2023年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》考試單選重點(diǎn)題500題（含答案）

PAGEPAGE2572023年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》考試單選重點(diǎn)題500題（含答案）一、單選題1.取得建造師資格證書并經(jīng)（）后，方有資格以建造師名義擔(dān)任建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理。A、登記B、注冊C、備案D、所在單位考核合格答案：B解析：注冊建造師是指通過考核認(rèn)定或考試合格取得中華人民共和國建造師資格證書經(jīng)過注冊，取得中華人民共和國注冊建造師注冊執(zhí)業(yè)證書和執(zhí)業(yè)印章，擔(dān)任施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以及從事施工管理相關(guān)活動的專業(yè)技術(shù)人員。2.2010年5月16日，甲企業(yè)與乙銀行簽訂一份50萬元的貸款合同，乙銀行要求甲公司提供擔(dān)保人，丙企業(yè)在貸款合同的擔(dān)保人欄目中加蓋了企業(yè)的印章。現(xiàn)甲企業(yè)逾期沒有還款，下列對于該債務(wù)清償?shù)谋硎鲥e(cuò)誤的是()。A、乙銀行有權(quán)要求甲企業(yè)對50萬元債務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任B、乙銀行有權(quán)要求丙企業(yè)對50萬元債務(wù)承擔(dān)責(zé)任C、乙銀行只能通過司法途徑要求甲企業(yè)承擔(dān)責(zé)任后，才可要求丙企業(yè)承擔(dān)責(zé)任D、乙銀行有權(quán)要求甲企業(yè)對30萬元債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，丙企業(yè)對20萬元債務(wù)承擔(dān)責(zé)任答案：C解析：連帶責(zé)任保證是指當(dāng)事人在保證合同中約定保證人與債務(wù)人對債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的保證方式。連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人履行債務(wù)，也可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。3.民事責(zé)任分為違約責(zé)任和（）。A、侵權(quán)責(zé)任B、行政責(zé)任C、刑事責(zé)任D、財(cái)產(chǎn)責(zé)任答案：A解析：民事責(zé)任可以分為違約責(zé)任和侵權(quán)責(zé)任法兩類。4.下列事項(xiàng)中，能夠申請行政復(fù)議的是（）。A、行政處分決定B、質(zhì)量糾紛調(diào)解C、造價(jià)指導(dǎo)信息發(fā)布D、招標(biāo)投訴處理答案：D解析：行政復(fù)議是公民、法人或其他組織（作為行政相對人）認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益，依法請求法定的行政復(fù)議機(jī)關(guān)審查該具體行政行為的合法性、適當(dāng)性，該復(fù)議機(jī)關(guān)依照法定程序?qū)υ摼唧w行政行為進(jìn)行審查，并作出行政復(fù)議決定的法律制度。A選項(xiàng)，屬于行政處分；B選項(xiàng)，質(zhì)量調(diào)解，屬于行政機(jī)關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解行為，不屬于行政復(fù)議受理范圍。C選項(xiàng)，由于發(fā)布造價(jià)指導(dǎo)信息不具備行政行為的強(qiáng)制效力，也不屬于行政復(fù)議受理范圍。D項(xiàng)正確5.（2018年）根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，在城市市區(qū)內(nèi)的施工現(xiàn)場未實(shí)行封閉圍擋的，一般情況下可能承擔(dān)的法律責(zé)任是（）。A、處以20萬元罰款B、責(zé)令施工企業(yè)限期改正C、吊銷施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照D、降低施工企業(yè)資質(zhì)等級答案：B解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正;逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款;造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對直接責(zé)任人員，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任：(1)施工前未對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求作出詳細(xì)說明的;(2)未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施，或者在城市市區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程的施工現(xiàn)場未實(shí)行封閉圍擋的;(3)在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍的;(4)施工現(xiàn)場臨時(shí)搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項(xiàng)防護(hù)措施的。6.建造師執(zhí)業(yè)資格制度起源于1834年的()。A、美國B、英國C、智利D、澳大利亞答案：B解析：建造師執(zhí)業(yè)資格制度1834年起源于的英國。7.某建設(shè)工程施工合同簽訂于2009年3月1日，合同約定工程開工、竣工日期分別為2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工驗(yàn)收合格，現(xiàn)承包人欲行使工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，其最遲必須在（）前行使。A、2011年4月1日B、2011年10月1日C、2011年4月20日D、2011年10月20日答案：C解析：教材P116承包人工程價(jià)款的優(yōu)先受償權(quán)要求，建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限是6個(gè)月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計(jì)算。8.某建筑公司實(shí)施了下列行為，其中符合我國環(huán)境污染防治法律規(guī)范的是（）。A、將建筑垃圾傾倒在季節(jié)性干涸的河道里B、對已受污染的潛水和承壓水混合開采C、冬季工地上的工人燃燒瀝青、油氈取暖D、從事收集、貯存、處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營活動必須申請領(lǐng)取經(jīng)營許可證答案：D解析：禁止將危險(xiǎn)廢物提供或者委托給無經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的經(jīng)營活動?？傻眠xD9.甲委托乙將一批香煙運(yùn)往A市，途中乙患急病入院搶救，乙將香煙托付給司機(jī)丙看管，并請護(hù)士打電話將情況告知甲。甲當(dāng)即表示丙不可靠，不能將香煙托付給丙，但此時(shí)丙已開車上路，結(jié)果途中遇雨，部分香煙被淋濕報(bào)廢，乙對此（）。A、應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，因?yàn)榧讓⑾銦熗懈督o他B、應(yīng)和甲共同承擔(dān)損失C、損失沒有責(zé)任，因?yàn)榍闆r緊急，為保護(hù)甲的利益D、應(yīng)和丙共同承擔(dān)損失答案：C解析：《民法典》規(guī)定，第一百六十九條代理人需要轉(zhuǎn)委托第三人代理的，應(yīng)當(dāng)取得被代理人的同意或者追認(rèn)。轉(zhuǎn)委托代理經(jīng)被代理人同意或者追認(rèn)的，被代理人可以就代理事務(wù)直接指示轉(zhuǎn)委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔(dān)責(zé)任。轉(zhuǎn)委托代理未經(jīng)被代理人同意或者追認(rèn)的，代理人應(yīng)當(dāng)對轉(zhuǎn)委托的第三人的行為承擔(dān)責(zé)任，但是在緊急情況下代理人為了維護(hù)被代理人的利益需要轉(zhuǎn)委托第三人代理的除外。10.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告暫行辦法》，關(guān)于建筑市場誠信行為公告的說法，正確的是（）。A、招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告在任何情況下都不得公開涉及國家秘密.商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的記錄B、對于取消擔(dān)任評標(biāo)委員會成員資格的行政處理決定應(yīng)當(dāng)給予公告C、被公告的招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人認(rèn)為公告記錄與行政處理決定的相關(guān)內(nèi)容不符的，可向公告部門提出書面更正申請，公告部門應(yīng)在接到申請后停止公告D、行政處理決定在被行政復(fù)議或行政訴訟期間，公告部門應(yīng)暫停對違法行為記錄的公告答案：B解析：A選項(xiàng)，招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的記錄。但是，經(jīng)權(quán)利人同意公開或者行政機(jī)關(guān)認(rèn)為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的違法行為記錄，可以公開。C選項(xiàng)，被公告的招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人認(rèn)為公告記錄與行政處理決定的相關(guān)內(nèi)容不符的，可向公告部門提出書面更正申請，并提供相關(guān)證據(jù)。公告部門在作出答復(fù)前不停止對違法行為記錄的公告。D選項(xiàng)，行政處理決定在被行政復(fù)議或行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違法行為記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執(zhí)行的除外。11.某建造師因工作調(diào)動與原聘用單位解除了勞動關(guān)系，其注冊證書應(yīng)當(dāng)()。A、被吊銷B、被撤銷C、延續(xù)有效D、注銷注冊或變更注冊答案：D解析：聘用企業(yè)與注冊建造師解除勞動關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申請辦理注銷注冊或變更注冊。12.建設(shè)單位要求施工單位墊資進(jìn)行建設(shè)，雙方在合同中約定了墊資條款，但是在合同中雙方?jīng)]有約定關(guān)于墊資利息的有關(guān)條款。工程竣工后，施工單位要求返還墊資并要求支付墊資利息。根據(jù)有關(guān)司法解釋，下列說法正確的是()。A、法院對墊資應(yīng)當(dāng)按照工程欠款處理B、由于墊資違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，該合同無效C、法院對返還墊資和支付墊資利息的請求均應(yīng)予以支持D、法院對返還墊資請求應(yīng)予支持，但對支付墊資利息的請求不應(yīng)支持答案：D解析：教材P115工程墊資的處理，當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。13.北方建筑公司承攬了某住宅小區(qū)的施工項(xiàng)目，由于拖欠農(nóng)民工工資，被30位農(nóng)民工告上了法庭。法院一審判決，要求北方建筑公司向農(nóng)民工支付工資合計(jì)5萬元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司對判決不服，上訴至二審法院。二審法院維持了一審的判決。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍沒有支付。北方建筑公司承攬了某住宅小區(qū)的施工項(xiàng)目，由于拖欠農(nóng)民工工資，被30位農(nóng)民工告上了法庭。此案應(yīng)到()所在地法院起訴。A、原告B、被告C、原告或被告D、項(xiàng)目答案：B解析：教材P307因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。14.（2014年）下列單位中，屬于建設(shè)工程竣工驗(yàn)收主體的是（）。A、質(zhì)量檢測站B、項(xiàng)目咨詢單位C、監(jiān)理單位D、建設(shè)行政主管部門答案：C解析：建設(shè)單位收到竣工報(bào)告后，應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。15.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法規(guī)，下列招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)行為中正確的是()A、投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于成本的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)B、投標(biāo)人的報(bào)價(jià)高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)，評標(biāo)委員會有權(quán)要求其調(diào)整C、招標(biāo)文件采用的評標(biāo)方法不適合的，開標(biāo)后評標(biāo)委員會有權(quán)作出調(diào)整D、招標(biāo)人有權(quán)在評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人之外確定中標(biāo)人答案：A解析：招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)有標(biāo)底的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)時(shí)公布。標(biāo)底只能作為評標(biāo)的參考，不得以投標(biāo)報(bào)價(jià)是否接近標(biāo)底作為中標(biāo)條件，也不得以投標(biāo)報(bào)價(jià)超過標(biāo)底上下浮動范圍作為否決投標(biāo)的條件。有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件；同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià)，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)；投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。故選A。(八）中標(biāo)和簽訂合同《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會提出的書面評標(biāo)報(bào)告和推：人確定中標(biāo)人。招標(biāo)人也可以授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人。16.某工程建設(shè)聯(lián)合有限公司與某大型設(shè)備公司簽訂了1年《設(shè)備融資租賃合同》，該合同應(yīng)當(dāng)采用（）。A、口頭形式B、書面形式C、默示形式D、推定形式答案：B解析：教材P163租賃期限6個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人未采用書面形式的，視為不定期租賃。17.按照合同約定，建設(shè)單位應(yīng)于2007年7月10日向施工單位支付工程價(jià)款，然而一直沒有支付。2009年6月10日施工單位提起訴訟，要求建設(shè)單位支付全部價(jià)款及相應(yīng)利息。該訴訟行為導(dǎo)致訴訟時(shí)效（）。A、中止B、終止C、中斷D、失效答案：C解析：《民法通則》規(guī)定：“訴訟時(shí)效因提起訴訟、當(dāng)事人一方提出要求或者同意履行義務(wù)而中斷。從中斷時(shí)起，訴訟時(shí)效期間重新計(jì)算”。施工單位請求建設(shè)單位支付工程價(jià)款，屬于一般債權(quán)請求權(quán)，應(yīng)適用普通訴訟時(shí)效2年的規(guī)定，即其訴訟時(shí)效自2007年7月11日起至2009年7月10日止。本題干施工企業(yè)在訴訟時(shí)效內(nèi)向建設(shè)單位提出支付要求，構(gòu)成時(shí)效中斷。選C18.承攬合同在履行過程中，允許當(dāng)事人一方解除合同的情況是()。A、定作人沒有協(xié)助承攬工作B、發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)C、承攬人沒有妥善保管定作人提供工作成果D、承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求答案：B解析：教材P155根據(jù)《民法典》“總則”的規(guī)定，雙方當(dāng)事人可以協(xié)商解除合同。當(dāng)事人一方解除合同的，只限于兩種情況：一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)；二是對方當(dāng)事人嚴(yán)重違約。除此之外，當(dāng)事人擅自解除合同的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。選項(xiàng)A、C、D分別屬于承攬人和定做人沒有履行合同應(yīng)盡的義務(wù)，不屬于允許單方解除合同的情況，19.（2016年）關(guān)于中標(biāo)后訂立建設(shè)工程施工合同的說法，正確的是（）。A、合同的主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人投標(biāo)文件的內(nèi)容一致B、招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)自中標(biāo)通知書收到之日起30日內(nèi)訂立書面合同C、對備案的中標(biāo)合同不得進(jìn)行協(xié)商變更D、人工、材料價(jià)格行情發(fā)生變化，雙方應(yīng)當(dāng)就合同價(jià)款訂立新的協(xié)議答案：A解析：招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。當(dāng)事入就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的根據(jù)。因此，招標(biāo)人與中標(biāo)人另行簽訂合同的行為屬違法行為，所簽訂的合同是無效合同。20.合同當(dāng)事人約定承包單位墊資30％施工，并約定了利息，承包單位完成了約定的工程量后，如果建設(shè)單位不按約定履行，則（）。A、承包單位請求按照約定利息支付，應(yīng)予支持B、承包單位請求按照約定返還墊資和利息的，不予支持C、約定利息不得高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率D、約定利息不得高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的4倍答案：C解析：教材P115《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。21.關(guān)于《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）說法中，正確的是（）。A、當(dāng)事人必須采取示范文本B、示范文本為強(qiáng)制條文C、供當(dāng)事人訂立合同時(shí)參考D、不采用示范文本答案：C解析：合同示范文本對當(dāng)事人訂立合同起參考作用，但不要求當(dāng)事人必須采用合同示范文本，即合同的成立與生效同當(dāng)事人是否采用合同示范文本無直接關(guān)系。合同示范文本具有引導(dǎo)性、參考性，但無法律強(qiáng)制性，為非強(qiáng)制性使用文本。22.甲委托乙去采購劣質(zhì)鋼材用于工程建設(shè)，對于該代理行為，說法正確的是()。A、該委托代理行為合法B、該代理行為的后果應(yīng)由被代理人承擔(dān)C、該代理行為的后果應(yīng)由代理人承擔(dān)D、該代理行為的后果應(yīng)由代理人與被代理人共同承擔(dān)連帶責(zé)任答案：D解析：(四）不當(dāng)或違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任1.損害被代理人利益應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任：代理人不履行職責(zé)而給被代理人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。代理人和第三人串通，損害被代理人的利益的，由代理人和第三人負(fù)連帶責(zé)任。2.第三人故意行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任：第三人知道行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)已終止還與行為人實(shí)施民事行為給他人造成損害的，由第三人和行為人負(fù)連帶責(zé)任。3.違法代理行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任：代理人知道被委托代理的事項(xiàng)違法仍然進(jìn)行代理活動的，或者被代理人的代理行為違法不表示反對的，由被代理人和代理人負(fù)連帶責(zé)任。23.建設(shè)工程施工合同無效，將不會產(chǎn)生（）的法律后果。A、返還財(cái)產(chǎn)B、支付違約金C、折價(jià)補(bǔ)償D、賠償損失答案：B解析：，合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方可見所受到的損失，雙方都有過錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。故選B24.下列民事行為中，屬于民事法律行為的是（）。A、投標(biāo)人之間相互約定抬高投標(biāo)報(bào)價(jià)B、投標(biāo)人在提交投標(biāo)文件截止日前撤回了投標(biāo)文件C、施工人員按照低于國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的合同要求進(jìn)行施工D、承接分包工程的建筑公司將專業(yè)工程再分包答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，投標(biāo)人撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前書面通知招標(biāo)人。A選項(xiàng)違反了《招標(biāo)投標(biāo)法》關(guān)于禁止串通投標(biāo)的規(guī)定。C選項(xiàng)違反了《建筑法》關(guān)于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。D選項(xiàng)違反了《建筑法》關(guān)于禁止分包單位將其承包的工程再分包的有關(guān)規(guī)定。A、C、D選項(xiàng)均不正確。25.（2018年）關(guān)于工程質(zhì)量爭議處理的說法，正確的是（）。A、建設(shè)單位直接指定分包人分包相專業(yè)工程的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無過錯(cuò)責(zé)任B、施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修C、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位擅自使用后，以部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，應(yīng)予支持D、建設(shè)工程竣工時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷是建設(shè)單位的責(zé)任，企業(yè)不承擔(dān)返修義務(wù)答案：B解析：A錯(cuò)誤，發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任：(1)提供的設(shè)計(jì)有缺陷;(2)提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn);(3)直接指定分包人分包專業(yè)工程。B正確，D錯(cuò)誤，《建筑法》規(guī)定，對已發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)修復(fù)。《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》進(jìn)一步規(guī)定，施工單位對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程或者竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修。C錯(cuò)誤，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。26.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應(yīng)為（）。A、提交驗(yàn)收報(bào)告之日B、建設(shè)工程完工之日C、竣工驗(yàn)收合格之日D、轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日答案：D解析：建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。27.建設(shè)工程施工許可證應(yīng)當(dāng)向工程所在地的（）建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取。A、鄉(xiāng)政府B、鎮(zhèn)政府C、縣級以上人民政府D、有國務(wù)院授權(quán)的各級政府答案：C解析：《建筑法》規(guī)定，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證。28.建設(shè)工程施工合同約定，施工企業(yè)未按節(jié)點(diǎn)工期完成約定進(jìn)度的工程單位可解除合同，此約定屬于合同的（）。A、附期限解除B、附條件解除C、附期限終止D、附條件終止答案：B解析：本題考查的是合同的終止。首先，應(yīng)當(dāng)明確如何區(qū)別所附為“條件”或?yàn)椤捌谙蕖薄Ｈ羲綖椤皸l件”，則該“條件”可能成就也可能不成就，而若所附為“期限”，則該“期限”必然會到來。從題目上看，“…施工企業(yè)未按節(jié)點(diǎn)工期完成形象進(jìn)度的…”，很明顯，施工企業(yè)可能按節(jié)點(diǎn)工期完成進(jìn)度，也可能未完成，故其所附為“條件”；而后續(xù)描述“建設(shè)單位可以解除合同”，故，此為附解除條件的合同。選項(xiàng)B正確。29.甲施工單位由于施工需要大量鋼材，遂向乙供應(yīng)商發(fā)出要約，要求其在一個(gè)月內(nèi)供貨，但數(shù)量待定。乙回函表示：一個(gè)月內(nèi)可供貨2000噸，甲未作表示。下列表述正確的是()。A、該供貨合同成立B、該供貨合同已生效C、該供貨合同效力待定D、該供貨合同未成立答案：D解析：【考點(diǎn)】考查合同訂立過程中的要約邀請、要約、承諾本題以案例方式考查考生對要約邀請、要約、承諾三個(gè)法律規(guī)定的理解。題目中“甲施工單位向乙供應(yīng)商發(fā)出要約，要求其在一個(gè)月內(nèi)供貨，但數(shù)量待定…”，此時(shí)甲公司發(fā)出不為要約，因缺乏合同成立的必要條款，所以只為要約邀請；“乙回函表示：一個(gè)月內(nèi)可供貨2000噸，甲未作表示?！闭f明甲乙雙方并未就此達(dá)成一致意見，也即沒有承諾，故該買賣合同未成立。D項(xiàng)正確。30.（2020年真題）根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)件可證應(yīng)當(dāng)具備條作的是（）。A、特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證書B、為職工辦理意外傷害保險(xiǎn)C、配備兼職安全生產(chǎn)管理人員D、有職業(yè)危害防治措施，并為安全生產(chǎn)管理人員配備合格的安全防護(hù)用具與防護(hù)服裝答案：A解析：P201-202《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》中進(jìn)一步規(guī)定，建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備12項(xiàng)安全生產(chǎn)條件。（1）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（2）保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入；（3）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按照國家有關(guān)規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員；（4）主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格；（5）特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；（6）管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格；（7）依法參加工傷保險(xiǎn)，依法為施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)費(fèi)；（8）施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場所和安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求；（9）有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝；（10）有對危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案；（11）有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；（12）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。31.關(guān)于擔(dān)任人民調(diào)解員的基本條件，正確的是（）。A、具有中級以上職稱B、自然人C、熱心人民調(diào)解工作D、具有大學(xué)本科學(xué)歷答案：C解析：人民調(diào)解員由人民調(diào)解委員會委員和人民調(diào)解委員會聘任的人員擔(dān)任。人民調(diào)解員應(yīng)當(dāng)具備的基本條件是：（1）公道正派；（2）熱心人民調(diào)解工作；（3）具有一定文化水平；（4）有一定的法律知識和政策水平；（5）成年公民。32.關(guān)于不符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的建筑工程說法錯(cuò)誤的是()。A、不得批準(zhǔn)開工建設(shè)B、己開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止施工C、己開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正D、已經(jīng)建成的，可正常使用答案：D解析：《節(jié)約能源法》規(guī)定，不符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的建筑工程，建設(shè)主管部門不得批準(zhǔn)開工建設(shè)；已經(jīng)開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止施工、限期改正；已經(jīng)建成的，不得銷售或者使用。33.某建設(shè)項(xiàng)目可能造成重大環(huán)境影響時(shí)，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在計(jì)劃部門批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書之前組織編制環(huán)境影響()。A、報(bào)告書B、報(bào)告表C、公告書D、登記表答案：A解析：【考點(diǎn)】本題考查建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)的分類管理根據(jù)《環(huán)境污染評價(jià)法》第16條的規(guī)定，我國根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境的影響程度，對建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)實(shí)行分類管理，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法組織編制相應(yīng)的環(huán)境影響評價(jià)文件；(1)可能造成重大環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告書，對產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行全面評價(jià)；(2)可能造成輕度環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告表，對產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)評價(jià)；(3)對環(huán)境影響很小、不需要進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)的，應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表。則A選項(xiàng)正確。34.下列合同中，由《合同法》調(diào)整的是()合同。A、婚姻B、收養(yǎng)C、買賣D、行政答案：C解析：【考點(diǎn)】考查合同法的調(diào)整范圍《民法典》第2條規(guī)定，本法所稱合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。首先要了解合同的廣義和狹義之分。廣義合同包括民法中的債權(quán)合同、物權(quán)合同、身份合同，以及行政法中的行政合同等。而狹義合同僅指民法中的債權(quán)合同。合同法的調(diào)整范圍是指我國合同法調(diào)整對象的范圍，現(xiàn)行合同法只調(diào)整一部分合同，即狹義的合同―債權(quán)合同。本題中，C項(xiàng)買賣合同屬于債權(quán)合同的范疇，自然受到《民法典》的調(diào)整。然而A項(xiàng)（婚姻）、B項(xiàng)（收養(yǎng)）屬于身份合同，D項(xiàng)行政合同都不屬于合同法所調(diào)整的范疇。35.（2016年）施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在（）監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。A、建設(shè)單位或監(jiān)理單位B、施工企業(yè)質(zhì)量管理部門C、設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位D、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)答案：A解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。36.《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)的管理人員違章指揮、強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，依法追究刑事責(zé)任。自刑罰執(zhí)行完畢之日起，（）不得擔(dān)任任何施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。A、2年內(nèi)B、3年內(nèi)C、4年內(nèi)D、5年內(nèi)答案：D解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，責(zé)令限期改正;逾期未改正的，責(zé)令施工單位停業(yè)整頓;造成重大安全事故、重大傷亡事故或者其他嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有以上違法行為，尚不夠刑事處罰的，處2萬元以上20萬元以下的罰款或者按照管理權(quán)限給予撤職處分;自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，5年內(nèi)不得擔(dān)任任何施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。37.某建筑公司簽訂的以下勞動合同中，試用期約定合法的是()。A、公司與項(xiàng)目經(jīng)理甲書面約定，試用期2個(gè)月，待試用期滿，再根據(jù)甲的能力和表現(xiàn)決定是否簽訂勞動合同B、公司與電工乙約定，勞動合同期限為某項(xiàng)目開工日至竣工日，試用期1個(gè)月C、公司與出納丙續(xù)訂2年勞動合同，調(diào)整丙擔(dān)任會計(jì)崗位，約定試用期1個(gè)月D、公司與業(yè)務(wù)員丁簽訂1年勞動合同，試用期為1個(gè)月答案：D解析：教材P131勞動合同期限3個(gè)月以上不滿1年的，試用期不得超過1個(gè)月；勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個(gè)月；3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試、用期不得超過6個(gè)月。同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期。以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個(gè)月的，不得約定試用期。試用期包含在勞動合同期限內(nèi)。勞動合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動合同期限。38.下列關(guān)于勞動合同效力的表述中，正確的是（）。A、用人單位免除自己的法律責(zé)任、排除勞動者權(quán)利的勞動合同無效或部分無效B、用人單位的投資人變更，勞動合同終止，效力滅失C、用人單位發(fā)生合并或者分立，原勞動合同內(nèi)容變更，效力降低D、勞動合同被確認(rèn)無效，對勞動者已付出的勞動，用人單位可以不支付勞動報(bào)酬答案：A解析：教材P131下列勞動合同無效或者部分無效:（1）以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；（2）用人單位兔除自己的法定責(zé)任、排除勞動者權(quán)利的；（3）違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的。對于部分無效的勞動合同，只要不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。勞動合同被確認(rèn)無效，勞動者已付出勞動的，用人單位應(yīng)當(dāng)向勞動者支付勞動報(bào)酬。勞動報(bào)酬的數(shù)額，參照本單位相同或者相近崗位勞動者的勞動報(bào)酬確定。對勞動合同的無效或者部分無效有爭議的，由勞動爭議仲裁機(jī)構(gòu)或者人民法院確認(rèn)。39.工程施工完畢后，施工單位于2008年10月14日提交了竣工驗(yàn)收報(bào)告。同年10月24日組織了竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并提出了整改要求。建設(shè)單位因急于開業(yè)，于同年11月1日實(shí)際入住。同年11月10日工程最終竣工驗(yàn)收合格。本工程的保修期限從（）開始計(jì)算。A、10月14日B、10月24日C、11月1日D、11月10日答案：C解析：建設(shè)工程保修期的起始日是竣工驗(yàn)收合格之日。當(dāng)事人對建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；（二）承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期；（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。本題描述中，施工單位雖然于2008年10月14日提交了竣工驗(yàn)收報(bào)告，但同年lo月24日組織竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并提出了整改要求，說明工程尚未竣工?？梢娫搩蓚€(gè)日期都不能作為竣工驗(yàn)收的日期，A、B選項(xiàng)都不符合題干要求。但是，建設(shè)單位卻在未經(jīng)竣工驗(yàn)收前擅自于11月1日實(shí)際使用了工程，根據(jù)上述司法解釋的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)“以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期”，即建設(shè)工程的保修期應(yīng)當(dāng)自11月1日起計(jì)算?？梢奀選項(xiàng)符合題干要求，是正確選項(xiàng)。40.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，在工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)過程中，開標(biāo)的時(shí)間應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的（）公開進(jìn)行。A、任意時(shí)間B、投標(biāo)有效期內(nèi)C、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間同一時(shí)間D、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間之后三日內(nèi)答案：C解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開進(jìn)行；開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。C項(xiàng)正確。41.下列施工中，屬于既有建筑節(jié)能改造主要內(nèi)容的是既有建筑（）。A、圍護(hù)結(jié)構(gòu)改造B、承重結(jié)構(gòu)改造C、屋面防水層修復(fù)D、外墻裂縫修補(bǔ)答案：A解析：既有建筑節(jié)能改造，是指對不符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的既有建筑的圍護(hù)結(jié)構(gòu)、供熱系統(tǒng)、采暖制冷系統(tǒng)、照明設(shè)備和熱水供應(yīng)設(shè)施等實(shí)施節(jié)能改造的活動。42.專業(yè)工程分包單位可以將（）分包給符合資質(zhì)條件的分包單位。A、全部專業(yè)工程B、部分專業(yè)工程C、專業(yè)工程施工管理D、勞務(wù)作業(yè)答案：D解析：工程分包與勞務(wù)分包的區(qū)別。建設(shè)工程施工分包可分為專業(yè)工程分包與勞務(wù)作業(yè)分包:(1)專業(yè)工程分包，是指施工總承包企業(yè)將其所承包工程中的專業(yè)工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的其他建筑業(yè)企業(yè)完成的活動。（2)勞務(wù)作業(yè)分包，是指施工總承包企業(yè)或者專業(yè)承包企業(yè)將其承包工程中的勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給勞務(wù)分包企業(yè)完成的活動。43.生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場施工人員必須立即報(bào)告()。A、本企業(yè)負(fù)責(zé)人B、當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門C、縣級以上地方人民政府D、省(自治區(qū)、直轄市)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門答案：A解析：一、施工生產(chǎn)安全事故報(bào)告的基本要求《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。44.（2019年）關(guān)于和解的說法，正確的是（）。A、和解達(dá)成的協(xié)議不具有法律效力B、和解協(xié)議必須采用書面形式C、和解達(dá)成的協(xié)議不具有強(qiáng)制執(zhí)行力D、達(dá)成和解后當(dāng)事人不得再行起訴答案：C解析：和解達(dá)成的協(xié)議具有法律效力，但不具有強(qiáng)制執(zhí)行力，A錯(cuò)誤C正確。和解達(dá)成協(xié)議，在形式上既可以是口頭的，也可以是書面的，B錯(cuò)誤。達(dá)成和解后當(dāng)事人可以另行起訴。45.下列關(guān)于勞務(wù)派遣的說法中正確的是()。A、勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的行政許可B、所有被派遣的勞動者應(yīng)當(dāng)實(shí)行相同的勞動報(bào)酬C、勞務(wù)派遣用工是建筑行業(yè)的主要用工模式D、用工單位的主要工作都可以由被派遣的勞動者承擔(dān)答案：A解析：教材P137(一）勞務(wù)派遣單位《勞動合同法》規(guī)定，勞務(wù)派遣單位經(jīng)營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（1）注冊資本不得少于人民幣200萬元；（2）有與開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的固定的經(jīng)營場所和設(shè)施；（3）有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的勞務(wù)派遣管理制度；（4）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。經(jīng)營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向勞動行政部門依法申請行政許可；經(jīng)許可的，依法辦理相應(yīng)的公司登記。未經(jīng)許可，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)。勞務(wù)派遣用工是補(bǔ)充形式，只能在臨時(shí)性、輔助性或者替代性的工作崗位上實(shí)施。46.某工程項(xiàng)目工期為12個(gè)月，其中合同價(jià)款中安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用為100萬元。在合同沒有約定或約定不明情況下，建設(shè)單位預(yù)付該部分費(fèi)用最低應(yīng)為（）萬元。A、10B、20C、30D、50答案：C解析：本題考查的是施工單位安全費(fèi)用的提取管理。合同工期在一年以上的（含一年），預(yù)付安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用不得低于該費(fèi)用總額的30%。合同工期在一年以內(nèi)的，不低于50%。47.（2015年）根據(jù)《民事訴訟法》，下列證據(jù)中，屬于書證的是（）。A、錄音錄像材料B、建筑材料樣品C、工程質(zhì)量鑒定報(bào)告D、施工合同答案：D解析：本題考查的是民事訴訟證據(jù)。選項(xiàng)A屬于視聽資料；選項(xiàng)B屬于物證，選項(xiàng)C屬于鑒定意見。48.下列安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于施工單位安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任的是（）。A、落實(shí)制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B、確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的有效使用C、檢查危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案的落實(shí)情況D、組織制定安全施工措施答案：C解析：本題考查的是施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度。建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員在施工現(xiàn)場檢查過程中具有以下職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)日常檢查并做好檢查記錄；（2）現(xiàn)場監(jiān)督危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案實(shí)施情況；（3）對作業(yè)人員違規(guī)違章行為有權(quán)予以糾正或查處；（4）對施工現(xiàn)場存在的安全隱患有權(quán)責(zé)令立即整改；（5）對于發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，有權(quán)向企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告；（6）依法報(bào)告生產(chǎn)安全事故報(bào)告。49.下列關(guān)于訴訟管轄的表述正確的是()。A、第一審重大涉外民事案件應(yīng)當(dāng)由中級人民法院管轄B、建設(shè)工程施工合同糾紛應(yīng)當(dāng)由合同簽訂地人民法院管轄C、受移送人民法院認(rèn)為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續(xù)移送有管轄權(quán)的人民法院D、房屋買賣糾紛實(shí)行“原告就被告”原則答案：A解析：【考點(diǎn)】本題考查民事訴訟管轄《民事訴訟法》第18條規(guī)定中級人民法院管轄的第一審民事案件包括：（一）重大涉外案件；（二）在本轄區(qū)有重大影響的案件；（三）最高人民法院確定由中級人民法院管轄的案件。可見A選項(xiàng)符合題干要求，是正確選項(xiàng)?！睹袷略V訟法》第23條規(guī)定因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》地4條規(guī)定“建設(shè)工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地”?？梢夿選項(xiàng)不符合題干要求。《民事訴訟法》第36條規(guī)定：“人民法院發(fā)現(xiàn)受理的案件不屬于本院管轄的，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的人民法院，受移送的人民法院應(yīng)當(dāng)受理。受移送的人民法院認(rèn)為受移送的案件依照規(guī)定不屬于本院管轄的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請上級人民法院指定管轄，不得再自行移送”?？梢奀選項(xiàng)不符合題干要求。《民事訴訟法》規(guī)定因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄?？梢奃選項(xiàng)不符合題干要求。50.某住宅工程交付使用后的保修期內(nèi)，住戶甲委托裝修公司精裝修過程中不慎將衛(wèi)生間防水層破壞，漏水導(dǎo)致下層住戶乙房屋被浸泡。在該事件中不應(yīng)承擔(dān)任何責(zé)任賠償?shù)氖?)。A、負(fù)責(zé)工程保修的施工單位B、物業(yè)單位C、裝修單位D、住戶甲答案：A解析：施工單位在建設(shè)工程質(zhì)量保修書中，應(yīng)當(dāng)對建設(shè)單位合理使用建設(shè)工程有所提示。如果是因建設(shè)單位或者用戶使用不當(dāng)或擅自改動機(jī)構(gòu)、設(shè)備位置以及不當(dāng)裝修等造成質(zhì)量問題的，施工單位不承擔(dān)保修責(zé)任；考前由此造成的質(zhì)量受損或者其他用戶損失，應(yīng)當(dāng)由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。51.（2017年）根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工企業(yè)工程安全不良行為的是（）。A、在城市市區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的施工現(xiàn)場未實(shí)行封閉圍擋B、未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工C、未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊.試件以及有關(guān)資料取樣檢測D、按照規(guī)定需要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未取得證書上崗，情節(jié)嚴(yán)重答案：A解析：BC屬于工程質(zhì)量不良行為，D屬于資質(zhì)不良。52.工程建設(shè)中應(yīng)當(dāng)采取的消防安全措施，以下表述不正確的是()。A、禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場所使用明火B(yǎng)、消防產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C、施工單位可以在未竣工的建筑物里設(shè)置員工集體宿舍D、任何單位、個(gè)人不得占用防火間距，堵塞消防通道答案：C解析：教材未竣工的建筑物內(nèi)不得設(shè)置員工集體宿舍。53.（2015年）依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的項(xiàng)目，在下列情形中，可以不進(jìn)行施工招標(biāo)的情形是（）。A、技術(shù)復(fù)雜，有特殊要求的B、已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的C、采購人自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供更為節(jié)省成本的D、需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則所需要費(fèi)用將大幅增加答案：B解析：本題考查的是可以不進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程項(xiàng)目?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，涉及國家安全、國家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，按照國家有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)?！墩袠?biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》還規(guī)定，除《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)的特殊情況外，有下列情形之一的，可以不進(jìn)行招標(biāo)：（1）需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)；（2）采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；（3）已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；（4）需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求；（5）國家規(guī)定的其他特殊情形。54.（2016年）關(guān)于民事訴訟上訴的說法，正確的是（）。A、上訴期為10日B、上訴時(shí)應(yīng)當(dāng)遞交上訴書C、上訴狀應(yīng)當(dāng)向第二審人民法院提出D、當(dāng)事人向原審人民法院上訴的，原審法院應(yīng)當(dāng)受理答案：B解析：A、D選項(xiàng)錯(cuò)誤，當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書送達(dá)之日起15日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴；不服地方人民法院第一審裁定的，有權(quán)在裁定書送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。B選項(xiàng)正確，當(dāng)事人提起上訴，應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀。C選項(xiàng)錯(cuò)誤，上訴狀應(yīng)當(dāng)通過原審法院提出，并按照對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本。當(dāng)事人直接向第二審人民法院上訴的，第二審人民法院應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)將上訴狀移交原審人民法院55.（2017年）根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)行見證取樣和送檢的規(guī)定》，必須實(shí)施見證取樣和送檢的試塊、試件或材料，不包括（）。A、用于非承重結(jié)構(gòu)的鋼筋連接接頭試件B、地下使用的防水材料C、用于砌筑砂漿的水泥D、用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑答案：A解析：本題考查的是施工監(jiān)測的見證取樣和送檢制度。下列試塊、試件和材料必須實(shí)施見證取樣和送檢：①用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊；②用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；③用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件；④用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；⑥用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑；⑦地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；⑧國家規(guī)定必須實(shí)行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。56.行政法規(guī)的制定主體是（）。A、全國人民代表大會B、全國人民代表大會常務(wù)委員會C、國務(wù)院D、最高人民法院答案：C解析：（三）行政法規(guī)行政法規(guī)是國家最高行政機(jī)關(guān)即國務(wù)院根據(jù)憲法和法律就有關(guān)執(zhí)行法律和履行行政管理職權(quán)問題，以及依據(jù)全國人民代表大會及其常務(wù)委員會特別授權(quán)所制定的規(guī)范性文件的總稱?？梢奀為正確選項(xiàng)57.根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，無固定期限勞動合同可以約定試用期，但試用期最長不得超過（）個(gè)月。A、1B、2C、3D、6答案：D解析：教材P131勞動合同期限三個(gè)月以上不滿一年的，試用期不得超過一個(gè)月；勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過二個(gè)月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過六個(gè)月。58.按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》要求，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向（）作出詳細(xì)說明。A、監(jiān)理單位B、建設(shè)單位C、施工單位D、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)答案：C解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工單位作出詳細(xì)說明。59.2015年8月經(jīng)修改后公布的《中華人民共和國刑法》規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。下列刑事責(zé)任罪，屬于附加刑的是（）。A、罰款B、罰金C、管制D、拘役答案：B解析：附加刑包括：（1）罰金；（2）剝奪政治權(quán)利；（3）沒收財(cái)產(chǎn)；（4）驅(qū)逐出境。60.建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用的形式是（）。A、口頭形式B、口頭形式為原則，書面形式為例外C、書面形式D、書面形式為原則，口頭形式為例外答案：C解析：依據(jù)《民法典》規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。故C、選項(xiàng)正確。61.某房屋建筑工程于2009年3月15日通過竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位于2009年3月31日辦理了竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，該工程電氣管線的最低保修期限截止日期是（）。A、2011年3月15日B、2011年3月31日C、2013年3月15日D、2013年3月31日答案：A解析：電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，最低保修期限為2年。62.各級人民檢察院對審判監(jiān)督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為（）。A、必須向同級人民法院提出檢察建議B、有權(quán)向同級人民法院提出檢察建議C、必須向上一級人民法院提出檢察建議D、有權(quán)向上一級人民法院提出檢察建議答案：B解析：各級人民檢察院對審判監(jiān)督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，有權(quán)向同級人民法院提出檢察建議。63.關(guān)于工程項(xiàng)目配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收，下列說法中，正確的是（）。A、需進(jìn)行試生產(chǎn)的建設(shè)項(xiàng)目，環(huán)境保護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)自建設(shè)項(xiàng)目正式投入試生產(chǎn)之日起1個(gè)月內(nèi)申請驗(yàn)收B、分期建設(shè)分期投入生產(chǎn)的建設(shè)項(xiàng)目，其相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)分期驗(yàn)收C、建設(shè)行政主管部門收到驗(yàn)收申請之日起15日內(nèi)，完成環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收D、環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收不合格，主體工程正式投入生產(chǎn)的，由建設(shè)行政主管部門責(zé)令停止生產(chǎn)答案：B解析：需要進(jìn)行試生產(chǎn)的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自投入試生產(chǎn)之日起3個(gè)月內(nèi)，向?qū)徟摻ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表或者環(huán)境影響登記表的環(huán)境保護(hù)行政主管部門，申請?jiān)摻ㄔO(shè)項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收。分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項(xiàng)目，其相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施應(yīng)分期驗(yàn)收。環(huán)境保護(hù)行政主管部門應(yīng)當(dāng)自收到環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收申請之日起30日內(nèi)，完成驗(yàn)收。建設(shè)項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施未建成、未經(jīng)驗(yàn)收或者經(jīng)驗(yàn)收不合格，主體工程正式投入生產(chǎn)或者使用的，由審批該建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表或者環(huán)境影響登記表的環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令停止生產(chǎn)或者使用，可以處10萬元以下的罰款。64.在法院的主持下，甲乙雙方就糾紛的解決達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，法院依法制作了調(diào)解書，但在送達(dá)前甲方反悔，這時(shí)法院應(yīng)該（）。A、及時(shí)判決B、強(qiáng)制執(zhí)行C、留置送達(dá)D、重新調(diào)解答案：A解析：（二）調(diào)解協(xié)議調(diào)解未達(dá)成協(xié)議或者調(diào)解書送達(dá)前一方反悔的，人民法院應(yīng)當(dāng)及時(shí)判決。65.施工企業(yè)與鋼材經(jīng)銷商簽訂了一份購銷合同，總貨值為60萬元，雙方在協(xié)商定金數(shù)額時(shí)發(fā)生意見分歧。根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，該定金額最多為()萬元。A、3B、6C、12D、18答案：C解析：定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過主合同標(biāo)的額的20％。66.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，對于涉及()的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。A、改善工程內(nèi)部觀感B、建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動C、增加工程造價(jià)總額D、改變建筑工程局部使用功能答案：B解析：《建筑法》規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案；沒有設(shè)計(jì)方案的，不得施工。同時(shí)還規(guī)定，房屋拆除應(yīng)當(dāng)由具備保證安全條件的建筑施工單位承擔(dān)。67.下列不屬于承租人的主要義務(wù)的是（）。A、支付租金B(yǎng)、恰當(dāng)使用租賃物C、妥善保管租賃物D、保證無第三人對租賃物主張權(quán)利答案：D解析：教材P164承租人的義務(wù)：支付租金的義務(wù)；妥善保管和使用租賃物的義務(wù)；租賃期限屆滿返還租賃物的義務(wù)。68.甲乙雙方在合同條款達(dá)成一致后，甲方于當(dāng)月4日簽字蓋章，乙方于當(dāng)月8日簽字蓋章。該合同約定須經(jīng)公證機(jī)構(gòu)公證并取得公證書后5日合同生效。當(dāng)月18日取得了公證書，則該合同成立日期為當(dāng)月()日。A、4B、8C、18D、24答案：B解析：【考點(diǎn)】題目考查合同成立的時(shí)間。首先，按照《民法典》第32條規(guī)定：當(dāng)事人采用書面形式訂立合同的，自雙方當(dāng)事人簽字或蓋章時(shí)合同成立；各方當(dāng)事人簽字或蓋章不在同一時(shí)間的，最后一方簽字或蓋章時(shí)合同成立。其次，解答本題時(shí)應(yīng)明確合同成立與合同生效是不同的法律概念：合同成立是指當(dāng)事人完成了簽訂合同的過程，即一方發(fā)出要約，另一方予以承諾，合同即告成立；生效要件是合同成立并達(dá)到生效的條件。未附生效條件的合同，自成立時(shí)生效。合同有效是指法律上認(rèn)可合同的效力。三者的聯(lián)系是：1.合同的生效與有效，皆以合同成立為前提。2.合同成立和生效屬于事實(shí)判斷，合同有效屬于法律價(jià)值判斷。3.合同成立主要體現(xiàn)當(dāng)事人的意志，體現(xiàn)合同自由的原則。合同有效則體現(xiàn)國家價(jià)值判斷，反映了國家對合同關(guān)系的干預(yù)。不生效不等于無效，如附條件、附期限的合同。已經(jīng)生效的合同，不一定有效，如可變更可撤銷的合同。從題目上看：“…該合同約定須經(jīng)公證機(jī)構(gòu)公證并取得公證書后5日合同生效。當(dāng)月18日取得了公證書，…”，此段描述是指該合同的生效問題，不可以此判斷合同成立的時(shí)間，是干擾項(xiàng)?！啊追接诋?dāng)月4日簽字蓋章，乙方于當(dāng)月8日簽字蓋章”，應(yīng)以乙的簽字日為合同成立日，故B項(xiàng)正確。69.甲建筑公司向乙材料供應(yīng)商訂購了一批材料。當(dāng)這批材料被按期送到指定地點(diǎn)時(shí)，項(xiàng)目部工作人員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)，除了訂購合同約定的材料外，還多出了一部分材料，經(jīng)了解屬于供應(yīng)商疏忽所致。雙方協(xié)商后決定，暫時(shí)由甲方代為保管這部分多出的材料，并向乙方收取合理費(fèi)用。代管期間當(dāng)?shù)貧夂虺霈F(xiàn)異常，盡管甲方采取了正確的保護(hù)措施，但仍有部分材料發(fā)生變形，由此給乙方造成了損失。對此，下列選項(xiàng)中正確的是（）。A、該損失應(yīng)由甲公司承擔(dān)B、該損失應(yīng)由甲乙雙方共同承擔(dān)C、乙公司可以不支付代管費(fèi)用D、乙公司應(yīng)負(fù)擔(dān)代管費(fèi)并承擔(dān)其損失答案：D解析：根據(jù)《民法典》第162條規(guī)定，買受人拒絕接收多交部分標(biāo)的物的，可以代為保管多交部分標(biāo)的物。出賣人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)代為保管期間的合理費(fèi)用以及買受人代為保管期間非因買受人故意或者重大過失造成的損失。本題中代管材料發(fā)生變形并非甲方故意或嚴(yán)重過失所致，因而乙方應(yīng)按約定向甲方支付合理的代管費(fèi)用，并承擔(dān)其損失。70.關(guān)于仲裁調(diào)解的說法，正確的是（）。A、仲裁庭必須先進(jìn)行調(diào)解B、調(diào)解不成不能做出裁決書C、仲裁調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力D、經(jīng)仲裁庭調(diào)解雙方當(dāng)事人達(dá)成調(diào)解協(xié)議的，仲裁庭不能制作裁決書答案：C解析：調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書。調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力。調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即發(fā)生法律效力。71.《刑法》規(guī)定，在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成嚴(yán)重后果的，處3年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)特別惡劣的，處()A、7年以上有期徒刑B、拘役C、3年以上7年以下有期徒刑D、3年以下有期徒刑或者拘役答案：C解析：《刑法》規(guī)定，在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成嚴(yán)重后果的，處3年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)特別惡劣的，處3年以上7年以下有期徒刑72.某工程施工合同中約定2012年11月20日竣工,并于1個(gè)月內(nèi)交付給發(fā)包方使用,但是施工過程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3個(gè)月,發(fā)包方在合同約定的竣工日期后2個(gè)月時(shí),未經(jīng)驗(yàn)收直接使用和占有了該工程,,因此,該工程的竣工日期為()。A、2012年11月20日B、2012年12月20日C、2013年1月20日D、2013年2月20日答案：C解析：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期；(3)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。根據(jù)題目條件可以進(jìn)行推定,所約定的竣工日期為2012年11月20日,但承包方的原因?qū)е峦掀?個(gè)月,則竣工日期應(yīng)為2013年2月20日,但是建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期,題目中發(fā)包方在合同約定的竣工日期后兩個(gè)月時(shí),也就是2013年1月20日,直接占有該工程,因而,這個(gè)日期才是最終的竣工日期。73.由于制定的主體、程序、時(shí)間、適用范圍等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等級體系。關(guān)于法的效力層級，下列說法錯(cuò)誤的是()。A、法律至上B、上位法優(yōu)于下位法C、特別法優(yōu)于一般法D、新法優(yōu)于舊法答案：A解析：教材P4頁法的效力層級，是指法律體系中的各種法的形式，由于制定的主體、程序、時(shí)間、適用范圍等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等級體系。（一）憲法至上，（二）上位法優(yōu)于下位法，（三）特別法優(yōu)于一般法，（四）新法優(yōu)于舊法，(五）需要由有關(guān)機(jī)關(guān)裁決適用的特殊情況。74.關(guān)于招標(biāo)人權(quán)利的說法，正確的是（）。A、可以自行指定分包單位B、可以自行提高履約擔(dān)保金額C、可以公開評標(biāo)過程D、可以授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人答案：D解析：招標(biāo)人也可以授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人75.（2017年）建筑施工噪聲排放限值的測量位置是建筑施工場地的（）。A、中心B、毗鄰建筑物C、邊界D、周邊50米答案：C解析：建筑施工過程中場界環(huán)境噪聲不得超過規(guī)定的排放限值。所謂建筑施工場界，是指由有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的建筑施工場地邊界或建筑施工過程中實(shí)際使用的施工場地邊界。76.某開發(fā)公司與李某于2012年11月10日簽訂了一份商品房買賣合同，當(dāng)時(shí)開發(fā)公司給李某出示了商品房手續(xù)的復(fù)印件，但李某于2012年12月15日發(fā)現(xiàn)開發(fā)公司商品房開發(fā)手續(xù)不全，沒有《商品房預(yù)售許可證》，當(dāng)時(shí)提供的復(fù)印件是假的。該合同屬于（）。A、可撤銷合同B、有效合同C、無效合同D、效力待定合同答案：C解析：《民法典》規(guī)定，有下列情形之一的，合同無效：（1）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（2）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（3）以合法形式掩蓋非法目的；（4）損害社會公共利益；（5）違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。77.關(guān)于施工生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案備案的說法，正確的是（）。(2017)A、已進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案備案登記的，申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證時(shí)，可以不再提供相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案B、中央管理的總公司的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，報(bào)總公司所在地主管部門備案C、中央管理的總公司的所屬單位的綜合應(yīng)急預(yù)案，由總公司統(tǒng)一備案D、施工企業(yè)申請應(yīng)急救援預(yù)案備案，應(yīng)當(dāng)提交本企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人的評審意見答案：A解析：考點(diǎn):施工生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的評審和備案。選項(xiàng)B、C，中央管理的總公司（總廠、集團(tuán)公司、上市公司）的綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，報(bào)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和國務(wù)院有關(guān)主管部門備案；其所屬單位的應(yīng)急預(yù)案分別抄送所在地的省、自治區(qū)、直轄市或者設(shè)區(qū)的市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案；選項(xiàng)D，建筑施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審。評審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單。參見78.發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息,后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關(guān)于該墊資的說法,,正確的是()。A、發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資,但可以不支付利息B、法律規(guī)定禁止墊資,雙方約定的墊資條款無效C、雙方約定的墊資條款有效,發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資并支付利息D、墊資違反相關(guān)規(guī)定,應(yīng)予以沒收答案：A解析：教材P115當(dāng)事人對墊資沒有約定的,按照工程欠款處理。當(dāng)事人對墊資利息沒有約定,,承包人請求支付利息的,不予支持。79.下列不屬于權(quán)利義務(wù)終止情形的是（）。A、債務(wù)已經(jīng)按照約定履行B、債務(wù)抵消一部分C、債權(quán)債務(wù)歸于同一人D、債務(wù)人依法將標(biāo)的物提存答案：B解析：本題考查的是合同的終止。債務(wù)項(xiàng)目抵消的情形，合同的權(quán)利義務(wù)終止。80.大學(xué)畢業(yè)生小王于2009年7月1日與東方建筑公司簽訂了書面勞動合同，期限為7年。2009年7月5日畢業(yè)后，8月1日到公司報(bào)道，依據(jù)《勞動合同法》，小王的試用期不得超過（）。A、2009年9月1日B、2009年11月1日C、2010年2月1日D、2010年8月1日答案：C解析：教材P131勞動合同期限3個(gè)月以上不滿1年的，試用期不得超過1個(gè)月；勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個(gè)月；3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個(gè)月。81.（2014年）關(guān)于租賃合同特征的說法，正確的是（）。A、租賃合同是單務(wù)合同B、租賃合同成立以租賃物的交付為要件C、出租方轉(zhuǎn)移租賃物的所有權(quán)D、承租人獲得租賃物的使用收益權(quán)答案：D解析：A錯(cuò)誤，租賃合同屬于雙務(wù)合同。B錯(cuò)誤，租賃合同的成立不以租賃物的交付為要件。C錯(cuò)誤，承租人的目的取得租賃物的使用收益權(quán)，出租人只轉(zhuǎn)讓租賃物的使用收益權(quán)，不轉(zhuǎn)讓其所有權(quán)。82.按照建筑節(jié)能的有關(guān)規(guī)定，合同約定由建設(shè)單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)保證其符合（）要求。A、施工圖設(shè)計(jì)文件B、建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)C、企業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)D、民用建筑節(jié)能條例答案：A解析：教材P1892．建設(shè)單位的節(jié)能義務(wù)按照合同約定由建設(shè)單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)保證其符合施工圖設(shè)計(jì)文件要求。83.根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用后的（）工程質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，法院應(yīng)予以支持。A、主體結(jié)構(gòu)B、電氣C、裝飾D、暖通答案：A解析：為此，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第13條規(guī)定，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持；但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。84.工程實(shí)行總承包的，分包單位作業(yè)人員的意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)由（）支付。A、建設(shè)單位B、總承包單位C、分包單位D、總承包和分包單位共同答案：B解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第38條規(guī)定：“施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)由施工企業(yè)支付。實(shí)行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)”故，B項(xiàng)正確?？忌枰⒁獾氖?，根據(jù)2011年7月1日實(shí)施的新修訂的《建筑法》規(guī)定：第48條：“建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法為職工參加工傷保險(xiǎn)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。鼓勵企業(yè)為從事危險(xiǎn)作業(yè)的職工辦理意外傷害保險(xiǎn)，支付保險(xiǎn)費(fèi)。”至此，意外傷害險(xiǎn)不再屬于強(qiáng)制性保險(xiǎn)范疇。85.依據(jù)《勞動合同法》用人單位自用工之日起超過1個(gè)月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付（）倍的工資。A、1.5B、2C、3D、4答案：B解析：本題考查的是勞動合同訂立中違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。用人單位自用工之日起超過1個(gè)月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付2倍的工資。86.某建筑公司與某鋼鐵廠于2015年2月5日簽訂一鋼材購銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價(jià)格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，該建筑公司于2015年3月8日得知自己有撤銷權(quán)。則下列關(guān)于其撤銷權(quán)消滅的表述中正確的是，該公司（）。A、2016年2月5日前未行使撤銷權(quán)B、2016年3月8日前未行使撤銷權(quán)C、未明確表示是否放棄撤銷權(quán)D、未明確表示是否繼續(xù)履行該合同答案：B解析：本題考查的是可撤銷合同。行使撤銷權(quán)應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起1年內(nèi)行使，并向人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)申請。該建筑公司于2015年3月8日得知自己有撤銷權(quán)，所以應(yīng)該在2016年3月8日前行使撤銷權(quán)，否則2016年3月8日之后，撤銷權(quán)消滅。87.關(guān)于需要消防設(shè)計(jì)的工程建筑，以下說法正確的是（）。A、建設(shè)單位必須將規(guī)劃設(shè)計(jì)文件報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)審核B、未經(jīng)報(bào)送消防審核所需資料，建設(shè)行政主管部門可以頒發(fā)施工許可證C、需要變更消防設(shè)計(jì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)送原審核機(jī)構(gòu)備案D、應(yīng)當(dāng)進(jìn)行消防驗(yàn)收的建設(shè)工程未經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)消防驗(yàn)收，不得投入使用答案：D解析：對于依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行消防驗(yàn)收的建設(shè)工程，未經(jīng)消防驗(yàn)收或者消防驗(yàn)收不合格，擅自投人使用的，《消防法》規(guī)定，由公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)責(zé)令停止施工、停止使用或者停產(chǎn)停業(yè)，并處3萬元以上30萬元以下罰款?？傻贸鯠正確。88.對于實(shí)施監(jiān)理的工程，應(yīng)由（）按照國家有關(guān)規(guī)定組織竣工驗(yàn)收。A、工程監(jiān)理單位B、總監(jiān)理工程師C、建設(shè)單位D、建設(shè)單位和工程監(jiān)理單位共同答案：C解析：本題考查的是竣工驗(yàn)收的主體和法定條件。組織竣工驗(yàn)收是建設(shè)單位的責(zé)任和義務(wù)。89.甲與乙簽訂工程設(shè)計(jì)合同，合同約定設(shè)計(jì)費(fèi)為80萬元。甲方向乙方支付16萬元定金。合同訂立后，甲方實(shí)際向乙方支付了10萬元定金，乙方收取定金后拒不履行合同。則以下表述正確的是()。A、甲方可以要求乙方返還10萬元B、甲方可以要求乙方返還16萬元C、甲方可以要求乙方返還20萬元D、甲方可以要求乙方返還32萬元答案：C解析：給付定金的一方不履行債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；接受定金的一方不履行債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。所以甲方可以要乙方雙倍返還定金，90.關(guān)于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。A、原告必須與案件有直接利害關(guān)系B、一審程序包括普通程序和特別程序C、必須以書面形式起訴D、提交起訴狀的同時(shí)提交全部證據(jù)答案：A解析：選項(xiàng)A正確?！睹袷略V訟法》規(guī)定，起訴必須符合下列條件：（1）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（2）有明確的被告；（3）有具體的訴訟請求、事實(shí)和理由；（4）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。選項(xiàng)B錯(cuò)誤。一審程序包括普通程序和簡易程序。選項(xiàng)C錯(cuò)誤。起訴方式，應(yīng)當(dāng)以書面起訴為原則，口頭起訴為例外。選項(xiàng)D錯(cuò)誤。舉證時(shí)限，是指法律規(guī)定或法院、仲裁機(jī)構(gòu)指定的當(dāng)事人能夠有效舉證的期限當(dāng)事人在舉證時(shí)限內(nèi)提交證據(jù)皆可。91.我國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為()三個(gè)序列。A、工程總承包、施工總承包和專業(yè)承包B、工程總承包、專業(yè)分包和勞務(wù)分包C、施工總承包、專業(yè)分包和勞務(wù)分包D、施工總承包、專業(yè)承包和勞務(wù)分包(或施工勞務(wù)資質(zhì)）答案：D解析：《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)和施工勞務(wù)資質(zhì)三個(gè)序列。92.關(guān)于民事法律行為分類，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A、民事法律行為可以分為要式法律行為和不要試法律行為B、訂立建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采取要式法律行為C、建設(shè)單位向商業(yè)銀行的貸款行為屬于不要式法律行為D、自然人之間的借款行為屬于不要式法律行為答案：C解析：教材P161借款合同采用書面形式，但自然人之間借款另有約定的除外。借款合同的內(nèi)容包括借款種類、幣種、用途、數(shù)額、利率、期限和還款方式等條款。93.（2015年）根據(jù)《勞動合同法》，用人單位違反相關(guān)規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應(yīng)當(dāng)訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者每月支付（）的工資。A、4倍B、3倍C、2倍D、1倍答案：C解析：用人單位違反相關(guān)規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應(yīng)當(dāng)訂立無固定期限勞動合同之日起向勞動者每月支付2倍的工資。94.（2015年）根據(jù)《注冊建造師繼續(xù)教育管理暫行辦法》，注冊建造師繼續(xù)教育不合格的，應(yīng)給予的處理是（）。A、撤銷注冊B、處1萬元以上罰款C、三年內(nèi)不得再次申請注冊D、不予注冊答案：D解析：本題考查的是二級建造師的注冊，繼續(xù)教育不合格的不予以注冊。95.由國務(wù)院建設(shè)、鐵路、交通、水利等行政主管部門各自審批、編號和發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)，屬于（）。A、國家標(biāo)準(zhǔn)B、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C、地方標(biāo)準(zhǔn)D、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)答案：B解析：標(biāo)準(zhǔn)化法》規(guī)定，對沒有國家標(biāo)準(zhǔn)而又需要在全國某個(gè)行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一的技術(shù)要求，可以制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在公布國家標(biāo)準(zhǔn)之后，該項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即行廢止。B項(xiàng)正確。96.（2015年）關(guān)于擔(dān)保的說法，正確的是（）。A、擔(dān)保是用益物權(quán)的一種B、擔(dān)保的目的是保障特定債權(quán)實(shí)現(xiàn)C、擔(dān)保合同是主合同D、反擔(dān)保不適用《擔(dān)保法》的規(guī)定答案：B解析：本題考查的是擔(dān)保與擔(dān)保合同的規(guī)定，選項(xiàng)A，用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)，建設(shè)用地使用權(quán)，宅基地使用權(quán)和地役權(quán)。選項(xiàng)C，擔(dān)保合同是主合同的從合同。97.根據(jù)《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有（）A、勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的B、用人單位被吊銷勞動執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷的C、以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立勞動合同的D、勞動者被依法追究刑事責(zé)任的答案：C解析：教材P131《勞動合同法》第26條規(guī)定，下列勞動合同無效或者部分無效：1)以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動合同的98.關(guān)于行政訴訟主要特征的表述中，不正確的是（）。A、行政訴訟的被告與原告是恒定的B、行政訴訟的原告與被告可以互易訴訟身份C、行政訴訟為公民、法人或其他組織提供法律救濟(jì)的同時(shí)，具有監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行政的功能D、行政訴訟是法院解決行政機(jī)關(guān)實(shí)施具體行政行為時(shí)與公民、法人或其他組織發(fā)生的爭議答案：B解析：教材P348行政訴訟受案范圍確定了行政機(jī)關(guān)行政行為受司法監(jiān)督的限度，以及公民、法人或其他組織獲得司法救濟(jì)的范圍。原告是公民、法人工其他組織。被告是行政機(jī)關(guān)，不能互易99.專利權(quán)的保護(hù)對象，是指依法應(yīng)授予專利的發(fā)明創(chuàng)造。根據(jù)《專利法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，包括發(fā)明、實(shí)用新型和（）。A、內(nèi)部設(shè)計(jì)B、產(chǎn)品方案C、外觀設(shè)計(jì)D、產(chǎn)品構(gòu)造答案：C解析：專利法保護(hù)的對象專利法保護(hù)的對象就是專利權(quán)的客體，各國規(guī)定各不相同。我國《專利法》保護(hù)的是發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。100.（2014年）下列建設(shè)項(xiàng)目中，屬于依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開招標(biāo)范圍的是（）。A、涉及國家安全、國家秘密的項(xiàng)目B、使用各級財(cái)政預(yù)算資金的項(xiàng)目C、使用企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項(xiàng)目D、使用上市公司資金的項(xiàng)目答案：B解析：各級財(cái)政預(yù)算資金的項(xiàng)目屬于使用國有資金投資的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開招標(biāo)。101.施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)人員的意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)的支付者是()。A、建設(shè)單位B、施工單位和從事危險(xiǎn)作業(yè)人員C、施工單位D、從事危險(xiǎn)作業(yè)人員答案：C解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》則規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)由施工單位支付。102.《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，圖紙會審時(shí)，應(yīng)審核節(jié)材與材料資源利用的相關(guān)內(nèi)容，達(dá)到材料損耗率比定額損耗率降低（）。A、15%B、20%C、25%D、30%答案：D解析：教材P189《綠色施工導(dǎo)則》進(jìn)一步規(guī)定，圖紙會審時(shí)，應(yīng)審核節(jié)材與材料資源利用的相關(guān)內(nèi)容，達(dá)到材料損耗率比定額損耗率降低30%。103.（2020年真題）下列投標(biāo)人的情形中，屬于以他人名義投標(biāo)的是（）。A、使用通過受讓或者租借的方式獲取的資質(zhì)證書投標(biāo)B、使用偽造、變造的許可證件投標(biāo)C、提供虛假的財(cái)務(wù)狀況或者業(yè)績投標(biāo)D、提供虛假的信用狀況投標(biāo)答案：A解析：P84-87《招標(biāo)投標(biāo)法》第33條中規(guī)定，投標(biāo)人“不得以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)”?！墩袠?biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，使用通過受讓或者租借等方式獲取的資格、資質(zhì)證書投標(biāo)的，屬于《招標(biāo)投標(biāo)法》第33條規(guī)定的以他人名義投標(biāo)。投標(biāo)人有下列情形之一的，屬于《招標(biāo)投標(biāo)法》第33條規(guī)定的以其他方式弄虛作假的行為:（1）使用偽造、變造的許可證件;（2）提供虛假的財(cái)務(wù)狀況或者業(yè)績;（3）提供虛假的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者主要技術(shù)人員簡歷、勞動關(guān)系證明;（4）提供虛假的信用狀況;（5）其他弄虛作假的行為。104.根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》的規(guī)定，招標(biāo)人可以在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金一般不得超過投標(biāo)總價(jià)的()。A、5%，且不得超過80萬B、2%C、5%D、2%，且不得超過80萬答案：D解析：教材P84《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》進(jìn)一步規(guī)定，投標(biāo)保證金不得超過項(xiàng)目估算價(jià)的2%，但最高不得超過80萬元人民幣105.2010年2月1日，某建設(shè)單位領(lǐng)取了施工許可證。由于某種原因，工程不能按期開工。根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，申請延期應(yīng)在()前進(jìn)行。A、2010年3月1日B、2010年4月1日C、2010年5月1日D、2010年8月1日答案：C解析：《建筑法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個(gè)月。既不開工又不申請延期或者超過延期時(shí)限的，施工許可證自行廢止。106.甲建筑公司拖欠王某勞動報(bào)酬，雙方發(fā)生爭議，并于2008年11月1日，勞動合同終止，則王某最晚應(yīng)在（）之前提出勞動仲裁。A、2008年11月2日B、2008年5月1日C、2009年11月1日D、2010年11月1日答案：C解析：教材P149勞動關(guān)系存續(xù)期間因拖欠勞動報(bào)酬發(fā)生爭議的，勞動者申請仲裁不受本條第一款規(guī)定的仲裁時(shí)效期間的限制；但是，勞動關(guān)系終止的，應(yīng)當(dāng)自勞動關(guān)系終止之日起一年內(nèi)提出。107.某大學(xué)于2010年3月1日公開招標(biāo)興建一座體育場，招標(biāo)文件規(guī)定投標(biāo)截止日期為2010年3月20日，但甲公司的投標(biāo)書于2010年3月21日才送達(dá)。對于此投標(biāo)書，評標(biāo)委員會()。A、考慮到甲公司實(shí)力比較雄厚所以接受B、對甲公司的投標(biāo)文件進(jìn)行審查合格后接受C、對甲公司的投標(biāo)文件進(jìn)行審查不合格后拒收D、應(yīng)直接拒收答案：D解析：投標(biāo)文件的送達(dá)和簽收。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。108.2007年11月23日，張某參加了二級建造師執(zhí)業(yè)資格統(tǒng)一考試，并于2008年2月8日取得了資格證書，并于2016年04月25日申請注冊成功，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，張某初始注冊有效期應(yīng)當(dāng)截止到()。A、2019年11月23日B、2017年4月24日C、2018年11月23日D、2019年4月25日答案：D解析：初始注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為3年。109.根據(jù)《建筑法》規(guī)定，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工()。A、必須由總承包單位自行完成B、可以由總承包單位分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的其他施工單位C、經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，可以由總承包單位分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的其他施工單位D、經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)，可以由總承包單位分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的其他施工單位答案：A解析：《建筑法》規(guī)定，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。110.（2019年）關(guān)于商標(biāo)專用權(quán)的說法，正確的是（）。A、商標(biāo)專用權(quán)是一種有形財(cái)產(chǎn)權(quán)B、轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的，由轉(zhuǎn)讓人向商標(biāo)局提出申請C、注冊商標(biāo)的有效期為10年D、商標(biāo)專用權(quán)的有效期自提出申請之日起計(jì)算答案：C解析：A錯(cuò)誤，商標(biāo)專用權(quán)是一種無形的財(cái)產(chǎn)權(quán)。B錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當(dāng)共同向商標(biāo)局提出申請。D錯(cuò)誤，商標(biāo)專用權(quán)的有效期為10年，自核準(zhǔn)注冊之日起計(jì)算。111.開標(biāo)工作應(yīng)由（）主持。A、招標(biāo)人B、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)C、行政監(jiān)督部門D、建設(shè)主管部門答案：A解析：(六）開標(biāo)開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加。112.有關(guān)從業(yè)人員在安全生產(chǎn)活動中的義務(wù)包括（）。A、掌握本崗位工作所需的安全生產(chǎn)知識B、制定安全生產(chǎn)事故的處理程序C