承攬加工合同

第6頁共6頁承攬加工合同承攬方?（甲方）：?___定?作方（乙方?）：___?甲乙雙方?為了保證全?面地履行各?自的義務，?簽訂本合同?，共同信守?執(zhí)行。第?一條甲方加?工定作物的?名稱、規(guī)格?、質(zhì)量、數(shù)?量、加工費?│定作物?名稱│型號?│規(guī)格│質(zhì)?量要求│計?量單位│數(shù)?量│加工費?││││?││││單?位│總價│?第二條加?工成品的完?工時間、檢?驗標準與方?法、包裝標?準與費用承?擔│定作?物名稱│完?工時間│檢?驗時間地點?│檢驗標準?與方│包裝?標準│包裝?費承││?│││法│?│擔│第?三條加工成?品的交付時?間、地點、?運輸方法與?運費承擔?│定作物名?稱│交付時?間│交付地?點│運輸方?法│運輸價?款承擔│?第四條乙方?提供原材料?名稱、規(guī)格?、質(zhì)量、數(shù)?量、價款等?及圖紙、技?術(shù)資料│?材料名稱│?型號│規(guī)格?│質(zhì)量要求?│計量單位?│數(shù)量│單?價│總價│?圖紙、技│?││││?│││││?術(shù)資料及│?││││?│││││?交付時間│?第五條原?材料交付時?間、地點、?包裝、檢驗?方法、運輸?│材料名?稱│交付時?間│交付地?點│交付數(shù)?量│包裝要?求│檢驗方?法│運輸方?法│││?│││││?和運費承│?││││?│││擔│?第六條加?工費結(jié)算辦?法與時間?___。?第七條乙方?應于___?年___月?___日前?向甲方交付?定金___?元；乙方應?于___年?___月_?__日前向?甲方交付預?付款___?元。乙方不?履行合同的?，無權(quán)請求?返還定金。?甲方不履行?合同的，除?承擔違約責?任外，必須?如數(shù)返還預?付款。乙方?不履行合同?的，可以把?預付款抵作?違約金和賠?償金，有余?款可以請求?返還。第?八條甲方的?違約責任?1．甲方如?未按合同規(guī)?定的質(zhì)量交?付定作物，?乙方同意利?用的，應當?按質(zhì)論價；?不同意利用?的，甲方應?當負責修理?或調(diào)換，并?承擔逾期交?付的責任；?經(jīng)過修整或?調(diào)整后，仍?不符合合同?規(guī)定的有權(quán)?拒收，由此?造成的損失?由甲方賠償?。2．甲?方交付定作?物的數(shù)量少?于合同規(guī)定?的，乙方仍?然需要的，?甲方應當照?數(shù)補齊，補?交部分按逾?期交付處理?；乙方不再?需要的，有?權(quán)解除合同?，因此造成?的損失由甲?方賠償。?3．因甲方?包裝不善造?成定作物毀?損的，由甲?方賠償損失?。4．甲?方逾期交付?定作物，應?當向乙方償?付違約金，?每逾期一天?，按逾期交?付部分的價?款總額的_?__‰償付?違約金。?5．甲方不?能交付定作?物的，應向?乙方償付不?能交付定作?物部分價款?總值___?％的違約金?。6．由?甲方負責送?貨的，如運?輸中造成定?作物損壞，?甲方應當負?責修理，達?到合同規(guī)定?的質(zhì)量要求?，否則乙方?有權(quán)拒收。?第九條乙?方的違約責?任1．乙?方如中途變?更定作物的?數(shù)量、規(guī)格?、質(zhì)量或設?計等，應當?賠償甲方因?此造成的損?失。2．?乙方如中途?廢止合同，?應償付甲方?未履行部分?定作物價款?總值___?％的違約金?。3．乙?方如未按合?同規(guī)定的時?間向甲方提?供圖紙和其?它技術(shù)資料?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，乙方應當?償付甲方因?停工待料的?損失。4?．乙方如超?過合同規(guī)定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關(guān)延期付?款的規(guī)定，?向甲方償付?違約金。?5．乙方如?無故拒絕接?收定作物，?應當賠償甲?方因此造成?的損失。?6．乙方如?變更交付定?作物地點，?應承擔因此?而多支出的?費用。第?十條聲明及?保證（一?）甲方：?1．甲方為?一家依法設?立并合法存?續(xù)的企業(yè)，?有權(quán)簽署并?有能力履行?本合同。?2．甲方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續(xù)均?已辦妥并合?法有效。?3．在簽署?本合同時，?任何法院、?仲裁機構(gòu)、?行政機關(guān)或?監(jiān)管機構(gòu)均?未作出任何?足以對甲方?履行本合同?產(chǎn)生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?4．甲方?為簽署本合?同所需的內(nèi)?部授權(quán)程序?均已完成，?本合同的簽?署人是甲方?的法定代表?人或授權(quán)代?表人。本合?同生效后即?對合同雙方?具有法律約?束力。（?二）乙方：?1．乙方?為一家依法?設立并合法?存續(xù)的企業(yè)?，有權(quán)簽署?并有能力履?行本合同。?2．乙方?簽署和履行?本合同所需?的一切手續(xù)?均已辦妥并?合法有效。?3．在簽?署本合同時?，任何法院?、仲裁機構(gòu)?、行政機關(guān)?或監(jiān)管機構(gòu)?均未作出任?何足以對乙?方履行本合?同產(chǎn)生重大?不利影響的?判決、裁定?、裁決或具?體行政行為?。4．乙?方為簽署本?合同所需的?內(nèi)部授權(quán)程?序均已完成?，本合同的?簽署人是乙?方的法定代?表人或授權(quán)?代表人。本?合同生效后?即對合同雙?方具有法律?約束力。?第十一條保?密雙方保?證對從另一?方取得且無?法自公開渠?道獲得的商?業(yè)___（?技術(shù)信息、?經(jīng)營信息及?其他商業(yè)_?__）予以?保密。未經(jīng)?該商業(yè)__?_的原提供?方同意，一?方不得向任?何第三方泄?露該商業(yè)_?__的全部?或部分內(nèi)容?。但法律、?法規(guī)另有規(guī)?定或雙方另?有約定的除?外。保密期?限為___?年。一方?違反上述保?密義務的，?應承擔相應?的違約責任?并賠償由此?造成的損失?。第十二?條不可抗力?本合同所?稱不可抗力?是指不能預?見、不能克?服、不能避?免并對一方?當事人造成?重大影響的?客觀事件，?包括但不限?于自然災害?如洪水、地?震、火災和?風暴等以及?社會事件如?戰(zhàn)爭、__?_、政府行?為等。如?因不可抗力?事件的發(fā)生?導致合同無?法履行時，?遇不可抗力?的一方應立?即將事故情?況書面告知?另一方，并?應在___?天內(nèi)，提供?事故詳情及?合同不能履?行或者需要?延期履行的?書面資料，?雙方認可后?協(xié)商終止合?同或暫時延?遲合同的履?行。第十?三條通知?1．根據(jù)本?合同需要發(fā)?出的全部通?知以及雙方?的文件往來?及與本合同?__通知和?要求等，必?須用書面形?式，可采用?___（書?信、傳真、?電報、當面?送交等方式?）傳遞。以?上方式無法?送達的，方?可采取公告?送達的方式?。2．各?方通訊地址?如下：__?_。3．?一方變更通?知或通訊地?址，應自變?更之日起_?__日內(nèi)，?以書面形式?通知對方；?否則，由未?通知方承擔?由此而引起?的相應責任?。第十四?條爭議的處?理1．本?合同受__?_國法律管?轄并按其進?行解釋。?2．本合同?在履行過程?中發(fā)生的爭?議，由雙方?當事人協(xié)商?解決，也可?由有關(guān)部門?調(diào)解；協(xié)商?或調(diào)解不成?的，按下列?第___種?方式解決：?（1）提?交___仲?裁；（2?）依法向人?民法院起訴?。第十五?條解釋本?合同的理解?與解釋應依?據(jù)合同目的?和文本原義?進行，本合?同的標題僅?是為了閱讀?方便而設，?不應影響本?合同的解釋?。第十六?條補充與附?件本合同?未盡事宜，?依照有關(guān)法?律、法規(guī)執(zhí)?行，法律、?法規(guī)未作規(guī)?定的，甲乙?雙方可以達?成書面補充?協(xié)議。本合?同的附件和?補充協(xié)議均?為本合同不?可分割的組?成部分，與?本合同具有?同等的法律?效力。第?十七條合同?效力本合?同自雙方或?雙方法定代?表人或其授?權(quán)代表人簽?字并加蓋公?章之日起生?效。有效期?為___年?，自___?年___月?___日至?___年_?__月__?_日。本合?同正本一式?___份，?雙方各執(zhí)_