附屬工程合同

1、.PAGE ：.；中國結合網(wǎng)絡通訊欽州市分公司機房附屬安裝工程施工合同 工程工程：GSM網(wǎng) 期機房附屬安裝工程合同編號： 日 期： 年 月 日 合同要素表.合同編號.甲方中國結合網(wǎng)絡通訊欽州市分公司.乙方.乙方開戶銀行.乙方開戶行賬號.合同總金額大寫人民幣： ￥： 元.第一次付款金額￥ 元比例%.第二次付款金額￥ 元比例%審計金額.第三次付款金額￥ 元比例%審計金額.合同貨物保修期年.工程性質安裝合同附件中國結合網(wǎng)絡通訊欽州市分公司GSM 期基站附屬安裝工程預算書合同附件甲方合同章甲方授權代表簽字：年 月 日乙方合同章乙方授權代表簽字：年 月 日合同文本按照、及其他有關法律、行政法規(guī)，遵照平等

2、、自愿、公平和老實信譽的原那么，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同，共同遵守執(zhí)行。第一條 工程稱號. 甲方委托乙方承建中國聯(lián)通欽州分公司GSM網(wǎng)工程基站附屬設備安裝工程。第二條 工程內(nèi)容、工程地點和承攬方式. 工程內(nèi)容：挪動基站附屬設備安裝。. 基站附屬設備的安裝、運輸包括鋼筋、水泥、木材、石料等運輸?shù)桨惭b現(xiàn)場。. 工程地點和安裝參數(shù)本工程地點為欽州、防城港地域，按照甲方提供的施工規(guī)范和圖紙安裝。. 承攬定作方式乙方對本工程的承攬定作方式為包工包料，特別注明的部分為主材由甲方提供。第三條工藝要求.安裝應符合施工圖設計以及甲方施工規(guī)范要求，同時應符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范、規(guī)范。第四條 工期要求. 工期按雙方

3、商定的工單日期來確定。. 乙方由于甲方緣由包括場地糾紛、不具備施工條件等發(fā)生延誤，工期順延。. 乙方向甲方提供符合工期要求的工程進度表見附件，經(jīng)雙方確認的工程進度表作為合同的重要執(zhí)行根據(jù)。. 工期按照雙方確認的工程進度表實施，乙方未在規(guī)定時間內(nèi)開工或未根據(jù)甲方安排經(jīng)過驗收，視為工期延誤，乙方應承當違約責任。. 工程各環(huán)節(jié)應嚴厲按雙方確認的工程進度表進展，滯后于進度表日，即為中間環(huán)節(jié)的延誤。對于中間環(huán)節(jié)延誤，甲方有權調(diào)整乙方的工程量及對應的工程費，乙方不得回絕，由此引起的一切責任和損失由乙方自行承當，同時乙方承當延誤工期的違約責任。. 乙方未按照商定時間完成定作、運輸、安裝，均視為工期延誤，乙方

4、應承當相應的違約責任。. 除發(fā)生洪水、地震等不可抗力要素，工期不得延誤。. 由于其它緣由能夠影響工期時，乙方應及時書面通知甲方，經(jīng)甲方書面審定確認，可順延工期。第五條 合同價款. 合同價款為安裝、運輸上山、過海的二次搬運的綜合價款，合同總金額為￥ 元 (大寫人民幣為: )，最終以驗收審計結算為準。 . 數(shù)量、單價、總價等見附件. 如遇本合同以外的施工量，乙方應向甲方提交工程預算，經(jīng)甲方書面審定確認后施工。. 如由于甲方調(diào)整機房數(shù)量、參數(shù)等緣由引起工程量變化，或發(fā)生甲方確認的額外工程量，合同價款以變化后的情況為準。. 工程全部開工，甲方或甲方委托的審計機構對該工程進展審計。如審計結果與按照上述原

5、那么確定的合同價款不一致，以審計確定的合同金額確定價錢。第六條 付款方式. 合同簽定后日，甲方將合同要素表中第項規(guī)定的金額支付給乙方。.工程全部開工，經(jīng)甲方代表及監(jiān)理方驗收或經(jīng)整改再次驗收合格后進展決算并經(jīng)過甲方審計確定金額的情況下，甲方將合同要素表中第項規(guī)定的金額支付給乙方。同時乙方需向甲方提供合同審計金額的合法發(fā)票。.審計確定合同金額的作為保質金質保期一年，在保修期滿后日內(nèi)向乙方付清。第七條 雙方義務. 甲方義務. 按照第六條支付工程款項。. 及時提供設計圖紙。. 擔任指派施工現(xiàn)場驗收代表，對工程進展中間驗收和開工驗收。. 擔任機房占地的征用或租用。. 協(xié)調(diào)各方做好工程銜接和配合。. 乙方

6、義務. 乙方按照甲方提供的設計圖紙進展運輸、安裝、保證符合國家和甲方的有關規(guī)范、規(guī)范。未經(jīng)甲方書面贊同，乙方不得將工程的任何部分分包或轉包。. 乙方自行處理施工設備、水供應。. 乙方擔任辦理有關該工程的報建、備案及審批手續(xù)，辦理施工占地、占道答應等手續(xù)，并擔任相關費用。. 乙方擔任施工平安設備和勞動維護措施，對工程發(fā)生的平安事故，乙方自行承當一切責任和損失。乙方員工因履行本合同發(fā)生人身傷亡或財富損失的，由乙方擔任處置，甲方不承當任何責任。乙方因履行本合同呵斥第三方損害的，由乙方擔任賠償，如甲方因此被要求承當責任，那么甲方有權就其承當?shù)娜控熑蜗蛞曳阶穬敗? 乙方負擔由于施工呵斥的倉儲費用和賠補

7、費用。如損壞原來建筑或設備，乙方應擔任修復和賠償。. 乙方應遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境維護和平安消費的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關手續(xù)，并以書面方式通知甲方，乙方承當因此發(fā)生的費用。. 乙方應文明施工，處置好與業(yè)主的關系，工程完成后應清理好施工和倉儲現(xiàn)場。. 定期向甲方提供工程進度方案及相應進度統(tǒng)計報表。 . 根據(jù)工程需求，提供和維修施工運用的照明、圍欄設備，并擔任平安捍衛(wèi)。 . 已開工工程未交付甲方之前，乙方擔任已完工程的維護任務，維護期間發(fā)生損壞，乙方公費予以修復。. 按照有關規(guī)定，做好施工場地地下管線和臨近建筑物、構筑物包括文物維護建筑、古樹名木的維護任務。對上述設

8、備呵斥損壞的，乙方應擔任賠償。. 保證施工場地的清潔，并符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定。交工前清理現(xiàn)場到達甲方的運用要求，承當因本身緣由違反有關規(guī)定呵斥的損失和費用。. 乙方在開工前應向甲方遞交開工報告，得到甲方答應后方可進展施工。. 按照甲方要求做好設計、土建、監(jiān)理、高桅桿安裝、工程驗收等工程各環(huán)節(jié)的銜接和配合任務。. 乙方未能履行.款各項義務，呵斥甲方損失的，乙方擔任賠償。第八條 質量和驗收. 質量. 按照國家有關規(guī)范、規(guī)范和施工圖設計及甲方施工規(guī)范要求。. 驗收. 乙方應仔細按照規(guī)范、規(guī)范和設計要求組織消費和施工，隨時接受甲方的檢查，并為檢查提供便利條件，如提供檢測儀器等。. 施工中應嚴厲執(zhí)

9、行隱蔽工程和中間驗收制度。凡隱蔽工程和中間驗收部位，乙方應提早小時書面通知甲方，甲方驗收合格并辦理隱蔽工程和中間驗收手續(xù)后，才干繼續(xù)施工。. 工程開工后，乙方應及時以書面方式通知甲方驗收。開工驗收、檢驗方法和規(guī)范均應符合國家頒發(fā)的有關驗收規(guī)范。. 開工驗收前日，乙方應向甲方提交驗收懇求和以下相應工程的開工資料共套，包括但不限于設計變卦文件、工程開工圖、甲方總部有關機房配套建立開工驗收規(guī)范規(guī)定的全部資料。. 施工中和開工后經(jīng)檢查，假設不符合設計要求或工程質量不合格，那么乙方應無條件進展返工、整改，并自行承當返工、整改等全部費用。. 經(jīng)甲方驗收合格后，甲方有權運用機房，并在機房上施工和安裝設備。第

10、九條 違約責任. 乙方發(fā)生工期延誤時，應承當違約責任，每延誤日，甲方有權將扣除合同總價款的%作為違約金。. 假設乙方發(fā)生未經(jīng)甲方允許的轉包或分包行為，甲方有權扣除工程造價%作為違約金，同時乙方承當由此引起的全部責任。. 假設甲方未按照合同按時付款，應按.規(guī)范向乙方償付逾期付款違約金。第十條 質量保證及保修. 乙方提供全部工程驗收合格后年的質量保證，因工程質量問題而發(fā)生損壞，乙方承當全部責任。. 保修期限為自驗收合格之日起年。保修期限內(nèi)，假設發(fā)生質量問題，乙方必需在甲方電告或書面通知小時內(nèi)處置終了，并承當全部費用。第十一條 爭議處理. 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商處理，協(xié)商不成的，依法向有管轄權的人民法院訴訟處理。第十二條 合同生效及其它.本合同含合同附件一式四份，甲方執(zhí)正本二份，乙方執(zhí)正本二份，均具同等法律效能。 經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。. 因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任。 本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能防止并不