房屋買賣合同模板集合9篇

第頁房屋買賣合同模板集合9篇房屋買賣合同篇1

賣方（下稱甲方）：

地址：

法定代表人：

買方（下稱乙方）：

身份證：

委托代理人：

托付代理人身份證：

乙方向甲方購買坐落于（以下簡稱為該商鋪）商品房壹套，雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同（預售）》（以下簡稱買賣合同），合同編號：號，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭

議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產(chǎn)權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款方法已達成一樣看法，詳細如下：

1、xx元。

2、乙方已繳付樓款/。

3、雙方退款事宜另行約定。

四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所須要的全部資料，并協(xié)作甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕協(xié)作辦理的，甲方有權暫緩推還乙方全部款項。

五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由乙方擔當。

六、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。除本協(xié)議明確約定外，任何一方均不對另一方主見買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，貳份留存政府相關部門，均具同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：托付代理人：

年月日

房屋買賣合同篇2

現(xiàn)有宅基地五改四樓房一套，面積長16米，寬14米，經(jīng)中間人，介紹給，兩家協(xié)議如下：

一、房子須要修建成8*8兩套房，三層樓板結構，一樓上層樓板之前打圈梁，二層打眉梁，一層圈梁下是盤條四根，圈梁上是12#鋼筋2根，眉梁要求14#以上鋼筋5根；

二、賣方要求買方修建所用磚需購的，房坡用的紅瓦；

三、買方在修成樣房打成樓梯之后，買方付賣方圓整，由賣方選其中一套，剩下的一套歸買方全部；

四、由賣方將水、電、煤氣、暖氣幫助分成兩套的構造，買方需支付自家的費用（賣方出過元的暖氣初裝款，剩余初裝費用由買方支付，煤氣費、家中暖氣設備費用由買賣雙方自行擔當）；

五、在修建期間，如有村委會、鄰居或賣方自身緣由的干擾，造成工程無法接著或者延緩的，由賣方負全部責任，但修建期間如有工人傷殘現(xiàn)象，賣方不負任何責任，由買方自行擔當。

六、本協(xié)議下房屋的《房屋全部權證》及《土地運用權證》尚未辦理，雙方需在證件正式辦理之日，由賣方幫助買方辦理（所需費用由買賣雙方自行擔當）；

七、本協(xié)議簽訂之后，開工之前，賣方需保證道路暢通，水電齊全，保證買方修建工程的順當；

八、在本協(xié)議協(xié)商范圍內(nèi)，如有一方違約，需向?qū)Ψ嚼U納違約金壹至伍萬元。本協(xié)議一式三份，買賣雙方各一份，中間人持一份。

賣方：

買方：

中間人：

年月日

房屋買賣合同篇3

甲方（出售方）：身份證號：

乙方（購買方）：身份證號：

房屋概況：房屋坐落在大慶市讓胡路區(qū)將來城19號樓一單元1202門，房屋產(chǎn)權面積為97.35平方米，以房產(chǎn)證上的面積為主，房屋毛坯，房屋運用年限年。

1、經(jīng)雙方商定，甲方在證明產(chǎn)權真實性前提下乙方支付甲方一萬元定金，該房屋以總價伍拾壹萬元進行成交，甲方過戶給乙方的同時，乙方向甲方交付房款總價的60%，其余房屋總價的40%由乙方住房公積金貸款支付給甲方，約定時限一個月之內(nèi)，如不能公積金貸款乙方將在7日內(nèi)一次性以現(xiàn)金方式支付剩余購房余額。

2、甲乙雙方約定過戶時間為甲方取得房屋產(chǎn)權五年整為過戶時限。

3、如乙方違約所交房屋買賣定金甲方不予返還。如甲方違約將根據(jù)房屋全款定金雙倍返還給乙方。

4、該房屋過戶所產(chǎn)生的一切費用由乙方擔當。

5、該房屋在租賃期間和交房之前由甲方擔當各項費用（物業(yè)費，采暖費水，電，閉路，通訊費等費用）。

本協(xié)議一式叁份，簽訂當日起生效，同時具有法律效力，任何一方違約均可以提起法律訴訟（不動產(chǎn)所在讓胡路區(qū)人民法院受理）。

甲方簽字：乙方簽字：電話：電話：

見證單位：（蓋章）

20xx年11月日

房屋買賣合同篇4

賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：_____________________

買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：_____________________

依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一樣的'基礎上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行，

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

其次條上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。

第三條付款時間與方法：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應在支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方，

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于付給甲方。

第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方運用，并應在交房當日將_________等費用結清。

第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方擔當。

第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方全部

若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條本合同一式三份20xx年房屋買賣合同甲方一份，乙方一份、房地產(chǎn)交易中心一份。

第八條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

第九條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十條雙方約定的其他事項：

房屋買賣合同篇5

賣方：(簡稱甲方)買方：(簡稱乙方)

依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在同等自愿、協(xié)商一樣的基礎上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條房屋的基本狀況：

甲方房屋坐落于;位于小區(qū)___幢單元室，房屋結構為__，房產(chǎn)證登記面積____平方米，地下室一間，面積平方米，房屋權屬證書號為。

其次條價格：

以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù)，每平米元，該房屋售價總金額為元整，大寫：。

第三條付款方式：

乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整(大寫：)，日內(nèi)交付元(大寫)，余款元(大寫)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限：

甲方應于本合同簽訂之日起日內(nèi)，將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責任：

乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規(guī)定的應付款限期之其次天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任：

除不行抗拒的自然災難等特別狀況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方運用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日，則視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的違約責任。

第七條關于產(chǎn)權過戶登記的約定：

甲方應幫助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的緣由造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書，乙方有權解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的__%賠償乙方損失。

第八條簽訂合同之后，所售房屋室內(nèi)設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛，質(zhì)量符合國家有關規(guī)定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付運用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方擔當。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理，于乙方無關。

第九條因本房屋全部權轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費均按國家的有關規(guī)定由甲乙雙方交納。

第十條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。

第十一條本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，甲、乙雙方同意向所在地人民法院起訴。

第十三條本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方：乙方：

年月日

房屋買賣合同篇6

原告：XXX，男，19XX年X月XX日生，漢族，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，職業(yè)XX，工作單位白銀市XX局，住白銀區(qū)長安路XX號，聯(lián)系電話XXXXXXXXXXX。

被告：張明生，男，19XX年XX月XX日生，漢族，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，職業(yè)，工作單位白銀市XX局白銀分局，住白銀區(qū)西山路XX號樓2單元XXX室，聯(lián)系電話15309xxxxx1016。

訴訟懇求：

1.撤銷原、被告之間購房合同；

2.判令被告擔當違約責任，向原告雙倍返還定金人民幣20000元；

3.由被告擔當本案全部訴訟費用。

事實和理由：

20xx年8月初，原告經(jīng)同事介紹，意向購買被告位于白銀西區(qū)蘋果家園22號樓4單元401室的房產(chǎn)一套，看房過程中，被告介紹，該房產(chǎn)實際全部人為其摯友仙云輝，仙云輝將該房產(chǎn)全權托付給被告，由被告代理出售，房產(chǎn)面積106.77平方米，建立年頭為20xx年。當原告及家人問及該房屋日后裝修能否砸掉非承重墻改造房屋格局時，被告滿口

答應可以砸墻，基于建筑常識，原告認為該房屋為框架建筑結構（實際為磚混結構），被告對此持默認看法，沒有對房屋建筑結構這一關鍵性問題履行其照實告知的義務。

原、被告雙方于20xx年8月11日就購房一事再次進行坐談，期間原告多次問及被告，購買此房產(chǎn)除購房款、過戶費、稅費外是否還需原告擔當其他費用，被告稱再無其他費用，雙方于當日晚達成口頭購房協(xié)議，約定房屋總價為41萬元人民幣，為表購房誠意，原告當即付給被告購房定金1萬元，由被告開具標注有“定金”字樣的1萬元借條一張留存于原告處。

20xx年8月13日，原告籌備房款之余在蘋果家園物業(yè)管理處詢問蘋果家園22號樓4單元401室房產(chǎn)狀況，物業(yè)管理處工作人員告知原告，該房產(chǎn)為磚混式建筑結構，絕不能砸墻變更原房屋格局，否則將干脆影響到整棟樓的住戶平安，除此以外還拖欠物業(yè)費用6000多元。原告馬上給被告打電話進行交涉，但被告堅持自己隱瞞房屋建筑結構及物業(yè)費用的行為沒有過錯，極力主見讓原告忽視房屋結構問題并由原告擔當6000多元物業(yè)費用，交涉無果。后原告多方聯(lián)系被告，提議協(xié)商解決爭端以接著履行合同，但被告寸步不讓，堅持由原告單方面擔當全部責任。20xx年8月27日晚，原告再次電話聯(lián)系被告，被告明確表示已將此房產(chǎn)在白銀區(qū)某房產(chǎn)中介登記出售，即將與他人簽訂購房合同，無意向原告出售此房產(chǎn)，并拒絕退還原告支付的定金，此事實有當晚電話錄音材料為證。

綜上，原告認為，原、被告之間雖未簽訂書面房屋買賣合同，但被告出具給原告的借條及20xx年8月27日晚電話錄音材料，可證明交易雙方、交易標的和交易價格，已經(jīng)形成合法有效的房屋買賣合同關系。被告在房屋交易過程中違反誠信，不履行其照實告知房屋狀況的義務，刻意隱瞞房屋建筑結構、拖欠的物業(yè)費用等關鍵性問題，產(chǎn)生分歧后，被告推卸己方責任，以定金為要挾，迫使原告接受其無理條件，為合同進一步履行制造障礙，合同目的落空；另一方面被告在未撤銷與原告已形成的購房合憐憫況下，又將房屋登記出售給第三人，事實上已購成“一房多賣”。被告的這些行為不僅奢侈了原告巨大的精力和時間，同時也嚴峻損害了原告的利益。為維護自己的合法權益，訴至貴院，請貴院依法支持原告的訴訟懇求。

此致

白銀市白銀區(qū)人民法院

起訴人：XXX

20xx年9月28日

房屋買賣合同篇7

賣方：，身份證號碼：

身份證地址：

聯(lián)系電話：

買方：，身份證號碼：

身份證地址：

聯(lián)系電話：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在同等、自愿、公允、協(xié)商一樣的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議：

第一條房屋基本狀況

（一）賣方所售房屋（以下簡稱該房屋）坐落為：開縣漢豐街道九龍路5號祥瑞中華城2棟26-6，該房屋所在樓層為26層，建筑面積共124.78平方米。

其次條房屋權屬狀況

（一）該房屋性質(zhì)為商品房。

（二）該房屋的租賃狀況為賣方未將該房屋出租。

第三條成交價格和付款方式

（一）經(jīng)買賣雙方協(xié)商一樣，該房屋成交價格為：人民幣741732.27元，大寫：柒拾肆萬壹仟柒佰貳拾貳元貳角柒分。

（二）買方付款方式如下：

1、本合同簽訂后當天，買方向賣方支付人民幣8萬元。

2、20xx年1月底支付人民幣21萬元。

3、從20xx年1月起先，由買方向銀行繳納按揭月供。在買方未能向銀行申請按揭勝利以前，由買方按月打入賣方名下的銀行卡繳納按揭月供。

4、如買方向未能按時向銀行繳按揭月供，影響賣方銀行信用，按買方違約對待，由買方擔當違約責任。

5、如買方到期不能辦理銀行按揭貸款，賣方在辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)之前向買方一次性支付剩余銀行按揭款。詳細數(shù)額以在銀行查詢的數(shù)額為準。

第四條權屬轉(zhuǎn)移登記

（一）雙方同意，自本房屋房產(chǎn)證下達2年后5個月之內(nèi)，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。在開發(fā)商處接收房屋的全部費用由買方負擔。賣方做好幫助工作。

（二）辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)全部的稅費由買方負擔。賣方做好幫助工作。

第五條違約責任

一、逾期交房責任。

除不行抗力外，賣方未按本合同第四條約定的期限賣方緣由未能將該房屋過戶到買方的，根據(jù)如下規(guī)定處理。

1、逾期在30日之內(nèi)，自第四條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金，并于該房屋實際交付之日起3日內(nèi)向買方支付違約金，合同接著履行；

2、逾期超過30日后，買方有權退房。買方退房的，賣方應當自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款，并根據(jù)合同總價款的30%向買方支付違約金。

二、逾期付款責任。

買方未根據(jù)第三條約定的時間付款的，根據(jù)以下規(guī)定處理：

1、逾期在30日之內(nèi)，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金，并于實際支付應付款之日起3日內(nèi)向賣方支付違約金，合同接著履行；

2、逾期超過30日后，賣方有權解除合同。賣方解除合同的，買方應當自解除合同通知送達之日起3日內(nèi)根據(jù)合同總價款的30%向賣方支付違約金，并由賣方退還買方全部已付款。

第六條不行抗力

因不行抗力不能根據(jù)約定履行本合同的，依據(jù)不行抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不行抗力不能根據(jù)約定履行合同的一方當事人應當剛好告知另一方當事人，并自不行抗力事務結束之日起3日內(nèi)向另一方當事人供應證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉(zhuǎn)移給買方。

第七條爭議解決方式

本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；

協(xié)商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。

第八條本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。雙方可以依據(jù)詳細狀況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除，應當采納書面形式。本合同附件及補充協(xié)議為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。

第八條本合同一式兩份，買賣雙方雙執(zhí)一份，具有同等法律效力。

賣方代理人：買方代理人：

合同簽訂日期：20xx年1月6日

房屋買賣合同篇8

賣方：（甲方），身份證號：_____________

買房：（乙方），身份證號：_____________

甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協(xié)議：

第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋詳細狀況，并自愿買受該房屋。該房屋詳細狀況如下：甲方所售房屋位于**，房屋占地面積約為**平方米，院子占地面積約為**平方米，房屋為*樓，一樓為*個門面，2、3樓為套房，中間有樓梯間，房屋總面積約為**平方米，一樓門面為框架結構，二、三樓住房為磚混凝聚構，二、三樓房屋平面圖見本合同附件；

其次條房屋價格及其他費用：甲、乙雙方協(xié)商一樣，甲方所售房屋總金額為人民幣**萬元整（￥**）；

第三條付款方式：簽訂合同之日一次性付清；

第四條特性約定：1、因乙方所購房屋為農(nóng)村群眾土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶須要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續(xù)問題，甲方應當專心全力協(xié)作乙方一齊解決妥當。若因此引發(fā)相應糾紛的，由甲方負責處理。2、如乙方所購房屋以后能夠辦理房產(chǎn)證時，甲方應予以專心協(xié)作，但相關費用由乙方自行負擔。

第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

第六條今后如房屋重建，甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地，土地賠償及住房面積賠償均歸乙方全部，甲方負責專心協(xié)作；

第七條本合同簽訂之后，房價漲落，買賣雙方不得反悔；

第八條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力；

第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效；

第十條本合同附二、三樓平面圖；

第十一條本合同一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份；

甲方（簽?。篲______住址：_____聯(lián)系電話：_____

乙方（簽?。篲_________聯(lián)系電話：_____

簽訂日期：___年___月___日

注：雙方在簽訂農(nóng)村房屋買賣合同時，因詢問當?shù)卣块T改房屋銷售交易是否合法。

房屋買賣合同篇9

出賣人(甲方)：配偶：

身份證號碼：身份號碼：

買受人(乙方)：

身份證號碼：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎上，就乙方向甲方認購房產(chǎn)簽訂本協(xié)議，以資共同信守