新建建筑施工承攬合同書

1、Word 新建建筑施工承攬合同書 發(fā)包人(簡稱甲方)：_承包方(簡稱乙方)：_ 依據(jù)中國民法典及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合工程的詳細狀況，為明確雙方責任、協(xié)作協(xié)作，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方公平、自愿協(xié)商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。 第一條：工程概況 1、工程名稱：_ 2、工程建設(shè)地：_ 3、工程規(guī)模、特征：_ 4、工程施工任務(內(nèi)容)與技術(shù)要求：須符合建筑地基處理技術(shù)規(guī)范G79-20要求。 5、估計施工工作量：_ 6、完成施工工作量測量方式：_ 7、質(zhì)量標準：_ 其次條：甲方應向乙方供應下列文件資料，并對其精確 性、牢靠性負責： 1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可

2、等批件復印件。 2、工程施工任務托付書，技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。 第三條：合同工期 1、本工程定_年_月_日竣工，總工期為天。 2、施工有效期限以合同商定的時間為準，若遇設(shè)計圖紙變更、工程量變化等特別狀況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。 第四條：計費標準及付費方式 1、本工程施工商定包干價方式計費，每平方米固定價，總價估計(大寫：)，總價款以最終施工測量面積為準結(jié)算。 2、本合同生效內(nèi)，甲方向乙方預支商定總工程款30%的款項，計元;地基基礎(chǔ)工程完成強夯工作量50%時，甲方向乙方支付工程進度款60%的款項，計元。剩余10%款項待工程基礎(chǔ)驗收合格后由甲方一

3、次性支付。 第五條：雙方責任 1、甲方托付任務時，必需以書面形式明確施工任務，并按 其次條規(guī)定供應文件資料。 2、甲方應為乙方供應基本的工作條件 3、乙方應按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方托付書及技術(shù)要求進行工程施工技術(shù)，并按合同商定工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人員應遵守平安和保密規(guī)章，對施工過程中發(fā)生的平安事故負責，并對與本合同有關(guān)的資料負有保密義務。 第六條：違約責任 1、因甲方未向乙方供應基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按商定總工程款的平均_日產(chǎn)值計算。 2、因未滿意技術(shù)要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗收，由此造成的經(jīng)濟損失

4、均由乙方擔當。 3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開頭進行施工的，按實際完成的工作量進行結(jié)算。 4、發(fā)包人未按合同_日期撥付工程款，每超過_日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。 5、乙方未能按期完成施工任務，每拖延_日，應減收工程款千分之一的違約金。 第七條：其他事項 1、本合同未盡事項，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方準時協(xié)商解決，協(xié)商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。 3、雙方完成本合同商定的商定的義務后，本合同終止。 4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲