51、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內收到付款，有權向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C52、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術交底B.不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】B53、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】D54、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C55、合同法律關系的內容是()。A.權利和義務B.權利和責任C.法律事實D.法律行為【答案】A56、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調整對象。A.財產關系B.人身關系C.支配關系D.生產關系【答案】A57、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A58、《安全生產法》確定的安全生產管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負責B.安全為了生產、生產必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主【答案】D59、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A60、根據(jù)《安全生產法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產、經(jīng)營、儲存活動的生產經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D61、下列關于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續(xù)履行供貨義務C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續(xù)履行供貨義務D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B62、根據(jù)我國《招標投標法》，評標委員會應當按照()確定評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。A.合同法B.招標人意見C.招標文件D.招標內容【答案】C63、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B64、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式【答案】A65、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A66、下列關于行政復議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復議B.當事人對行政復議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結【答案】B67、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發(fā)初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】A68、某設備工程項目的投標人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標文件規(guī)定內容不一致，對該問題應以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變【答案】C69、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B70、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C71、依據(jù)有關勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B72、根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，有關抵押表述正確的是()。A.只能由債務人提供抵押物B.抵押人轉移對抵押物的占有C.抵押權人有權依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權人所有【答案】C73、發(fā)包方在與承包方結算工程款時，發(fā)包方的財務人員誤將核定的工程結算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關系屬于()之債。A.合同B.侵權行為C.不當?shù)美鸇.無因管理【答案】C74、根據(jù)《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。A.標的物交付時B.雙方當事人簽字或者蓋章時C.定金支付時D.承諾到達時【答案】B75、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現(xiàn)場D.提供設計文件【答案】A76、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B77、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機床存在質量缺陷D.某項目部進口日本的數(shù)控設備與合同不符，提起仲裁【答案】D78、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內容的是()。A.當事人的名稱或者姓名和住所B.標的、數(shù)量、質量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D79、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內C.覺察到該不可抗力事件的28天內D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內【答案】A80、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質量符合約定B.視為數(shù)量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A多選題（共35題）1、許可審批機關應當撤回生產許可的情形有()。A.被許可生產的產品列入國家決定淘汰產品目錄的B.被許可人不再生產被許可的產品的C.生產許可依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業(yè)自行轉讓生產許可證書【答案】ABC2、保留金的退還通常分兩次，退還前一半保留金的條件是()。A.工程通過竣工驗收B.已經(jīng)簽發(fā)工程接收證書C.業(yè)主已經(jīng)接管工程D.承包商已完成缺陷修補工作E.已經(jīng)簽發(fā)履約證書【答案】AB3、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程師在收到承包商提交的()后，應向業(yè)主發(fā)出最終付款證書。A.最終報表草案B.最終報表C.竣工結算報表D.設備維修和操作手冊E.結清證明【答案】B4、根據(jù)《民法通則》，下列情形中，可以導致訴訟時效中斷的有()。A.權利人向義務人的代理人主張權利B.權利人因病住院治療C.義務人承諾履行義務D.權利人向人民法院起訴E.訴訟時效期間最后6個月內發(fā)生地震，導致義務人無法履行義務【答案】ACD5、構成表見代理，一般應具備的條件包括()。A.相對人主觀上無過錯B.行為人主觀上有過錯C.行為人的代理行為為無權代理D.表見代理的后果由“被代理人”承擔E.在客觀上有足以使相對人相信行為人有代理權的事實【答案】AC6、按照《招投標法》的規(guī)定，()可以不進行招標，采用直接發(fā)包的方式委托建設任務。A.施工單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.監(jiān)理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D.項目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣E.項目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A7、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，承包商實施工程期間，遭遇不可預見的物質條件時，有權索賠工期和費用。該物質條件包括()。A.現(xiàn)場地質條件B.現(xiàn)場人為的物質障礙C.現(xiàn)場污染物D.現(xiàn)場水文條件E.現(xiàn)場氣候條件【答案】ABCD8、根據(jù)《招標投標法實施條例》，下列情形中，視為投標人相互串通投標的有()。A.不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制B.不同投標人的投標文件相互混裝C.不同投標人的投標保證金從同一單位的賬戶轉出D.同一集團的組織成員按集團要求協(xié)同投標E.不同投標人相互租借資質證書投標【答案】ABC9、在設備工程合同履行過程中，索賠的文件依據(jù)有()等。A.設備工程合同協(xié)議書B.設備工程合同條件C.批準的設備工程進度計劃D.設備工程監(jiān)理服務合同E.質量標準【答案】ABC10、因不可抗力終止合同后，承包商應將得到付款的物品向業(yè)主移交，移交的物品包括()。A.承包商的文件B.承包商的設備C.生產設備D.材料E.臨時工程【答案】ACD11、評標過程中，初步評審的主要內容包括()。A.投標人的合格性B.投標擔保C.資格證明文件D.業(yè)績E.報價的合理性【答案】ABCD12、根據(jù)《物權法》，用益物權包括()。A.留置權B.居住權C.土地承包經(jīng)營權D.地役權E.建設用地使用權【答案】CD13、下列關于缺陷通知期的說法，正確的有()。A.缺陷通知期限由雙方在合同中規(guī)定B.缺陷通知期從業(yè)主接收工程之日起開始計算C.在簽發(fā)接收證書時尚未完成的工作，承包商應在缺陷通知期屆滿期完成D.缺陷通知期到簽發(fā)履約證書之日止E.如果由于業(yè)主原因導致交付生產設備延誤，承包商不再承擔任何修復缺陷的義務【答案】ABC14、從業(yè)主角度講，設備工程合同總體策劃的內容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標方法D.明確評標程序E.編制設備工程合同管理計劃【答案】AB15、下列選項中，屬于無效合同的有()。A.一方以欺詐手段訂立的合同B.一方以脅迫手段訂立的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.損害社會公共利益的合同E.限制民事行為能力人訂立的合同【答案】CD16、根據(jù)FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于付款及其程序的說法，正確的有()。A.預付款結算和竣工結算均為期中付款B.工程師應在收到承包商提交的月報表后28天內簽發(fā)期中付款證書C.承包商應在收到履約證書后56天內提交最終報表草案D.業(yè)主應在收到最終付款證書后56天內付款E.結清證明應在承包商提交最終報表時生效【答案】ABCD17、設備工程委托招標代理的，招標代理人應當具備的條件有()。A.隸屬于建設行政主管部門B.經(jīng)工商登記取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照C.有從事設備工程代理咨詢服務業(yè)務的相應專業(yè)力量D.有一定數(shù)量取得招標職業(yè)資格的專業(yè)人員E.有從事設備工程招標的經(jīng)驗【答案】CD18、除撤銷生產許可可能對公共利益造成重大損害的外，具有下列()情形，許可審批機關應當撤銷生產許可。A.因不可抗力導致行政許可事項無法實施的B.被許可人以欺騙手段取得生產許可的C.超過法定職權作出準予生產許可決定的D.違反法定程序作出準予生產許可決定的E.對不具備申請資格的申請人準予生產許可的【答案】BCD19、設備工程合同履行過程中，合同控制主要有()階段控制。A.設計B.采購C.制造D.生產運營E.安裝【答案】ABC20、下列關于代理特征的表述，正確的有()。A.代理行為是代理人以被代理人的名義實施的行為B.代理行為產生的法律后果直接歸屬于被代理人C.代理人對任何行為均可實行代理D.被代理人必須具有民事行為能力E.代理權限是依據(jù)法律規(guī)定直接產生的【答案】AB21、在設備工程合同履行過程中，設備監(jiān)理工程師進行合同控制的日常工作有()。A.參與合同計劃的落實B.協(xié)調各方關系C.實施合同監(jiān)控D.合同文檔管理E.編制合同文件【答案】ABCD22、根據(jù)《仲裁法》，仲裁協(xié)議的內容包括()。A.仲裁時限B.請求仲裁的意思表示C.仲裁事項D.法律依據(jù)E.選定的仲裁委員會【答案】BC23、在我國，下列產品質量問題中，屬于產品瑕疵的有()。A.產品原材料中含有毒成分B.不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明C.不符合在產品包裝上注明采用的產品標準D.不符合生產企業(yè)的產品標準E.與實物樣品表明的質量狀況不符【答案】BC24、設備工程合同正式簽字前，當事人雙方的代表或其助手要復核準備簽字的正式文本。雙方應審查()。A.合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關標準規(guī)范的規(guī)定B.合同的完備性C.合同雙方的責、權、利的對等性D.合同語言文字的準確性E.履約保證的有效性【答案】ABCD25、下列產品中存在《產品質量法》所稱的“缺陷”的有()。A.致人中毒的假酒B.口感不佳的劣酒C.易醉人的高度酒D.突然爆炸炸壞家具的汽酒(爆炸原因為氣壓過高)E.增加腎臟負擔的啤酒【答案】AD26、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業(yè)特長C.各