窗簾買賣合同（13份范本）

窗簾買賣合同（13份范本）名目第1篇20xx年窗簾買賣合同第2篇窗簾買賣服務(wù)合同第3篇窗簾買賣合同范本第4篇窗簾買賣及安裝合同第5篇小區(qū)窗簾買賣及安裝合同第6篇窗簾買賣合同第7篇窗簾買賣安裝合同書第8篇酒店窗簾買賣合同書第9篇窗簾買賣安裝合同第10篇窗簾項目買賣合同第11篇窗簾買賣合同標(biāo)準(zhǔn)范本第12篇窗簾買賣xx版合同第13篇2023年窗簾買賣合同

【第1篇】20xx年窗簾買賣合同

1.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：

乙方：

工程項目：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律、法規(guī)，遵循公平、自愿和誠懇信用原則簽訂本合同。

第一條：工程概況及內(nèi)容

工程名稱：思源試驗學(xué)校試驗室、圖書室等功能室窗簾制作安裝，包工包料包稅，乙方免費供應(yīng)窗簾運輸、安裝、調(diào)試、測量服務(wù)。

其次條：交貨時間

簽訂合同后15日內(nèi)安裝完畢，逾期未安裝完畢，乙方向甲方支付每日1%的罰金。

第三條：面料型號

根據(jù)甲方指定的面料型號。

第四條：工程造價

學(xué)校需安裝窗簾總面積約為295米，每米價格為壹佰叁拾元。最終結(jié)算以實際發(fā)生數(shù)量為準(zhǔn)。

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、符合國家、行業(yè)的相關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)施工規(guī)范，質(zhì)量達到優(yōu)良等級。

2、乙方必需依據(jù)甲方選定的材料、款項等方面的要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中，假如甲方發(fā)覺材料與所指定的樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，所造成的損失由乙自行擔(dān)當(dāng)。

3、窗簾平整、掌握器操作敏捷。

4、安裝堅固，感觀效果好。

第六條：甲方責(zé)任

1、與乙方確定安裝位置及質(zhì)量要求。

2、對承包質(zhì)量、進度進行監(jiān)督、檢查。

3、派人隨乙方負(fù)責(zé)開、關(guān)門，供應(yīng)安裝條件，包括電等。

第七條：乙方責(zé)任

1、遵守國家安全操作規(guī)程。

2、聽從甲方關(guān)于施工進度，質(zhì)量等方面的各項要求。

3、乙方有關(guān)人員除執(zhí)行本合同需要外，不得損壞原有裝修的物件。

第八條：驗收

以國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范及本合同第五條商定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

第九條：付款方式

窗簾安裝完成驗收合格后付貨款總價的80%，余款扣除4000元的質(zhì)量保證金外，在二個月內(nèi)付給乙方。質(zhì)量保證金在保質(zhì)期滿后付給乙方。

第十條：保修

1、除本合同已商定的外，乙方應(yīng)按國家關(guān)于質(zhì)量保修的規(guī)定，對承包項目擔(dān)當(dāng)質(zhì)量保修責(zé)任。

2、本合同所指項目完工驗收合格之日起一年，如因窗簾質(zhì)量及窗簾安裝緣由導(dǎo)致的返修，乙方應(yīng)馬上無條件的賜予修理，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞的狀況下，甲方需自行購買其損壞配件。

第十一條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

2.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

依據(jù)甲方開展新辦公室工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同意在新辦公室定制安裝陽光面料、韓國柔紗簾窗簾，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下協(xié)議：

一、項目名稱：辦公室外圍安裝陽光面料，內(nèi)圍安裝韓國柔紗簾面料、窗簾

二、項目內(nèi)容：辦公室為(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨支部副書記、財務(wù)總監(jiān)、設(shè)計部、質(zhì)安部、工程部、人力資源部、行政部、經(jīng)營部、會議室、財務(wù)室)

三、質(zhì)量：按貴公司選擇的樣品進行加工安裝、按貴公司選擇的面料要求達到標(biāo)準(zhǔn)。

四、工期：20_年12月6日-20_年12月23日完工。

五、驗收：完工后，經(jīng)貴公司驗收。

六、付款方式：本工程完工后經(jīng)貴公司驗收合格后，一次性付清。

七、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表：代表：

日期：年月日日期：年月日

3.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：乙方：

甲方因業(yè)務(wù)需要向乙方訂購一批窗簾，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，詳細(xì)條款如下：

1、工程概況及內(nèi)容：

乙方向甲方位于的大樓供應(yīng)窗簾的加工、安裝，詳細(xì)窗簾的規(guī)格、金額、樣式詳見協(xié)議附件。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)：

乙方根據(jù)甲方訂購窗簾的樣式、花色品種、安裝要求，進行工程施工。窗簾工程從交工之日起一年。如因窗簾質(zhì)量及安裝緣由導(dǎo)致的返修，乙方無條件賜予修理;如屬甲方人為損壞狀況，甲方需自行購買其損壞配件，由乙方負(fù)責(zé)修理，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的修理費用。

3、付款方式：本窗簾工程最終協(xié)議價為人民幣元整。從本協(xié)議簽定之日甲方需先向乙方預(yù)交協(xié)議總價50%

4、雙方權(quán)利及違約責(zé)任

1)在執(zhí)行協(xié)議期間甲方應(yīng)為乙方施工供應(yīng)便利，幫助乙方辦理有關(guān)的出入登記手續(xù)。乙方在安裝期間應(yīng)留意保持好甲方各房間衛(wèi)生，做好安裝廢料的收集，不得損壞原有裝修和擺放的物件。

2)在執(zhí)行協(xié)議期間，甲方如需變更窗簾樣式、更換布料、增加窗簾數(shù)量應(yīng)提前五天書面通知乙方，雙方簽訂補充協(xié)議，甲方并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)增加的費用。

3)因一方緣由，造成協(xié)議無法連續(xù)履行時，該方應(yīng)準(zhǔn)時通知另一方，辦理協(xié)議終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方因協(xié)議終止導(dǎo)致的經(jīng)濟損失;

4)如果因甲方裝修未完工，或窗戶墻體有問題，影響乙方施工，導(dǎo)致工程不能按期完工，甲方應(yīng)同意乙方延期交工。

5、協(xié)議爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列任一種方式解決：

1)向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

2)向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。

6、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

簽約地點：

簽約日期：年月日

4.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》，本著公平互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。

名稱數(shù)量單價總計

共計金額：

一、付款方式：

乙方安裝完畢，甲方驗收合格后，乙方需供應(yīng)正式發(fā)票，甲方一次性付清。

二、乙方責(zé)任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進行生產(chǎn)，安裝.于_______年__月__日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任：

1、甲方須準(zhǔn)時向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費與乙方。

3、乙方于商定時間安裝完畢，甲方于七個工作日內(nèi)進行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任：

1、乙方若因自身緣由而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%日向甲方支付違約金。

2、甲方未按時支付貨款，每超過一天，須按合同總額2%日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù)：

乙方供應(yīng)窗簾部分半年免費保修,配件部分供應(yīng)一年免費保修(人為損壞除外)

六、補充條款：

1.窗簾高度實際：2.75米，超過2.75米的高度接高度接多少算多少。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：

公對公轉(zhuǎn)帳帳戶和帳號：

公司名稱：

開戶銀行:

帳號:

5.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方：

地址：

乙方：

地址：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著公平、自愿、互惠互利和誠懇守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就xx8至19樓窗戶窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。

一、合同價款及付款方式：

1、本合同總價款為人民幣

2、本合同簽訂后，甲方向乙方支付定金進行生產(chǎn)，在乙方將窗簾送至甲方指定的工地，經(jīng)甲方驗收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作為質(zhì)保金，一年后付清。

二、乙方責(zé)任：

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進行生產(chǎn)加工，并于年月日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任：

1、甲方須按合同商定時間向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費給乙方。

3、乙方按商定時間加工并安裝完畢后，甲方于安裝完畢后七個工作日內(nèi)進行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任：

1、乙方若因自身緣由而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額的1%每日向甲方支付違約金。

2、由于甲方緣由，乙方未能按時進場安裝，甲方負(fù)全部責(zé)任，甲方必需按商定時間把貨款全部支付給乙方，每超過一天，須按合同總額的1%每日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù)：

乙方供應(yīng)窗簾部分一年免費保修，配件部分供應(yīng)一年免費保修(人為損壞除外)。

六、補充條款：

1、本合同金額為不含增值稅金額，含稅價加3%。

2、每副成品窗簾車前與車后會有20-30cm的誤差，這視為正常狀況。

七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后解決。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

電話：電話：

日期：日期：

【第2篇】窗簾買賣服務(wù)合同

2023窗簾買賣服務(wù)賣方：

買方：

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下全都條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特殊說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。八、其他商定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

電話：電話：

【第3篇】窗簾買賣合同范本

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

依據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下全都條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫￥元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特殊說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫￥元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他商定

本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

補充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

電話：電話：

【第4篇】窗簾買賣及安裝合同

2023窗簾買賣及安裝賣方：(乙方)

買方：(甲方)

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下全都條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特殊說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他商定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補充條款甲方：乙方：傳真：傳真：電話：電話：________年____月____日20________年____月____日窗簾買賣合同范本二甲方：馬鞍山xx公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循公平、自愿、公正、誠懇信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾選購及安裝事項達成全都看法，詳細(xì)事項如下：

一：名稱、價格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價依據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。

二：產(chǎn)品要求:詳細(xì)規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方擔(dān)當(dāng)。

三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，閱歷收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方供應(yīng)正式發(fā)票。

五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗收要依據(jù)上面其次條產(chǎn)品要求驗收。

七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行擔(dān)當(dāng)。

八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。

甲方(章)：乙方(章)：

法人代表：法人代表：

托付代理人：托付代理人：

經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

【第5篇】小區(qū)窗簾買賣及安裝合同

2023小區(qū)窗簾買賣及安裝賣方：(乙方)

買方：(甲方)

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下全都條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫￥元)。

(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特殊說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫￥元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他商定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

補充條款_________________________

甲方：乙方：

傳真：傳真：

電話：電話：

【第6篇】窗簾買賣合同

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下全都條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫￥元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特殊說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫￥元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他商定

本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

補充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

【第7篇】窗簾買賣安裝合同書

賣方：

買方：

依據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下全都條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特殊說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他商定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

【第8篇】酒店窗簾買賣合同書

甲方：

乙方：

經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協(xié)議：

1、大堂：紗編號，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，根據(jù)窗戶定做價每米______元，，總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，根據(jù)窗戶定做價每米_____元，，總計金額為人民幣_________元。

3、會議室：布編號，幅高2.8米，紗編號幅高

2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，根據(jù)窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結(jié)算時，以雙方實際測量尺寸為準(zhǔn)。

4、工期要求：依據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負(fù)全部責(zé)任，乙方須精工細(xì)做，安裝到位。

6、付款方式：經(jīng)雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款，;

7、售后服務(wù)：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務(wù)指導(dǎo)甲方正確使用，________年內(nèi)甲方在使用過程中消失問題乙方24小時內(nèi)做出處理看法。

本合同經(jīng)雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方：

代表人：

乙方：

【第9篇】窗簾買賣安裝合同

2023窗簾買賣安裝賣方：

買方：

依據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下全都條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特殊說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他商定

本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

補充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

【第10篇】窗簾項目買賣合同

2023窗簾項目買賣賣方：買方：

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下全都條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊張;窗簾個;臺裙張總價為人民幣大寫元整。

注：該單價、總價，如未作特殊說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

當(dāng)面交付現(xiàn)金;

通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他商定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補充條款甲方：乙方：傳真：傳真：電話：電話：________年____月____日20________年____月____日窗簾買賣合同范本二甲方：馬鞍山__公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循公平、自愿、公正、誠懇信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾選購及安裝事項達成全都看法，詳細(xì)事項如下：

一：名稱、價格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價依據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。

二：產(chǎn)品要求:詳細(xì)規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方擔(dān)當(dāng)。

三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，閱歷收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方供應(yīng)正式發(fā)票。

五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗收要依據(jù)上面其次條產(chǎn)品要求驗收。

七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行擔(dān)當(dāng)。

八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。

甲方：乙方：法人代表：法人代表：

【第11篇】窗簾買賣合同標(biāo)準(zhǔn)范本

甲方：桂林xx酒店(以下簡稱甲方)

乙方：南寧xx(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協(xié)議：

1、大堂：紗編號(8)，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，根據(jù)窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加60元米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號(8)，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，根據(jù)窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。

3、會議室：布編號(18)，幅高2.8米，紗編號(18)幅高

2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，根據(jù)窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結(jié)算時，以雙方實際測量尺寸為準(zhǔn)。

4、工期要求：依據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負(fù)全部責(zé)任，乙方須精工細(xì)做，安裝到位。

6、付款方式：經(jīng)雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款，(一周內(nèi)甲方未驗收視為驗收合格);

7、售后服務(wù)：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務(wù)指導(dǎo)甲方正確使用，________年內(nèi)甲方在使用過程中消失問題(非人為損壞)乙方24小時內(nèi)做出處理看法(處理過程中產(chǎn)生的任何費用由乙方擔(dān)當(dāng))。

本合同經(jīng)雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方：桂林xx酒店管理有限責(zé)任公司

代表人：乙方：南寧xx

代表人：

開戶銀行：____市商業(yè)銀行帳號：622xxxx002xxxx7461

地址：民族商場四樓家樂美布藝電話：________年____月____日________年____月____日

【第12篇】窗簾買賣xx版合同

范本買賣合同以轉(zhuǎn)移標(biāo)的物全部權(quán)為目的，因此出賣人負(fù)有轉(zhuǎn)移標(biāo)的物全部權(quán)歸買受人的義務(wù)。接下來我為你帶來窗簾買賣合同范本，盼望對你有關(guān)心。窗簾買賣合同范本一賣方：(乙方)買方：(甲方)依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、公平自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下全都條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特殊說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他商定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補充條款甲方：乙方：傳真：傳真：電話：電話：________年____月____日20________年____月____日窗簾買賣合同范本二甲方：馬鞍山xx公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循公平、自愿、公正、誠懇信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾選購及安裝事項達成全都看法，詳細(xì)事項如下：

一：名稱、價格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價依據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。

二：產(chǎn)品要求:詳細(xì)規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方擔(dān)當(dāng)。

三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，閱歷收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方供應(yīng)正式發(fā)票。

五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗收要依據(jù)上面其次條產(chǎn)品要求驗收。

七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行擔(dān)當(dāng)。

八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。甲方(章)：乙方(章)：法人代表：法人代表：托付代理人：托付代理人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：簽訂合同日期：

【第13篇】2023年窗簾買賣合同

1.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：

乙方：

工程項目：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律、法規(guī)，遵循公平、自愿和誠懇信用原則簽訂本合同。

第一條：工程概況及內(nèi)容

工程名稱：思源試驗學(xué)校試驗室、圖書室等功能室窗簾制作安裝，包工包料包稅，乙方免費供應(yīng)窗簾運輸、安裝、調(diào)試、測量服務(wù)。

其次條：交貨時間

簽訂合同后15日內(nèi)安裝完畢，逾期未安裝完畢，乙方向甲方支付每日1%的罰金。

第三條：面料型號

根據(jù)甲方指定的面料型號。

第四條：工程造價

學(xué)校需安裝窗簾總面積約為295米，每米價格為壹佰叁拾元。最終結(jié)算以實際發(fā)生數(shù)量為準(zhǔn)。

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、符合國家、行業(yè)的相關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)施工規(guī)范，質(zhì)量達到優(yōu)良等級。

2、乙方必需依據(jù)甲方選定的材料、款項等方面的要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中，假如甲方發(fā)覺材料與所指定的樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，所造成的損失由乙自行擔(dān)當(dāng)。

3、窗簾平整、掌握器操作敏捷。

4、安裝堅固，感觀效果好。

第六條：甲方責(zé)任

1、與乙方確定安裝位置及質(zhì)量要求。

2、對承包質(zhì)量、進度進行監(jiān)督、檢查。

3、派人隨乙方負(fù)責(zé)開、關(guān)門，供應(yīng)安裝條件，包括電等。

第七條：乙方責(zé)任

1、遵守國家安全操作規(guī)程。

2、聽從甲方關(guān)于施工進度，質(zhì)量等方面的各項要求。

3、乙方有關(guān)人員除執(zhí)行本合同需要外，不得損壞原有裝修的物件。

第八條：驗收

以國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范及本合同第五條商定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

第九條：付款方式

窗簾安裝完成驗收合格后付貨款總價的80%，余款扣除4000元的質(zhì)量保證金外，在二個月內(nèi)付給乙方。質(zhì)量保證金在保質(zhì)期滿后付給乙方。

第十條：保修

1、除本合同已商定的外，乙方應(yīng)按國家關(guān)于質(zhì)量保修的規(guī)定，對承包項目擔(dān)當(dāng)質(zhì)量保修責(zé)任。

2、本合同所指項目完工驗收合格之日起一年，如因窗簾質(zhì)量及窗簾安裝緣由導(dǎo)致的返修，乙方應(yīng)馬上無條件的賜予修理，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞的狀況下，甲方需自行購買其損壞配件。

第十一條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

2.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

依據(jù)甲方開展新辦公室工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同意在新辦公室定制安裝陽光面料、韓國柔紗簾窗簾，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立以下協(xié)議：

一、項目名稱：辦公室外圍安裝陽光面料，內(nèi)圍安裝韓國柔紗簾面料、窗簾

二、項目內(nèi)容：辦公室為(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨支部副書記、財務(wù)總監(jiān)、設(shè)計部、質(zhì)安部、工程部、人力資源部、行政部、經(jīng)營部、會議室、財務(wù)室)

三、質(zhì)量：按貴公司選擇的樣品進行加工安裝、按貴公司選擇的面料要求達到標(biāo)準(zhǔn)。

四、工期：20_年12月6日-20_年12月23日完工。

五、驗收：完工后，經(jīng)貴公司驗收。

六、付款方式：本工程完工后經(jīng)貴公司驗收合格后，一次性付清。

七、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表：代表：

日期：年月日日期：年月日

3.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方：乙方：

甲方因業(yè)務(wù)需要向乙方訂購一批窗簾，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，詳細(xì)條款如下：

1、工程概況及內(nèi)容：

乙方向甲方位于的大樓供應(yīng)窗簾的加工、安裝，詳細(xì)窗簾的規(guī)格、金額、樣式詳見協(xié)議附件。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)：

乙方根據(jù)甲方訂購窗簾的樣式、花色品種、安裝要求，進行工程施工。窗簾工程從交工之日起一年。如因窗簾質(zhì)量及安裝緣由導(dǎo)致的返修，乙方無條件賜予修理;如屬甲方人為損壞狀況，甲方需自行購買其損壞配件，由乙方負(fù)責(zé)修理，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的修理費用。

3、付款方式：本窗簾工程最終協(xié)議價為人民幣元整。從本協(xié)議簽定之日甲方需先向乙方預(yù)交協(xié)議總價50%

4、雙方權(quán)利及違約責(zé)任

1)在執(zhí)行協(xié)議期間甲方應(yīng)為乙方施工供應(yīng)便利，幫助乙方辦理有關(guān)的出入登記手續(xù)。乙方在安裝期間應(yīng)留意保持好甲方各房間衛(wèi)生，做好安裝廢料的收集，不得損壞原有裝修和擺放的物件。

2)在執(zhí)行協(xié)議期間，甲方如需變更窗簾樣式、更換布料、增加窗簾數(shù)量應(yīng)提前五天書面通知乙方，雙方簽訂補