2023年一建《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》名師預(yù)測(cè)卷（五）附詳解

PAGEPAGE602023年一建《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》名師預(yù)測(cè)卷（五）附詳解一、單選題1.甲、乙雙方訂立的合同經(jīng)人民法院判決認(rèn)定為無(wú)效合同，則該合同自()時(shí)起不具有法律效力。A、合同訂立B、合同生效C、當(dāng)事人提起訴訟D、法院判決生效答案：A解析：本題考察的是：無(wú)效合同的法律后果。《合同法》規(guī)定，無(wú)效的合同或者被撤銷的合同自始沒(méi)有法律約束力。合同部分無(wú)效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。2.甲公司向乙公司購(gòu)買了一批鋼材，雙方約定采用合同書的方式訂立合同，由于施工進(jìn)度緊張，在甲公司的催促之下，雙方在未簽字蓋章之前，乙公司將鋼材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之間的買賣合同（）。(2015真題)A、無(wú)效B、成立C、可變更D、可撤銷答案：B解析：本題考查的是合同的訂立與合同成立?！逗贤ā返?2條規(guī)定，“當(dāng)事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)合同成立?！钡?7條還規(guī)定，“采用合同書形式訂立合同，在簽字或者蓋章之前，當(dāng)事人一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對(duì)方接受的，該合同成立?！?.按規(guī)定批準(zhǔn)開工報(bào)告不再辦理施工許可證的建設(shè)工程，必須符合()的規(guī)定。A、施工許可證發(fā)證機(jī)關(guān)B、省市人民政府C、國(guó)務(wù)院D、建設(shè)項(xiàng)目主管部門答案：C解析：照國(guó)務(wù)院規(guī)定的權(quán)限和程序批準(zhǔn)開工報(bào)告的建筑工程，不再領(lǐng)取施工許可證，這有二層含義，一是實(shí)行開工報(bào)告批準(zhǔn)制度的建設(shè)工程，必須符合國(guó)務(wù)院的規(guī)定，其他任何部門的無(wú)效；二是開工報(bào)告與施工許可證不要重復(fù)辦理。4.2010年4月20日甲與某開發(fā)公司簽訂商品房買賣合同，購(gòu)買一套120平方米的期房，并贈(zèng)送停車位一個(gè)，2010年12月26日開發(fā)商依據(jù)合同規(guī)定的時(shí)間交房時(shí)，通知甲：該房面積太小不符合該公司贈(zèng)送停車位的規(guī)定，因此不能贈(zèng)送甲停車位，當(dāng)時(shí)合同約定的贈(zèng)送停車位事項(xiàng)屬于銷售人員乙的錯(cuò)誤，公司已經(jīng)將乙處分了。甲接到該通知后，不可以選擇以下行為中的()。A、繼續(xù)履行合同B、和開發(fā)商協(xié)商將停車位的費(fèi)用折價(jià)返還給甲C、向法院申請(qǐng)撤銷該合同D、向乙要求賠償答案：D解析：所謂可撤銷合同，是指因意思表示不真實(shí)，通過(guò)有撤銷權(quán)的機(jī)構(gòu)行使撤銷權(quán)，使已經(jīng)生效的意思表示歸于無(wú)效的合同。本題中，本合同屬于可撤銷合同，可撤銷合同完全依據(jù)當(dāng)事人意思自治的原則，當(dāng)事人可以選擇繼續(xù)履行合同，也可以要求變更合同，還可以向法院或仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)撤銷合同，因此前面三個(gè)選項(xiàng)都是甲可以選擇的行為。甲是無(wú)法選擇第四個(gè)行為的，因?yàn)閺暮贤嵌葋?lái)說(shuō)，該合同是甲與開發(fā)商簽訂的，并不是與乙簽訂的，因此甲無(wú)權(quán)要求賠償。5.根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)的有效期為（）年，自核準(zhǔn)注冊(cè)之日起計(jì)算。A、5B、10C、15D、20答案：B解析：商標(biāo)的注冊(cè)有效期為10年，自核準(zhǔn)注冊(cè)之日起計(jì)算。綜上所述，本題正確答案為B。6.甲施工企業(yè)與乙施工企業(yè)合并，則原來(lái)甲的員工與甲簽訂的勞動(dòng)合同()。（2012）A、效力待定B、自動(dòng)解除C、失效D、繼續(xù)有效答案：D解析：用人單位發(fā)生合并或者分立等情況，原勞動(dòng)合同繼續(xù)有效，勞動(dòng)合同由承繼其權(quán)利和義務(wù)的用人單位繼續(xù)履行。7.某建設(shè)項(xiàng)目工期為2年，工程合同價(jià)為500萬(wàn)元人民幣。根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》的規(guī)定，申請(qǐng)施工許可證時(shí)期到位資金不得少于（）萬(wàn)元人民幣。A、500B、250C、150D、100答案：C解析：《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)。建設(shè)工期不足一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的50%，建設(shè)工期超過(guò)一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的30%。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)提供銀行出具的到位資金證明，有條件的可以實(shí)行銀行付款保函或者其他第三方擔(dān)保。本題中，項(xiàng)目工期為2年，因此到位的資金不得少于500×30%=150萬(wàn)元。綜上所述，本題正確答案為C。8.建筑工程一切險(xiǎn)是一種綜合性保險(xiǎn),下列屬于該險(xiǎn)種的被保險(xiǎn)人的是()。A、住建局的工作人員B、質(zhì)監(jiān)站工作人員C、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員D、技術(shù)顧問(wèn)答案：D解析：筑工程一切險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人范圍較寬，所有在工程進(jìn)行期間，對(duì)該項(xiàng)工程承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)各方（即具有可保利益的各方），均可作為被保險(xiǎn)人。如果被保險(xiǎn)人不止一家，則各家接受賠償?shù)臋?quán)利以不超過(guò)其對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的可保利益為限。被保險(xiǎn)人具體包括：(1)業(yè)主或工程所有人；（2)承包商或者分包商；（3)技術(shù)顧問(wèn)，包括業(yè)主聘用的建筑師、工程師及其他專業(yè)顧問(wèn)。9.關(guān)于抵押實(shí)現(xiàn)的說(shuō)法，正確的是（）。（2016）A、抵押物折價(jià)后，其價(jià)款超過(guò)債權(quán)數(shù)額的部分歸債務(wù)人所有，不足部分由債務(wù)人清償B、債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?，可以與抵押人協(xié)議以拍賣該抵押物所得價(jià)款受償C、同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押，抵押合同自簽訂之曰起生效的，拍賣、變賣抵押物所得價(jià)款按照合同生效的先后順序清償D、同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押，抵押合同以登記生效的，拍賣、變賣抵押物所得價(jià)款按債權(quán)比例清償答案：B解析：債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?，可以與抵押人協(xié)議以抵押物折價(jià)或者以拍賣、變賣該抵押物所得的價(jià)款受償。選項(xiàng)A錯(cuò)在，抵押物折價(jià)或者拍賣、變賣后，其價(jià)款超過(guò)債權(quán)數(shù)額的部分歸抵押人所有，不足部分由債務(wù)人清償。同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價(jià)款按照以下規(guī)定清償：（1）抵押合同以登記生效的，按抵押物登記的先后順序清償；順序相同的，按照債權(quán)比例清償。（2）抵押合同自簽訂之曰起生效的，如果抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償，順序相同的，按照債權(quán)比例清償。抵押物已登記的先于未登記的受償。所以，選項(xiàng)C和D說(shuō)反了。10.下列組織中，不具有法人資格的組織是()。A、大學(xué)B、項(xiàng)目經(jīng)理部C、公司D、社團(tuán)答案：B解析：目經(jīng)理部不具備法人資格，而是施工企業(yè)根據(jù)建設(shè)工程施工項(xiàng)目而組建的非常設(shè)的下屬機(jī)構(gòu)。11.對(duì)于達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案，應(yīng)由（）組織專家對(duì)專項(xiàng)方案進(jìn)行論證。A、安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B、建設(shè)單位C、施工單位D、建立單位答案：C解析：2013年建設(shè)工程法規(guī)真題第37題本題考查的知識(shí)點(diǎn)是編制安全專項(xiàng)施工方案。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工前編制專項(xiàng)方案；對(duì)于超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)專項(xiàng)方案進(jìn)行論證。綜上所述，C項(xiàng)正確。12.下列不會(huì)導(dǎo)致委托代理行為終止的是（）。A、代理期間屆滿B、被代理人取消委托C、代理人死亡D、被代理人喪失民事行為能力答案：D解析：（1）代理期間屆滿或代理事務(wù)完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人喪失民事行為能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作為被代理人或者代理人的法人終止。13.下列安全生產(chǎn)條件中，屬于建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件是()。（2015）A、有職業(yè)危害應(yīng)急救援預(yù)案，并配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備B、管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行2次安全生產(chǎn)教肓培訓(xùn)并考核合格C、特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，職得特種作業(yè)操作資格證書D、設(shè)罝安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配備兼職安全生產(chǎn)管理人員答案：C解析：建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列安全生產(chǎn)條件：(1)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;(2)保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入;(3)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員;(4)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格;(5)特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書;(6)管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次安全主產(chǎn)教肓培訓(xùn)并考核合格;(7)依法參加工傷保險(xiǎn)，依法為施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)費(fèi);(8)施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場(chǎng)所和安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求;(9)有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝;(10)有對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案;(11)有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備;(12)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。14.勞動(dòng)者可以立即解除勞動(dòng)合同且無(wú)需事先告知用人單位的情形是（）。A、用人單位未按照勞動(dòng)合同約定提供勞動(dòng)保護(hù)或者勞動(dòng)條件B、用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)者勞動(dòng)C、用人單位未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬D、用人單位制定的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動(dòng)者權(quán)益答案：B解析：2013年建設(shè)工程法規(guī)真題第67題本題考查的知識(shí)點(diǎn)是勞動(dòng)合同的解除和終止。用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)者勞動(dòng)的，或者用人單位違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)危及勞動(dòng)者人身安全的，勞動(dòng)者可以立即解除勞動(dòng)合同，不需事先告知用人單位。綜上所述，本題正確答案為B。15.根據(jù)施工許可制度的要求，建設(shè)項(xiàng)目因故停工，（）應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起1個(gè)月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告。A、項(xiàng)目部B、施工企業(yè)C、監(jiān)理單位D、建設(shè)單位答案：D解析：2006年建設(shè)工程法規(guī)真題第5題《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起一個(gè)月內(nèi)，向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護(hù)管理工作。綜上所述，本題正確答案為D。16.某項(xiàng)目重要分項(xiàng)工程發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更，監(jiān)理單位簽發(fā)工程暫停令，則施工現(xiàn)場(chǎng)停工期間防護(hù)所需費(fèi)用應(yīng)由()承擔(dān)。A、建設(shè)單位B、設(shè)計(jì)單位C、監(jiān)理單位D、施工單位答案：A解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施。施工現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)停止施工的，施工單位應(yīng)當(dāng)做好現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)，所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)，或者按照合同約定執(zhí)行。本題事項(xiàng)發(fā)生是建設(shè)單位責(zé)任，故應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)。17.（2019年真題）建設(shè)項(xiàng)目完工后，施工企業(yè)已提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如建設(shè)單位未組織竣工驗(yàn)收，當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，該項(xiàng)目的竣工日期（）。A、相應(yīng)順延B、以施工企業(yè)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為準(zhǔn)C、以合同約定的計(jì)劃竣工日期為準(zhǔn)D、以實(shí)際通過(guò)竣工驗(yàn)收之日為準(zhǔn)答案：B解析：P130-135當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情形分別處理:(1)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；(2)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期；(3)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。18.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定的行政處罰，由（）依照法定職權(quán)決定。A、人民檢查院B、人民法院C、公安消防機(jī)構(gòu)D、建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門答案：D解析：2005年建設(shè)工程法規(guī)真題第42題根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第68條規(guī)定，本條例規(guī)定的行政處罰，由建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門依照法定職權(quán)決定。綜上所述，本題正確答案是D。19.項(xiàng)目經(jīng)理部沒(méi)有按照合同約定完成施工任務(wù)，則應(yīng)由（）承擔(dān)違約責(zé)任。A、項(xiàng)目經(jīng)理B、建設(shè)單位C、項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人D、施工單位答案：D解析：項(xiàng)目經(jīng)理部不是獨(dú)立的法人，不具備承擔(dān)民事責(zé)任的能力，所以項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由企業(yè)法人承擔(dān)。因此，項(xiàng)目經(jīng)理部沒(méi)有按照合同規(guī)定完成任務(wù)的，由項(xiàng)目經(jīng)理部所屬的企業(yè)即施工單位承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。綜上所述，本題正確答案為D。20.施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安消防機(jī)構(gòu)作出的禁止施工處罰決定的，將由()負(fù)責(zé)強(qiáng)制執(zhí)行。（2012）A、作出決定的公安消防機(jī)構(gòu)B、公安機(jī)關(guān)C、人民法院D、建設(shè)行政主管部門答案：A解析：當(dāng)事人逾期不執(zhí)行停產(chǎn)停業(yè)、停止使用、停止施工決定的，自作出決定的公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)強(qiáng)制執(zhí)行。221.某供應(yīng)商明明知道施工企業(yè)法定代表人李某超越權(quán)限，仍然與其簽訂了設(shè)備銷售合同。根據(jù)合同法的規(guī)定，則該合同為()合同。A、效力待定B、無(wú)效C、可撤銷D、有效答案：A解析：效力待定合同：(一)限制行為能力人訂立的合同；(二)無(wú)權(quán)代理人訂立的合同；(三)無(wú)權(quán)處分行為。22.甲仲裁委員會(huì)于2011年9月1日收到張某和孫某的仲裁申請(qǐng)書，若仲裁委員會(huì)認(rèn)為不符合受理?xiàng)l件的，則仲裁委員會(huì)最遲應(yīng)于（）書面通知當(dāng)事人不予受理。A、2011年9月3日B、2011年9月5日C、2011年9月7日D、2011年9月10日答案：B解析：仲裁委員會(huì)收到仲裁申請(qǐng)書之日起5日內(nèi)，認(rèn)為符合受理?xiàng)l件的應(yīng)當(dāng)受理，并通知當(dāng)事人；認(rèn)為不符合受理?xiàng)l件的，應(yīng)當(dāng)書面通知當(dāng)事人不予受理，并說(shuō)明理由。23.下列單位中，()是房屋市政工程生產(chǎn)安全重大隱患排查治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全重大隱患排查治理工作制度，并落實(shí)到每一個(gè)工程項(xiàng)目A、建筑施工企業(yè)B、設(shè)計(jì)單位C、建設(shè)單位D、監(jiān)理單位答案：A解析：本題考核的是重大隱患治理掛牌督辦制度。建筑施工企業(yè)是房屋市政工程生產(chǎn)安全重大隱患排查治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全重大隱患排查治理工作制度，并落實(shí)到每一個(gè)工程項(xiàng)目。24.根據(jù)新建建筑節(jié)能相關(guān)規(guī)定,下列對(duì)相關(guān)單位義務(wù)的說(shuō)法,正確的是（）。A、施工圖設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照民用建筑節(jié)能推薦標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查B、建設(shè)單位不得明示或者暗示設(shè)計(jì)單位、施工單位違反民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工C、建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收,應(yīng)當(dāng)對(duì)民用建筑是否符合民用建筑節(jié)推薦制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查驗(yàn)D、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位及其注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員,可以按照民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理答案：B解析：本題考核了施工圖設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查,故A錯(cuò)。建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收,應(yīng)當(dāng)對(duì)民用建筑是否符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查驗(yàn),故C錯(cuò)。設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位及其注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)按照民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理,D錯(cuò)。25.某施工項(xiàng)目材料采購(gòu)合同中，雙方約定的違約金為4萬(wàn)元、定金為6萬(wàn)元。采購(gòu)方依約支付了6萬(wàn)元定金，供貨方違約后，采購(gòu)方有權(quán)主張的最高給付金額為（）萬(wàn)元。A、16B、10C、12D、4答案：C解析：2010年建設(shè)工程法規(guī)真題第16題本題主要考查承擔(dān)違約責(zé)任的種類。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無(wú)權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。本題中，采購(gòu)方支付了定金后，供貨方違約，因此應(yīng)當(dāng)返還雙倍定金，即6×2=12萬(wàn)元。綜上所述，本題正確答案為C。26.甲與乙簽訂房屋買賣合同，將自有的一幢房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向?qū)Ψ街Ц顿?gòu)房款25%的違約金。但在交房前，甲又與丙簽訂合同，將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過(guò)戶登記手續(xù)。則下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。A、若乙要求甲支付約定的違約金過(guò)分高于損失，甲可以請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少B、甲必須收回房屋并向乙方交付C、丙取得該房屋的所有權(quán)D、乙不能要求甲實(shí)際交付該房屋，但可以要求甲承擔(dān)違約責(zé)任答案：B解析：1.因?yàn)楸呀?jīng)辦理了該房屋的過(guò)戶手續(xù)，所以丙擁有了該房屋的所有權(quán)；2.甲沒(méi)有履行其與乙簽訂的買賣合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；3.《合同法》規(guī)定，約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。27.下列不屬于發(fā)包人義務(wù)的情形是（）。A、提供必要施工條件B、及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收C、向有關(guān)部門移交建設(shè)項(xiàng)目檔案D、就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明答案：D解析：2012年建設(shè)工程法規(guī)真題第38題本題主要考查建設(shè)單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。D項(xiàng)：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第23條的規(guī)定：“設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工單位作出詳細(xì)說(shuō)明。”所以D項(xiàng)屬于設(shè)計(jì)人的義務(wù)，非發(fā)包人的義務(wù)。所以D當(dāng)選。ABC項(xiàng)：發(fā)包人的主要質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)包括：（1）依法發(fā)包工程；（2）依法向有關(guān)單位提供原始資料；（3）限制不合理的干預(yù)行為；（4）依法報(bào)審施工圖設(shè)計(jì)文件；（5）依法實(shí)行工程監(jiān)理；（6）依法辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；（7）依法保證建筑材料等符合要求；（8）依法進(jìn)行裝修工程。所以，ABC均屬于發(fā)包人的義務(wù)，不選。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為D。28.某施工企業(yè)向某玻璃廠發(fā)出購(gòu)買玻璃的要約。要求玻璃廠5月20日之前確認(rèn)，玻璃廠于5月25日答復(fù)同意。玻璃廠同意的行為應(yīng)視為（）。A、要約邀請(qǐng)B、承諾C、承諾意向D、新要約答案：D解析：2012年建設(shè)工程法規(guī)真題第41題本題主要考查合同的邀約與承諾。要約是希望和他人訂立合同的意思表示。要約的有效期由要約人在要約中規(guī)定。要約人如果在要約中定有存續(xù)期間，受要約人必須在此期間內(nèi)承諾。受要約人超過(guò)承諾期限發(fā)出承諾的，除要約人及時(shí)通知受要約人該承諾有效的外，視為新要約。本題中，施工企業(yè)要求玻璃廠5月20日前確認(rèn)，玻璃廠于25日答復(fù)，超出了承諾的有效期，且施工企業(yè)未通知玻璃廠該承諾有效，因此玻璃廠的同意視為新要約。所以D正確，ABC錯(cuò)誤。綜上所述，本題正確答案為D。29.某施工單位以電子郵件的方式向某設(shè)備供應(yīng)商發(fā)出要約，該供應(yīng)商公布了三個(gè)電子郵箱，并且沒(méi)有特別指定。則此要約的生效時(shí)間是（）。A、該要約進(jìn)入任一電子郵箱的首次時(shí)間B、該要約進(jìn)入三個(gè)電子郵箱的最后時(shí)間C、該供應(yīng)商獲悉該要約收到的時(shí)間D、該供應(yīng)商理解該要約內(nèi)容的時(shí)間答案：A解析：2007年建設(shè)工程法規(guī)真題第37題采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同，收件人指定特定系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)電文的，該數(shù)據(jù)電文進(jìn)入該特定系統(tǒng)的時(shí)間，視為到達(dá)時(shí)間；未指定特定系統(tǒng)的，該數(shù)據(jù)電文進(jìn)入收件人的任何系統(tǒng)的首次時(shí)間，視為到達(dá)時(shí)間。綜上所述，本題正確答案為A。30.小剛未滿17歲即應(yīng)聘于某施工單位,下列關(guān)于此事說(shuō)法正確的是()A、小剛未成年,簽訂勞動(dòng)合同屬于無(wú)效勞動(dòng)合同B、因?yàn)槭桥R時(shí)工作,可以不簽勞動(dòng)合同C、不得安排小剛從事有毒有害的勞動(dòng)D、可以安排小剛從事有毒有害的勞動(dòng),但必須保證安全答案：C解析：未成年工是指年滿16周歲未滿18周歲的勞動(dòng)者?！秳趧?dòng)法》規(guī)定，禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國(guó)家規(guī)定的第4級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)和其他禁忌從事的勞動(dòng)。31.總承包單位甲公司經(jīng)建設(shè)單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現(xiàn)了施工質(zhì)量問(wèn)題，建設(shè)單位要求乙賠償。下列責(zé)任賠償?shù)恼f(shuō)法中，能夠成立的是（）。A、乙與建設(shè)單位無(wú)直接合同關(guān)系，建設(shè)單位應(yīng)要求甲賠償B、若甲已全部賠償建設(shè)單位損失，則建設(shè)單位無(wú)權(quán)再向乙要求賠償C、該質(zhì)量問(wèn)題是乙造成的，與甲無(wú)關(guān)D、對(duì)該質(zhì)量問(wèn)題乙與甲負(fù)有同等責(zé)任，乙僅承擔(dān)賠償?shù)?0%答案：B解析：2012年建設(shè)工程法規(guī)真題第57題本題主要考查總承包單位的責(zé)任。根據(jù)《建筑法》第29條第2款的規(guī)定：“建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)；分包單位按照分包合同的約定對(duì)總承包單位負(fù)責(zé)?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ虒?duì)建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任?！边B帶責(zé)任是指依照法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定，兩個(gè)或者兩個(gè)以上當(dāng)事人對(duì)其共同債務(wù)全部承擔(dān)或部分承擔(dān)，并能因此引起其內(nèi)部債務(wù)關(guān)系的一種民事責(zé)任。當(dāng)責(zé)任人為多人時(shí)，每個(gè)人都負(fù)有清償全部債務(wù)的責(zé)任，各責(zé)任人之間有連帶關(guān)系。本題中，總承包單位甲與分包單位乙承擔(dān)的是連帶責(zé)任，所以ACD錯(cuò)誤。連帶責(zé)任一方承擔(dān)全部賠償責(zé)任后，該責(zé)任就歸于消滅，建設(shè)單位也就無(wú)權(quán)要求乙賠償，所以B正確。綜上所述，本題正確答案為B。32.乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建筑公司的施工項(xiàng)目發(fā)生安全事故，應(yīng)由（）向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)部門報(bào)告。A、甲或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲和乙一起報(bào)告答案：B解析：根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第50條的規(guī)定，施工單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)傷亡事故報(bào)告和調(diào)查處理的規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)地向負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門報(bào)告；特種設(shè)備發(fā)生事故的，還應(yīng)當(dāng)同時(shí)向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門報(bào)告。接到報(bào)告的部門應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，如實(shí)上報(bào)。實(shí)行施工總承包的建設(shè)工程，由總承包單位負(fù)責(zé)上報(bào)事故。在本題中，乙建筑公司是分包商，甲建筑公司是總承包商，因此，要由甲負(fù)責(zé)上報(bào)事故。綜上所述，本題的正確答案為B。33.某建筑公司與某工程項(xiàng)目部簽訂了承包協(xié)議書，約定項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。但項(xiàng)目部不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，根本原因是()。A、沒(méi)有自己獨(dú)立的名稱B、沒(méi)有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所C、不是獨(dú)立法人D、沒(méi)有自己的組織機(jī)構(gòu)答案：C解析：于項(xiàng)目經(jīng)理部不具備獨(dú)立的法人資格，無(wú)法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。所以，項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果將由企業(yè)法人承擔(dān)。34.關(guān)于投標(biāo)人應(yīng)遵守的法律規(guī)定,下列說(shuō)法正確的一項(xiàng)是()A、投標(biāo)人之間不得協(xié)商投標(biāo)報(bào)價(jià)等投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容B、不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件可以由同一單位或者個(gè)人編制C、屬于同一集團(tuán)、協(xié)會(huì)、商會(huì)等組織成員的投標(biāo)人可以按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)D、投標(biāo)人之間采取的任何方面的聯(lián)合行動(dòng)全部都是違法的答案：A解析：招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，禁止投標(biāo)人相互串通投標(biāo)。有下列情形之一的，屬于投標(biāo)人相互串通投標(biāo)：投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報(bào)價(jià)等投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容；(2)投標(biāo)人之間約定中標(biāo)人；（3）投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)或者中標(biāo)；(4)屬于同一集團(tuán)、協(xié)會(huì)、商會(huì)等組織成員的投標(biāo)人按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)；5)投標(biāo)人之間為謀取中標(biāo)或者排斥特定投標(biāo)人而采取的其他聯(lián)合行動(dòng)。35.施工單位應(yīng)當(dāng)于（）出具質(zhì)量保修書。A、竣工驗(yàn)收合格時(shí)B、竣工驗(yàn)收備案時(shí)C、提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)D、提交竣工結(jié)算文件時(shí)答案：C解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等。綜上所述，本題正確答案為C。36.（2019年真題）關(guān)于建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的說(shuō)法，正確的是（）A、建設(shè)單位以裝飾工程質(zhì)量不符合約定主張保修的，應(yīng)予支持B、凡不符合合同約定或者驗(yàn)收規(guī)范的工程質(zhì)量問(wèn)題，施工企業(yè)均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任C、施工企業(yè)的保修責(zé)任可以全部免除D、施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任答案：D解析：P320-324《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第13條規(guī)定，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。37.下列情形中，用人單位可以解除勞動(dòng)合同的是（）。A、職工患病，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)B、女職工在孕期內(nèi)C、女職工在哺乳期內(nèi)D、在試用期間被證明不符合錄用條件答案：D解析：2012年建設(shè)工程法規(guī)真題第27題本題主要考查勞動(dòng)合同的解除和終止。D項(xiàng)：根據(jù)《勞動(dòng)合同法》第39條的規(guī)定：“勞動(dòng)者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動(dòng)合同：（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（二）嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度的；（三）嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，給用人單位造成重大損害的；（四）勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的情形致使勞動(dòng)合同無(wú)效的；（六）被依法追究刑事責(zé)任的?！盌項(xiàng)屬于（一）的情形，用人單位可以解除勞動(dòng)合同。所以D項(xiàng)當(dāng)選。ABC項(xiàng)：根據(jù)《勞動(dòng)合同法》第42條的規(guī)定：“勞動(dòng)者有下列情形之一的，用人單位不得依照本法第四十條、第四十一條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同：（一）從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的；（二）在本單位患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的；（三）患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；（四）女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的；（五）在本單位連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形?！盇項(xiàng)屬于（三）的情形，BC項(xiàng)屬于（四）的情形，用人單位都不能解除合同，所以ABC不當(dāng)選。綜上所述，本題正確答案為D。38.《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》規(guī)定，企業(yè)所得稅的稅率為（）。A、10%B、15%C、20%D、25%答案：D解析：本題考查的是建設(shè)工程稅收制度?！吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》規(guī)定，企業(yè)所得稅的稅率為25%。39.施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理屬于施工企業(yè)的().A、主要負(fù)責(zé)人B、法定代理人C、指定代理人D、企業(yè)授權(quán)的項(xiàng)目管理者答案：D解析：此，在每個(gè)施工項(xiàng)目上必須有一個(gè)經(jīng)企業(yè)法人授權(quán)的項(xiàng)目經(jīng)理。施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理，是受企業(yè)法人的委派，對(duì)建設(shè)工程施工項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)的項(xiàng)目管理者，是一種施工企業(yè)內(nèi)部的崗位職務(wù)。40.監(jiān)理單位受建設(shè)單位的委托對(duì)施工單位的行為進(jìn)行監(jiān)督管理，如果施工單位為了感謝監(jiān)理工程師幫助其處理了結(jié)構(gòu)難點(diǎn)處理問(wèn)題，支付給監(jiān)理工程師部分獎(jiǎng)金，這種做法根據(jù)規(guī)定屬于()。A、監(jiān)理工程師協(xié)助施工單位解決問(wèn)題得到獎(jiǎng)金是應(yīng)該的B、工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的承包單位不得有利害關(guān)系，此事不符合規(guī)定C、干了工作得到獎(jiǎng)金不屬于有利害關(guān)系D、只要建設(shè)單位同意監(jiān)理工程師可以得到該獎(jiǎng)金答案：B解析：《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》都規(guī)定，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項(xiàng)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。41.經(jīng)批準(zhǔn)需要使用國(guó)有建設(shè)用地的建設(shè)項(xiàng)目，申請(qǐng)建設(shè)用地須經(jīng)()批準(zhǔn)。A、縣級(jí)以上土地行政主管部門B、當(dāng)?shù)厝嗣裾瓹、土地行政主管部門的同級(jí)人民政府D、土地行政主管部門的上級(jí)土地管理部門答案：C解析：批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目需要使用國(guó)有建設(shè)用地的，單位應(yīng)當(dāng)持法律行政法規(guī)定的文件，向有批準(zhǔn)權(quán)的縣級(jí)以上人民政府土地行政部門提出建設(shè)用地申請(qǐng)，經(jīng)土地行政主管部門審查，報(bào)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)。42.某工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,發(fā)包人與機(jī)械廠簽訂了加工非標(biāo)準(zhǔn)的大型管道叉管的合同,并提供了制作叉管的鋼板。根據(jù)《合同法》,該合同屬于()合同。A、施工承包B、承攬C、信托D、委托答案：B解析：《合同法》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。加工屬于承攬合同。43.甲、乙、丙、丁四個(gè)公司分別出資500萬(wàn)、200萬(wàn)、200萬(wàn)、100萬(wàn)元建造一棟樓房，約定建成后按投資比例使用，但對(duì)樓房所有權(quán)歸屬和管理未作約定。關(guān)于該樓所有權(quán)和管理的說(shuō)法，正確的是（）。2014A、丁公司對(duì)其享有的份額有權(quán)轉(zhuǎn)讓B、該樓發(fā)生的管理費(fèi)用平均承擔(dān)C、該樓所有權(quán)為共同共有D、甲公司投資占50%，有權(quán)決定該樓的重大修繕事宜答案：A解析：本題考查的是所有權(quán)和管理。題中甲乙丙丁為按份共有，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；在按份共有時(shí)各方按照比例享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，選項(xiàng)BD錯(cuò)誤。44.依法實(shí)施強(qiáng)制監(jiān)理的工程項(xiàng)目，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有審查責(zé)任的是（）。A、發(fā)包人駐工地代表B、工程監(jiān)理單位C、設(shè)計(jì)單位D、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人答案：B解析：2013年建設(shè)工程法規(guī)真題第45題本題考查的知識(shí)點(diǎn)是工程監(jiān)理單位的安全責(zé)任?！督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述，B項(xiàng)正確。45.我國(guó)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當(dāng)事人約定采用書面形式訂立合同，當(dāng)事人未采用書面形式，從()時(shí)起就沒(méi)有法律效力的合同是無(wú)效合同。A、履行B、談判C、被確認(rèn)無(wú)效D、訂立答案：D解析：無(wú)效合同的特征是：（1)具有違法性；（2)具有不可履行性；（3)自訂立之時(shí)就不具有法律效力。46.某工程在9月10日發(fā)生了地震災(zāi)害迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認(rèn)為損害程度嚴(yán)重，需要拆除重建。9月17日發(fā)包人將依法單方解除合同的通告送達(dá)承包人，9月18日發(fā)包人接到承包人同意解除合同的回復(fù)。依據(jù)《合同法》的規(guī)定，該施工合同解除的時(shí)間為（）。A、9月10日B、9月15日C、9月17日D、9月18日答案：C解析：2009年建設(shè)工程法規(guī)真題第2題本題考查的是合同的解除。根據(jù)《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人解除合同的，應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方。合同自到達(dá)對(duì)方時(shí)解除。對(duì)方有異議的，可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力。法律、行政法規(guī)規(guī)定解除合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定。在本案中，發(fā)包方于9月17日將解除合同的通知送達(dá)承包人，因此合同自17日起解除。因此C項(xiàng)正確。綜上所述，本題的正確答案為C。47.甲施工企業(yè)誤將應(yīng)支付給乙供應(yīng)商的貸款支付給了丙供應(yīng)商。關(guān)于該筆貸款的返還，丙與甲之間債的產(chǎn)生根據(jù)屬于（）。2017真題A、不當(dāng)?shù)美鸅、侵權(quán)C、合同D、無(wú)因管理答案：A解析：本題考查的是不當(dāng)?shù)美?。不?dāng)?shù)美?，是指沒(méi)有法律上或者合同上的依據(jù)，有損于他人利益而自身取得利益的行為。由于不當(dāng)?shù)美斐伤死娴膿p害，因此在得利者與受害者之間形成債的關(guān)系。得利者應(yīng)當(dāng)將所得的不當(dāng)利益返還給受損失的人。不當(dāng)?shù)美a(chǎn)生的債被稱為不當(dāng)?shù)美畟?8.不良行為記錄是指建筑市場(chǎng)各方主體在工程建設(shè)工程中違反有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經(jīng)()級(jí)以上建設(shè)行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)查實(shí)和行政處罰所形成的記錄。A、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）B、縣C、市D、省答案：B解析：本題考察的是不良行為記錄。不良行為記錄是指建筑市場(chǎng)主體在工程建設(shè)過(guò)程中違反有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，經(jīng)縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門或者委托的執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)查實(shí)和行政處罰所形成的不良行為記錄。49.保證期間，債權(quán)人將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，（）。A、保證人同意后繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任B、保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任C、保證人與新的債權(quán)人協(xié)商后繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任D、保證人繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任答案：D解析：債權(quán)人將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，保證人在原保證擔(dān)保的范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任50.下列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中，屬于強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的是（）。2014A、工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)B、工程建設(shè)行業(yè)專用的試驗(yàn)方法C、工程建設(shè)行業(yè)專用的術(shù)語(yǔ)、符號(hào)D、工程建設(shè)勘察行業(yè)專用的質(zhì)量要求答案：A解析：本題考查的是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的范圍。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)（5）工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。51.一級(jí)建造師的注冊(cè)條件是（）。A、應(yīng)當(dāng)具有高級(jí)職稱B、無(wú)違法記錄C、受聘于兩個(gè)以下相關(guān)企業(yè)D、達(dá)到繼續(xù)教育要求答案：D解析：請(qǐng)初始注冊(cè)時(shí)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：1）經(jīng)考核認(rèn)定或考試合格取得資格證書；2)受聘于一個(gè)相關(guān)單位；3)達(dá)到繼續(xù)教育要求；4)沒(méi)有《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》中規(guī)定不予注冊(cè)的情形。52.建設(shè)單位不得明示或暗示施工單位違反()標(biāo)準(zhǔn)。A、工程建設(shè)國(guó)家B、工程建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D、工程建設(shè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)答案：C解析：建設(shè)單位不得以任何理由，要求建筑設(shè)計(jì)單位或者建筑施工企業(yè)在工程設(shè)計(jì)或者施工作業(yè)中，違反法律，行政法規(guī)和建筑工程質(zhì)量，安全標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量。53.乙施工單位通過(guò)招標(biāo)程序中標(biāo)了甲方開發(fā)公司的一個(gè)施工項(xiàng)目。簽約前，甲要求讓利5%，否則不簽約施工合同。后雙方按中標(biāo)價(jià)簽訂了備案合同，同時(shí)簽訂了讓利5%的補(bǔ)充協(xié)議?？⒐そY(jié)算時(shí)，甲按讓利協(xié)議扣減結(jié)算總價(jià)5%，乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院提起訴訟，要求按中標(biāo)價(jià)結(jié)算。下列說(shuō)法正確的是().（2013）A、應(yīng)以備案合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)B、該補(bǔ)充協(xié)議屬于可撤銷合同C、應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議作為結(jié)算工程價(jià)款依據(jù)D、乙方行為構(gòu)成合同違約答案：A解析：2004年10月發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第21條規(guī)定：“當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過(guò)備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的根據(jù)?！币虼耍袠?biāo)人與中標(biāo)人另行簽訂合同的行為屬違法行為，所簽訂的合同是無(wú)效合同。54.某施工分包合同約定，某大型施工起重機(jī)械由分包單位租賃用于工程施工，則該施工起重機(jī)械在使用前應(yīng)當(dāng)由（）共同進(jìn)行驗(yàn)收。A、總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位B、總承包單位、出租單位、安裝單位和監(jiān)理單位C、分包單位、出租單位、安裝單位和建設(shè)單位D、總承包單位、出租單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位答案：A解析：根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工單位在使用施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施前，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收；使用承租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件的，由施工總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的方可使用。綜上所述，本題的正確答案為A。55.下列關(guān)于車輛購(gòu)置稅的說(shuō)法中，不正確的是（）。A、銷售單位開展優(yōu)質(zhì)銷售活動(dòng)所開票收取的有關(guān)費(fèi)用，屬于經(jīng)營(yíng)性收入，應(yīng)作為價(jià)外收入計(jì)算征稅B、進(jìn)口自用的應(yīng)稅小汽車的計(jì)稅價(jià)格包括關(guān)稅完稅價(jià)格和關(guān)稅以及消費(fèi)稅C、納稅人自產(chǎn)自用應(yīng)稅車輛的計(jì)稅價(jià)格，按照納稅人生產(chǎn)的同類應(yīng)稅車輛的銷售價(jià)格確定，不包括增值稅稅款D、銷售汽車的納稅人代收的保險(xiǎn)費(fèi)，一律不計(jì)入計(jì)稅依據(jù)中征收車輛購(gòu)置稅答案：D解析：項(xiàng)D，代收款項(xiàng)應(yīng)區(qū)別征收：凡使用代收單位（受托方）票據(jù)收取款項(xiàng)，應(yīng)視為代收單位價(jià)外費(fèi)用，購(gòu)買者支付的價(jià)費(fèi)款，應(yīng)并入計(jì)稅價(jià)格中一并征稅；凡使用委托方票據(jù)收取，受托方只履行代收義務(wù)收取手續(xù)費(fèi)的款項(xiàng)，不并入計(jì)稅價(jià)格中征收車輛購(gòu)置稅。56.關(guān)于禁止無(wú)資質(zhì)或超資質(zhì)承攬工程的說(shuō)法，正確的是（）。(2015真題)A、施工總承包單位可以將房屋建筑工程的鋼結(jié)構(gòu)工程分包給其他單位B、總承包單位可以將建設(shè)工程分包給包工頭C、聯(lián)合體承包中，可以以高資質(zhì)等級(jí)的承包方為聯(lián)合體承包方的業(yè)務(wù)許可范圍D、勞務(wù)分包單位可以將其承包的勞務(wù)再分包答案：A解析：本題考查的是禁止無(wú)資質(zhì)或越級(jí)承攬工程的規(guī)定。選項(xiàng)B，《建筑法》明確規(guī)定，禁止總承包單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位；選項(xiàng)C，聯(lián)合體承包中，須以低資質(zhì)等級(jí)的承包方為聯(lián)合承包方的業(yè)務(wù)許可范圍；選項(xiàng)D勞務(wù)分包不能再分包。57.無(wú)證經(jīng)營(yíng)的包工頭王某的農(nóng)民工建筑隊(duì)，掛靠在具有二級(jí)資質(zhì)的某建筑公司下承包了一棟住宅樓工程，因工程質(zhì)量不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而給業(yè)主造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失，此經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由()承擔(dān)賠償責(zé)任。A、王某B、某建筑公司C、某建筑公司和王某連帶D、雙方按事先的約定答案：C解析：建筑法》第六十六條建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責(zé)令改正，沒(méi)收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。對(duì)因該項(xiàng)承攬工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個(gè)人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。58.某施工單位借用其他企業(yè)的資質(zhì)與建設(shè)單位簽訂了工程施工合同，由于工程竣工驗(yàn)收不合格，施工單位按要求進(jìn)行返工并經(jīng)再次驗(yàn)收后合格。于是施工單位請(qǐng)求支付工程款。關(guān)于本案，下列說(shuō)法正確的是()。A、施工合同是否有效待定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)支付工程款B、施工合同有效，建設(shè)單位可以不支付工程款C、施工合同有效，但建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)支付工程款D、施工合同無(wú)效；建設(shè)單位應(yīng)扣除修復(fù)費(fèi)用后支付工程款答案：D解析：建設(shè)工程施工合同無(wú)效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，按照以下情形分別處理：（一）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請(qǐng)求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的，應(yīng)予支持；（二）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請(qǐng)求支付工程價(jià)款的，不予支持。59.關(guān)于不符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的建筑工程說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。（2012）A、不得批準(zhǔn)開工建設(shè)B、已開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止施工C、已開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正D、已經(jīng)建成的，可以正常使用答案：D解析：不符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的建筑工程，建設(shè)主管部門不得批準(zhǔn)開工建設(shè)；已經(jīng)開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止施工、限期改正；已經(jīng)建成的，不得銷售或者使用。1760.（2019年真題）根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，施工企業(yè)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告A、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者建設(shè)行政主管部門B、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人C、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者施工企業(yè)負(fù)責(zé)人D、縣級(jí)以上人民政府或者建設(shè)行政主管部門答案：C解析：P232-234《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。61.對(duì)于大型人員密集場(chǎng)所或特殊工程外的一般建設(shè)工程，其消防驗(yàn)收方式為（）。A、在驗(yàn)收后應(yīng)當(dāng)報(bào)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案B、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)先行備案后進(jìn)行消防驗(yàn)收C、可以不經(jīng)消防驗(yàn)收，由公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽查D、施工單位應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防驗(yàn)收答案：A解析：根據(jù)《消防法》第13條的規(guī)定，按照國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建設(shè)工程竣工，依照下列規(guī)定進(jìn)行消防驗(yàn)收、備案：（一）國(guó)務(wù)院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場(chǎng)所和其他特殊建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防驗(yàn)收；（二）其他建設(shè)工程，建設(shè)單位在驗(yàn)收后應(yīng)當(dāng)報(bào)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案，公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行抽查。依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行消防驗(yàn)收的建設(shè)工程，未經(jīng)消防驗(yàn)收或者消防驗(yàn)收不合格的，禁止投入使用；其他建設(shè)工程經(jīng)依法抽查不合格的，應(yīng)當(dāng)停止使用。本題的情形適用上述的第（二）種規(guī)定。綜上所述，本題的正確答案為A。62.根據(jù)《合同法》，關(guān)于定作人權(quán)利和義務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。A、定作人有權(quán)隨時(shí)解除承攬合同，造成損失的應(yīng)當(dāng)賠償B、沒(méi)有約定報(bào)酬支付期限的，定作人應(yīng)當(dāng)先行預(yù)付C、報(bào)酬約定不清的，定作人有權(quán)拒付D、因定作人提供的圖紙不合理導(dǎo)致?lián)p失的，定作人與承攬人承擔(dān)連帶責(zé)任答案：A解析：2013年建設(shè)工程法規(guī)真題第32題本題考查的知識(shí)點(diǎn)是承攬合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)。A項(xiàng)：定作人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。故A項(xiàng)正確。BC項(xiàng)：定作人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限支付報(bào)酬，對(duì)支付報(bào)酬的期限沒(méi)有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。對(duì)于不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也不能按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定的，定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付；工作成果部分交付的，定作人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)支付。故BC項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)：承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，在統(tǒng)治定作人后，因定作人怠于答復(fù)等原因造成承攬人損失的，定作人應(yīng)當(dāng)賠償損失。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上所述，A項(xiàng)正確。63.施工人員對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)安全的試塊，試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在()監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)（2013）A、施工企業(yè)質(zhì)量管理部門B、設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位C、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D、建設(shè)單位或監(jiān)理單位答案：D解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。764.根據(jù)《社會(huì)消防安全教育培訓(xùn)規(guī)定》,在建工程的施工單位應(yīng)當(dāng)開展的消防安全教育工作應(yīng)包括()。A、建設(shè)工程施工中應(yīng)當(dāng)對(duì)施工人員進(jìn)行消防安全教育B、對(duì)明火作業(yè)人員進(jìn)行至少一次的消防安全教育C、組織滅火和應(yīng)急疏散演練D、在建設(shè)工地各處均設(shè)置消防安全宣傳欄,懸掛消防安全掛圖和消防安全警示標(biāo)識(shí)答案：C解析：在建工程的施工單位應(yīng)當(dāng)開展下列消防安全教育工作：(1)建設(shè)工程施工前應(yīng)當(dāng)對(duì)施工人員進(jìn)行消防安全教育；(2)在建設(shè)工地醒目位置、施工人員集中住宿場(chǎng)所設(shè)置消防安全宣傳欄，懸掛消防安全掛圖和消防安全警示標(biāo)識(shí)；(3)對(duì)明火作業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性的消防安全教育；(4)組織滅火和應(yīng)急疏散演練。65.開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的（）進(jìn)行。A、當(dāng)天公開B、當(dāng)天不公開C、同—時(shí)間公開D、同一時(shí)間不公開答案：C解析：2004年建設(shè)工程法規(guī)真題第17題根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開進(jìn)行；開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。綜上所述，本題正確答案是C。66.某建設(shè)單位2006年9月1日領(lǐng)取了施工許可證。由于特殊原因不能按期開工，故向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期。根據(jù)我國(guó)《建筑法》的規(guī)定，下列關(guān)于延期的說(shuō)法正確的是()。A、領(lǐng)取施工許可證不能延期B、可以延期，但只能延期一次C、延期以兩次為限，每次不超過(guò)兩個(gè)月D、超過(guò)延期界限的，施工許可證自行廢止答案：D解析：建筑法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期：延期以兩次為限，每次不超過(guò)3個(gè)月。既不開工也不申請(qǐng)延期或者超過(guò)延期時(shí)限的，施工許可證自行廢止。67.建設(shè)單位與施工單位在施工合同中對(duì)安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用預(yù)付、支付計(jì)劃未作約定或約定不明的，合同工期在一年以內(nèi)的，建設(shè)單位預(yù)付安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目費(fèi)用不得低于該費(fèi)用總額的()。A、40%B、30%C、50%D、60%答案：C解析：建設(shè)單位與施工單位在施工合同中對(duì)安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用預(yù)付、支付計(jì)劃未作約定或約定不明的，合同工期在一年以內(nèi)的，建設(shè)單位預(yù)付安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目費(fèi)用不得低于該費(fèi)用總額的50%;合同工期在一年以上的（含一年），預(yù)付安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用不得低于該費(fèi)用總額的30%,其余費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照施工進(jìn)度支付。68.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是（）。A、工程總承包B、專業(yè)分包C、專業(yè)承包D、勞務(wù)承包答案：C解析：2011年建設(shè)工程法規(guī)真題第7題本題考查的是總承包企業(yè)的資質(zhì)管理。根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》第5條的規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務(wù)分包三個(gè)序列。綜上所述，本題正確答案為C。jin69.關(guān)于工程合理使用年限的說(shuō)法，正確的是（）。2018真題A、工程合理使用年限是指工程的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)能保證在正常情況下安全使用的年限B、設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求，但不必注明工程合理使用年限C、工程合理使用年限是從工程實(shí)際轉(zhuǎn)移占有之日起算D、工程合理使用年限與《合同法》中工程合理使用期限的內(nèi)涵不一致答案：A解析：本題考查的是勘察、設(shè)計(jì)單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求，注明工程合理使用年限。工程合理使用年限是從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算。工程合理使用年限與《合同法》中工程合理使用期限的內(nèi)涵是一致的。70.建設(shè)單位為了項(xiàng)目能夠盡快投產(chǎn)，要求施工單位將合同約定的9個(gè)月合理工期壓縮至6個(gè)月，則建設(shè)單位可能承擔(dān)的法律責(zé)任不包括（）。A、責(zé)令其限期改正B、對(duì)其處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款C、造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪，承擔(dān)刑事責(zé)任D、建設(shè)單位直接責(zé)任人員承擔(dān)相應(yīng)行政責(zé)任答案：C解析：2006年建設(shè)工程法規(guī)真題第65題《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第56條規(guī)定，違反本條例規(guī)定，建設(shè)單位有下列行為之一的，責(zé)令改正，處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款：（一）迫使承包方以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo)的；（二）任意壓縮合理工期的；（三）明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或者施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量的；（四）施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自施工的；（五）建設(shè)項(xiàng)目必須實(shí)行工程監(jiān)理而未實(shí)行工程監(jiān)理的；（六）未按照國(guó)家規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的；（七）明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的；（八）未按照國(guó)家規(guī)定將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、有關(guān)認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報(bào)送備案的。C項(xiàng)：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第74條規(guī)定，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國(guó)家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)上述第56條和第74條可知，建設(shè)單位任意壓縮合理工期，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，是對(duì)建設(shè)單位的直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任，而非由建設(shè)單位來(lái)承擔(dān)刑事責(zé)任。事實(shí)上，這也是符合我國(guó)《刑法》關(guān)于單位犯罪的規(guī)定的?！缎谭ā返?0條規(guī)定，公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。也就是說(shuō)，單位承擔(dān)刑事責(zé)任的，必須由刑法明確規(guī)定為單位犯罪。但是，刑法中關(guān)于造成重大安全事故的犯罪均為個(gè)人犯罪。因此，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪時(shí)，建設(shè)單位無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任，應(yīng)由其直接負(fù)責(zé)人員來(lái)承擔(dān)刑事責(zé)任。所以C項(xiàng)當(dāng)選。AB項(xiàng)：AB項(xiàng)均屬于上述規(guī)定中，建設(shè)單位可能承擔(dān)的法律責(zé)任。所以AB不當(dāng)選。D項(xiàng)：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第73條規(guī)定，依照本條例規(guī)定，給予單位罰款處罰的，對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處單位罰款數(shù)額5%以上10%以下的罰款。由此可知，建設(shè)單位違反條例規(guī)定受到行政處罰的，建設(shè)單位直接責(zé)任人員也要承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任。所以，D項(xiàng)不當(dāng)選。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為C。多選題1.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，關(guān)于總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的法律責(zé)任的說(shuō)法，正確的有（）。A、分包單位應(yīng)當(dāng)按照分包合同約定對(duì)其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負(fù)責(zé)B、總承包單位有權(quán)按照合同約定要求分包單位對(duì)分包工程質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任C、總承包單位與分包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D、分包單位對(duì)全部工程的質(zhì)量向總承包單位負(fù)責(zé)E、總承包單位與分包單位對(duì)全部工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任答案：AC解析：2012年建設(shè)工程法規(guī)真題第72題本題主要考查總承包單位的責(zé)任。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定：總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的，分包單位應(yīng)當(dāng)按照分包合同的約定對(duì)其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負(fù)責(zé)，總承包單位與分包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。綜上所述，本題正確答案為AC。2.甲公司拖欠乙公司工程款一案，經(jīng)法院作出判決，現(xiàn)進(jìn)入執(zhí)行階段。法院可根據(jù)乙的申請(qǐng)，對(duì)甲的銀行存款采取的執(zhí)行措施有（）。A、封存B、扣押C、凍結(jié)D、強(qiáng)制交付E、劃拔答案：CE解析：2006年建設(shè)工程法規(guī)真題第97題《民事訴訟法》規(guī)定，被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)情況。人民法院有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。人民法院查詢、扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)的財(cái)產(chǎn)不得超出被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)的范圍。BCE項(xiàng)：對(duì)于銀行存款，采取的是凍結(jié)、劃撥的方式，對(duì)于物品采取扣押的方式，所以CE項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。AD項(xiàng)：AD項(xiàng)不屬于執(zhí)行措施，所以AD項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上所述，本題正確答案為CE。3.必須實(shí)施見(jiàn)證取樣和送檢試塊、試件和材料有（）。A、用于墻體的砌筑砂漿試塊B、用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊C、用于砌筑砂漿水泥中使用的摻加劑D、用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接頭試件E、地下、屋面、廁浴間使用的防水材料答案：BDE解析：必須實(shí)施見(jiàn)證取樣和送檢的試塊、試件和材料：（1）用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊；（2）用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；（3）用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件；（4）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（6）用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑；（7）地下、屋面、廁浴間使用的防水材料。4.勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)的組成成員應(yīng)有（）。A、工會(huì)代表B、律師C、同級(jí)人民法院代表D、企業(yè)方面代表E、勞動(dòng)行政部門代表答案：ADE解析：2010年建設(shè)工程法規(guī)真題第77題本題主要考查勞動(dòng)爭(zhēng)議的解決方式。根據(jù)《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》的規(guī)定，勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)由勞動(dòng)行政部門代表、工會(huì)代表和企業(yè)方面代表組成。綜上所述，本題正確答案為ADE。5.根據(jù)《建筑工程五方責(zé)任主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任終究暫行辦法》，下列人員中，屬于五方責(zé)任主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的有()。A、建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人C、設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人D、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理E、供貨單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答案：AD解析：《建筑工程五方責(zé)任主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》明確規(guī)定，建筑工程五方責(zé)任主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是指承擔(dān)建筑工程項(xiàng)目建設(shè)的建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師。6.某縣人民法院審理其管轄范圍內(nèi)的行政訴訟案件，應(yīng)當(dāng)依據(jù)和參照的規(guī)范性法律文件包括()。（2013）A、各地的地方法規(guī)B、法律、行政法規(guī)C、案件所在縣人民政府公開發(fā)布的規(guī)定D、案件所在地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章E、案件所在地的省、自治區(qū)、直轄市所在地的市人民政府的規(guī)章答案：ABE解析：人民法院審理行政案件，以法律和行政法規(guī)、地方性法規(guī)為依據(jù)。地方性法規(guī)適用于本行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的行政案件，審理民族自治地方的行政案件，并以該民族自治地方的自治條例和單行條例為依據(jù)。人民法院審理行政案件，參照規(guī)章。教材內(nèi)容有稍許變化。7.關(guān)于行政糾紛的說(shuō)法，正確的有（）。2017真題A、行政糾紛是平等主體間的財(cái)產(chǎn)糾紛B、只要發(fā)生行政糾紛，當(dāng)事人就可以自主選擇申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟C、行政訴訟的被告只能是行政機(jī)關(guān)D、只要當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議決定不服，就可以向人民法院提起行政訴訟E、行政糾紛的法律解決途徑有行政復(fù)議和行政訴訟答案：CE解析：本題考查的是行政糾紛的法律解決途徑。建設(shè)工程行政糾紛，是在建設(shè)工程活動(dòng)中行政機(jī)關(guān)之間或行政機(jī)關(guān)同公民、法人和其他組織之間由于行政行為而引起的糾紛，包括行政爭(zhēng)議和行政案件。行政訴訟的被告與原告是恒定的，即被告只能是行政機(jī)關(guān)，原告則是作為行政行為相對(duì)人的公民、法人或其他組織，而不可能互易訴訟身份。除法律、法規(guī)規(guī)定必須先申請(qǐng)行政復(fù)議的以外，行政糾紛當(dāng)事人可以自主選擇申請(qǐng)行政復(fù)議還是提起行政訴訟。行政糾紛當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議決定不服的，除法律規(guī)定行政復(fù)議決定為最終裁決的以外，可以依照《行政訴訟法》的規(guī)定向人民法院提起行政訴訟。行政糾紛的法律解決途徑主要有兩種，即行政復(fù)議和行政訴訟。8.下列情形中,視同工傷的情形有()。A、在工作時(shí)間和工作崗位,突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡的B、在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國(guó)家利益、公共利益活動(dòng)中受到傷害的C、在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi),因工作原因受到事故傷害的D、職工原在軍隊(duì)服役,因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘,已取得革命傷殘軍人證,到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的E、在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi),因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的答案：ABD解析：職工有下列情形之一的，視同工傷：在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡的；2)在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國(guó)家利益、公共利益活動(dòng)中受到傷害的；職工原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。職工有以上第1)項(xiàng)、第項(xiàng)情形的，按照《工傷保險(xiǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定享受工傷保險(xiǎn)待遇；職工有以上第3)項(xiàng)情形的，按照《工傷保險(xiǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定享受除一次性傷殘補(bǔ)助金以外的工傷保險(xiǎn)待遇。9.人民法院對(duì)第二審案件的審理，在下列表述中，正確的有（）。A、一審判決認(rèn)定事實(shí)基本清楚，引用法律并無(wú)不當(dāng)，發(fā)回重判B、一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，判決駁回上訴，維持原判決C、一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，發(fā)回一審人民法院重審D、判決適用法律錯(cuò)誤的依法改判E、當(dāng)事人對(duì)第二審案件的判決，不可以上訴答案：BCDE解析：ABCD項(xiàng)：根據(jù)《民事訴訟法》第一百七十條的規(guī)定，第二審人民法院對(duì)上訴案件，經(jīng)過(guò)審理，按照下列情形，分別處理：（一）原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確的，以判決、裁定方式駁回上訴，維持原判決、裁定；（二）原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤或者適用法律錯(cuò)誤的，以判決、裁定方式依法改判、撤銷或者變更；（三）原判決認(rèn)定基本事實(shí)不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實(shí)后改判；（四）原判決遺漏當(dāng)事人或者違法缺席判決等嚴(yán)重違反法定程序的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審。原審人民法院對(duì)發(fā)回重審的案件作出判決后，當(dāng)事人提起上訴的，第二審人民法院不得再次發(fā)回重審。B項(xiàng)屬于（一）；C項(xiàng)屬于（三）；D項(xiàng)屬于（二）；A項(xiàng)應(yīng)以判決、裁定方式駁回上訴，維持原判決、裁定，而不能發(fā)回重判，故A項(xiàng)錯(cuò)誤。E項(xiàng)：根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，我國(guó)民事訴訟實(shí)行兩審終審制，當(dāng)事人對(duì)人民法院作出的二審判決不可以提起上訴，只能在判決生效后六個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)?jiān)賹?。因此，E項(xiàng)正確。綜上所述，本題的正確答案為BCDE。10.按《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的企業(yè)事業(yè)單位，必須保持防治環(huán)境噪聲污染的設(shè)施的正常使用；()環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施的，必須事先報(bào)經(jīng)環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)。A、報(bào)裝B、維修C、調(diào)試D、拆除E、閑置答案：DE解析：本題考察的是：對(duì)產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染企業(yè)事業(yè)單位的規(guī)定?！董h(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的企業(yè)事業(yè)單位，必須保持防治環(huán)境噪聲污染的設(shè)施的正常使用；拆除或者閑置環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施的，必須事先報(bào)經(jīng)所在地的縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)。11.關(guān)于買賣合同的說(shuō)法，正確的有（）。2016A、標(biāo)的物在交付之前產(chǎn)生的孳息，歸出賣人所有B、試用期間屆滿，試用買賣的買受人對(duì)是否購(gòu)買標(biāo)的物未做表示的，視為購(gòu)買C、買受人已經(jīng)支付標(biāo)的物總價(jià)款的75%以上的，出賣人無(wú)權(quán)要求取回標(biāo)的物D、因標(biāo)的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于從物E、標(biāo)的物在訂立合同之前已為買受人占有的，合同生效的時(shí)間為交付時(shí)間答案：ABE解析：本題考查的是買賣合同。選項(xiàng)C，分期付款的買受人未支付到期價(jià)款的金額達(dá)到全部?jī)r(jià)款的五分之一的，出賣人有權(quán)要求買受人支付全部?jī)r(jià)款或者解除合同。選項(xiàng)D，因標(biāo)的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于從物。12.根據(jù)《建筑法》，實(shí)施建設(shè)工程監(jiān)理前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將委托的()，書面通知被監(jiān)理的建筑施工企業(yè)。（2014）A、工程監(jiān)理單位B、工程監(jiān)理人員的名單C、工程監(jiān)理權(quán)限D(zhuǎn)、工程監(jiān)理的內(nèi)容E、工程監(jiān)理入場(chǎng)時(shí)間答案：ACD解析：根據(jù)《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，實(shí)施建筑工程監(jiān)理前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將委托的工程監(jiān)理單位、監(jiān)理的內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限，書面通知被監(jiān)理的建筑施工企業(yè)，教材無(wú)相關(guān)內(nèi)容。超綱13.《綠色施工導(dǎo)則》對(duì)節(jié)能措施，機(jī)械設(shè)備與機(jī)具，生產(chǎn)、生活及辦公臨時(shí)設(shè)施，施工用電及照明分別作出規(guī)定。其中節(jié)能措施包括()。A、制訂合理施工能耗指標(biāo)B、施工現(xiàn)場(chǎng)分別設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)C、根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝妥匀毁Y源條件，充分利用太陽(yáng)能、地?zé)岬瓤稍偕茉碊、在施工組織設(shè)計(jì)中，合理安排施工順序、工作面E、優(yōu)先使用監(jiān)理單位推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機(jī)具答案：ABCD解析：本題考核的是節(jié)能措施。《綠色施工導(dǎo)則》對(duì)節(jié)能措施，機(jī)械設(shè)備與機(jī)具，生產(chǎn)、生活及辦公臨時(shí)設(shè)施，施工用電及照明分別作出規(guī)定。其中節(jié)能措施包括：(1)制訂合理施工能耗指標(biāo)，提高施工能源利用率。(2)優(yōu)先使用國(guó)家、行業(yè)推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機(jī)具，如選用變頻技術(shù)的節(jié)能施工設(shè)備等。(3)施工現(xiàn)場(chǎng)分別設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)，定期進(jìn)行計(jì)量、核算、對(duì)比分析，并有預(yù)防與糾正措施?！静实啊繅狠S卷，考前會(huì)在更新哦~軟件(4)在施工組織設(shè)計(jì)中，合理安排施工順序、工作面，以減少作業(yè)區(qū)域的機(jī)具數(shù)量，相鄰作業(yè)區(qū)充分利用共有的機(jī)具資源。(5)根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝妥匀毁Y源條件，充分利用太陽(yáng)能、地?zé)岬瓤稍偕茉础?4.下列標(biāo)準(zhǔn)屬于強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的有（）。A、行業(yè)專用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)B、工程建設(shè)通用的安全標(biāo)準(zhǔn)C、工程建設(shè)專用的制度方法標(biāo)準(zhǔn)D、工程建設(shè)通用的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)E、工程建設(shè)行業(yè)專用的評(píng)定方法標(biāo)準(zhǔn)答案：BD解析：2013年建設(shè)工程法規(guī)真題第86題本題主要考查工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。下列標(biāo)準(zhǔn)屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)：（1）工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工（包括安裝）及驗(yàn)收等通用的綜合標(biāo)準(zhǔn)和重要的通用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（2）工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)；（3）工程建設(shè)重要的通用的術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)、量與單位、建筑模型和制圖方法標(biāo)準(zhǔn)；（4）工程建設(shè)重要的通用的試驗(yàn)、檢驗(yàn)和評(píng)定方法等標(biāo)準(zhǔn)；（5）工程監(jiān)事重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（6）國(guó)家需要控制的其他工程建設(shè)通用的標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述，本題正確答案為BD。15.行政處罰易導(dǎo)致的行政糾紛，通常是行政處罰()。A、超越職權(quán)B、濫用職權(quán)C、違反約定程序D、事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤E、適用法律錯(cuò)誤答案：ABDE解析：本題考核的是建設(shè)工程行政糾紛。行政處罰易導(dǎo)致的行政糾紛，通常是行政處罰超越職權(quán)、濫用職權(quán)、違反法定程序、事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤、適用法律錯(cuò)誤等。16.建設(shè)單位因急于投產(chǎn)，擅自使用了未經(jīng)竣工驗(yàn)收的工程。使用過(guò)程中，建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)了一些質(zhì)量缺陷，遂以質(zhì)量不符合約定為由將施工單位訴到人民法院，則下列情形中，能夠獲得人民法院支持的有（）。A、有防水要求的衛(wèi)生間發(fā)生滲漏B、基礎(chǔ)底板斷裂C、電氣管線不通路D、給水管道接口漏水E、主體結(jié)構(gòu)明顯傾斜答案：BE解析：2007年建設(shè)工程法規(guī)真題第80題建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持；但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。綜上所述，本題正確答案為BE。17.根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，下列施工合同履行過(guò)程中發(fā)生的情形，當(dāng)事人可以解除合同的有（）。A、發(fā)生泥石流將擬建工廠選址覆蓋B、由于報(bào)價(jià)失誤，施工單位在訂立合同后表示無(wú)力履行C、建設(shè)單位延期支付工程款，經(jīng)催告后同意提供擔(dān)保D、施工單位施工組織不力，導(dǎo)致工程上期延誤，使該項(xiàng)目已無(wú)投產(chǎn)價(jià)值E、施工單位未經(jīng)建設(shè)單位同意，擅自更換了現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員答案：ABD解析：2007年建設(shè)工程法規(guī)真題第92題有下列情形之一的，當(dāng)事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；（二）在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；（三）當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（四）當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；（五）法律規(guī)定的其他情形。A項(xiàng)：泥石流屬于（一）中的不可抗力，所以A項(xiàng)可以解除合同，當(dāng)選。B項(xiàng)：屬于（二）明確表示不履行。所以B項(xiàng)可以解除合同，當(dāng)選。D項(xiàng)：屬于（四）的情形，所以D項(xiàng)可以解除合同，當(dāng)選。C項(xiàng)：經(jīng)催告后，已經(jīng)提供了擔(dān)保，合同不能解除，只能繼續(xù)履行，所以C項(xiàng)不可以解除合同，不選。E項(xiàng)：更換現(xiàn)場(chǎng)人員不是法定解除合同的理由。所以E項(xiàng)不選。綜上所述，本題正確答案為ABD。18.乙公司投標(biāo)中標(biāo)按甲公司的要求建造一個(gè)特殊的構(gòu)筑物，雙方簽訂了合同。乙公司將其中的部分工作交由丙公司完成。按照承攬合同的法律規(guī)定，下列說(shuō)法中正確的是（）。A、乙有權(quán)自行將主要工作交給丙完成B、甲有權(quán)解除合同C、甲只能繼續(xù)履行合同D、乙與丙之間的合同無(wú)效E、乙將部分工作交由丙完成應(yīng)征得甲同意答案：BE解析：ABCE項(xiàng)：根據(jù)《合同法》第253條的規(guī)定，承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)；未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同。因此，BE項(xiàng)正確，AD項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)：根據(jù)上述《合同法》的規(guī)定，合同自訂立時(shí)起生效。本題乙將部分工作交由丙完成應(yīng)經(jīng)甲同意，未經(jīng)甲同意并不影響乙丙之間合同的效力，乙丙之間的合同成立且生效，甲可以解除合同。因此，D項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。綜上所述，本題的正確答案為BE。19.（2020年真題）根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)急預(yù)案分為（）。A、綜合應(yīng)急預(yù)案B、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案C、總體應(yīng)急預(yù)案D、詳細(xì)應(yīng)急預(yù)案E、現(xiàn)場(chǎng)處置方案答案：ABE解析：P268-270生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。20.根據(jù)《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，自購(gòu)建筑起重機(jī)械的使用單位使用的建筑起重機(jī)械應(yīng)當(dāng)予以報(bào)廢，并向原備案機(jī)關(guān)辦理注銷手續(xù)的情形有（）。2018真題A、沒(méi)有完整安全技術(shù)檔案的B、屬國(guó)家明令淘汰或者禁止使用的C、超過(guò)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者制造廠家規(guī)定的使用年限的D、沒(méi)有齊全有效的安企保護(hù)裝置E、經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的答案：BCE解析：本題考查的是機(jī)械設(shè)備等單位相關(guān)的安全責(zé)任。有下列情形之一的建筑起重機(jī)械，不得出租、使用：（1）屬國(guó)家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超過(guò)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者制造廠家規(guī)定的使用年限的；（3）經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的；（4）沒(méi)有完整安全技術(shù)檔案的；（5）沒(méi)有齊全有效的安全保護(hù)裝置的。建筑起重機(jī)械有以上第（1）、（2）、（3）項(xiàng)情形之一的，出租單位或者自購(gòu)建筑起重機(jī)械的使用單位應(yīng)當(dāng)予以報(bào)廢，并向原備案機(jī)關(guān)辦理注銷手續(xù)。21.某政府投資項(xiàng)目，承包人提交的竣工結(jié)算報(bào)告價(jià)格為2300萬(wàn)元，發(fā)包人按照規(guī)定將結(jié)算資料提交同級(jí)財(cái)政局進(jìn)行審計(jì)。財(cái)政局審定的價(jià)格為1800萬(wàn)元，承包人對(duì)其中部分結(jié)算項(xiàng)提出異議。關(guān)于本案，說(shuō)法正確的是()。A、承包人必須接受審計(jì)結(jié)果B、政府審計(jì)是國(guó)家對(duì)建設(shè)單位的一種內(nèi)部行政監(jiān)督C、承包人不服審計(jì)結(jié)論的，可以與發(fā)包人重新協(xié)商D、雙方協(xié)商不成的，承包人可以對(duì)發(fā)包人提起訴訟E、發(fā)包人必須按雙方共同簽字認(rèn)可的價(jià)格而不是審計(jì)結(jié)果進(jìn)行結(jié)算答案：BCDE解析：是國(guó)家對(duì)建設(shè)單位的一種行政監(jiān)督，不影響建設(shè)單位與承建單位的合同效力。造價(jià)審計(jì)只是審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家投資項(xiàng)目的建設(shè)單位的行政監(jiān)督，不能以此否定雙方已經(jīng)確認(rèn)的工程價(jià)款。所以不符計(jì)價(jià)結(jié)果的，承包人與發(fā)包人可以協(xié)商，協(xié)商不成也可以訴訟。肯定是按雙方達(dá)成一致的價(jià)款結(jié)算簽字的文件為準(zhǔn)，審計(jì)結(jié)果只是一個(gè)參考。22.根據(jù)《環(huán)境保護(hù)法》，建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施與主體工程應(yīng)當(dāng)（）。A、同時(shí)招標(biāo)B、同時(shí)設(shè)計(jì)C、同時(shí)竣工D、同時(shí)施工E、同時(shí)投產(chǎn)使用答案：BDE解析：2010年建設(shè)工程法規(guī)真題第90題本題主要考查建設(shè)項(xiàng)目固體廢物污染環(huán)境的防治。根據(jù)《環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定，建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。綜上所述，本題正確答案為BDE。23.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件必須（）。A、由專人管理B、堆放在特定位置C、定期檢查、維修和保養(yǎng)D、建立相應(yīng)的資料檔案E、按照國(guó)家規(guī)定及時(shí)報(bào)廢答案：ACDE解析：2004年建設(shè)工程法規(guī)真題第81題根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第三十四條第二款規(guī)定，施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件必須由專人管理，定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，建立相應(yīng)的資料檔案，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)廢。綜上所述，本題正確答案是ACDE。24.《合同法》規(guī)定，要約邀請(qǐng)包括（）等。A、拍賣公告B、招標(biāo)公告C、遞交投標(biāo)文件D、招股說(shuō)明書E、寄送價(jià)目表答案：ABDE解析：2004年建設(shè)工程法規(guī)真題第86題根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第十五條規(guī)定，要約邀請(qǐng)是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送的價(jià)目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說(shuō)明書、商業(yè)廣告等為要約邀請(qǐng)。商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的，視為要約。在工程投標(biāo)過(guò)程中，招標(biāo)公告屬于要約邀請(qǐng)，遞交投標(biāo)文件屬于要約，發(fā)出中標(biāo)通知書屬于承諾。綜上所述，本題正確答案是ABDE。25.關(guān)于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的說(shuō)法，正確的有（）。A、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是社會(huì)中介組織B、未經(jīng)招標(biāo)人同意，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得向他人轉(zhuǎn)讓代理業(yè)務(wù)C、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以參與同一招標(biāo)工程的投標(biāo)D、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得與招標(biāo)工程的投標(biāo)人有利益關(guān)系E、由評(píng)標(biāo)委員會(huì)指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)答案：ABD解析：2010年建設(shè)工程法規(guī)真題第89題本題主要考查招標(biāo)基本程序。A項(xiàng)：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的社會(huì)中介組織。所以A項(xiàng)正確。B項(xiàng)：未經(jīng)招標(biāo)人同意，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得轉(zhuǎn)讓招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。所以B