2020年最新標(biāo)準(zhǔn)施工合同范本

1、2020年最新標(biāo)準(zhǔn)施工合同范本【通用版】發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：承包方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：風(fēng)險(xiǎn)告知：在本標(biāo)準(zhǔn)工程承包合同中，作為發(fā)包方，為預(yù)防欺詐問(wèn)題，發(fā)包方應(yīng)當(dāng)事先了解承包方主要的情況，包括確認(rèn)承包方的主體資格是否真實(shí)與合法，該工程公司是否是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，是否具有從事民用建筑工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求;對(duì)方委派代表簽約人的，應(yīng)該要確認(rèn)簽約人的資格，若是委托代理人是否具有授權(quán)委托書(shū);同時(shí)要事先了解承包方的經(jīng)營(yíng)范圍、社會(huì)信譽(yù)等以確定其履約能力，必要時(shí)可以去參觀承包方正在施工的現(xiàn)場(chǎng)。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、建筑工程承包合同條例及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲

2、、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程項(xiàng)目概況1、工程名稱：2、工程地點(diǎn)：3、工程內(nèi)容：4、工程范圍：5、工程內(nèi)容及做法（詳見(jiàn)：工程預(yù)算報(bào)價(jià)表、施工圖紙）。6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家頒布的建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。7、工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。（1）乙方包工、包料。（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）;（3）乙方包工、甲方包料（詳見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。風(fēng)險(xiǎn)告知：在本標(biāo)準(zhǔn)工程施工合同中

3、關(guān)于材料提供的事項(xiàng)，在合同中提供了幾項(xiàng)可供選擇的方式。既有約定由乙方包工包料的形式，也有乙方包工部分包料、乙方包工甲方包料的形式。具體的選擇方式有合同雙方經(jīng)協(xié)商一致自行選擇，但在這里需要提醒的是，在由乙方（承包方）提供材料的情況下，乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，同時(shí)必須符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。若乙方提供的材料和設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即更換和重做。第二條合同價(jià)款及調(diào)整1、工程造價(jià)：總承包價(jià)為元，大寫(xiě)人民幣，裝修工程包含的項(xiàng)目詳見(jiàn)工程預(yù)(結(jié))算表。2、任何一方不得擅自改變合同價(jià)款，除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整：(1)甲方提出設(shè)計(jì)變更、材料變更和項(xiàng)目變更;(2

4、)雙方書(shū)面確認(rèn)的其他因素。第三條工期1、承包方應(yīng)按發(fā)包方要求的工期完成全部工作。開(kāi)工日期:竣工日期:合同工期:日歷天。2、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。(1)因發(fā)包方原因影響開(kāi)工。(2)不可抗力。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和因此造成的發(fā)包方損失。第四條工程保修1、保修內(nèi)容、范圍：工程承包范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容。2、保修期限：按工程通過(guò)竣工驗(yàn)收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內(nèi)，乙方提供工程的免費(fèi)維修服務(wù)。工程保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方書(shū)面或電話通知后的24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)勘查，并在三天內(nèi)維修完畢。第五條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列第種方式提供：(1)甲

5、方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見(jiàn)：裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙）;（2）甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見(jiàn)：裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)元，由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。第六條工程款撥付和結(jié)算1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方向甲方提供工程預(yù)算表。甲方在收到工程結(jié)算表的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣，大寫(xiě)人民幣。2、工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方向甲方提供工程結(jié)算表。甲方在收到工程結(jié)算表并核對(duì)無(wú)誤后的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣，大寫(xiě)人民幣。3、乙方指定收款賬號(hào)信息為：戶名：工行賬號(hào)：開(kāi)戶行：若收款賬號(hào)發(fā)生變更的，乙方

6、應(yīng)及時(shí)通過(guò)書(shū)面方式通知甲方，否則甲方將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至上述賬號(hào)，即視為乙方收到相應(yīng)款項(xiàng)。第七條雙方權(quán)利及義務(wù)1、甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)向乙方支付工程款。2、甲方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量及施工進(jìn)度等進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。3、甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)工程內(nèi)容進(jìn)行增加或者修改，乙方應(yīng)積極配合。4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求，并在材料運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)后及時(shí)通知甲方進(jìn)行查驗(yàn)。如因質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異造成工程損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。5、 乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì)，并應(yīng)按相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保質(zhì)保量，按期完成工程任務(wù)。6、 乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照雙方約定及甲方要

7、求進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查并留存施工記錄。7、施工過(guò)程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身?yè)p害或財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。8、乙方應(yīng)保護(hù)好原場(chǎng)所的辦公設(shè)施、設(shè)備，保證施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，工程完成后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。第八條工程驗(yàn)收乙方在工程完成后應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方查驗(yàn)后對(duì)工程質(zhì)量提出異議的，乙方應(yīng)配合重驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在甲方限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并在整改完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)告知：為了保障發(fā)包方的合理利益，在合同中應(yīng)當(dāng)明確約定對(duì)標(biāo)準(zhǔn)工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。在簡(jiǎn)易合同中應(yīng)當(dāng)約定，工程竣工后承包方應(yīng)通知發(fā)包

8、方驗(yàn)收，發(fā)包方在合理時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如果發(fā)包方不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收，及時(shí)通知承包方另行安排時(shí)間驗(yàn)收。若發(fā)包方在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，可要求承包方賠償或返工。第九條違約責(zé)任1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)的即構(gòu)成違約，守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時(shí)的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項(xiàng)目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的，每遲延一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)百分之五的違約金;遲延超過(guò)10天的，甲方有權(quán)單方要求解除合同，并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并

9、賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等）。3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的，甲方有權(quán)要求解除合同，并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等）。第十條合同爭(zhēng)議或糾紛處理本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解除，協(xié)商不成的，任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院管轄。第十一條附則1、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包

10、。3、本合同一式_貳_份，雙方各執(zhí)_壹_份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：代表人：乙方（蓋章）：代表人：日期：年月日合同簽訂地：施工合同的注意事項(xiàng)：（一）審查發(fā)包人與承包人履約情況1、對(duì)發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容： 主體資格，即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。例：建設(shè)用地是否已經(jīng)批準(zhǔn)?是否列入投資計(jì)劃?規(guī)劃、設(shè)計(jì)是否得到批準(zhǔn)?是否進(jìn)行了招標(biāo)等。 履約能力即資金問(wèn)題。施工所需資金是否已經(jīng)落實(shí)或可能落實(shí)等。2、對(duì)承包方主要了解的內(nèi)容有：資質(zhì)情況;施工能力;社會(huì)信譽(yù);財(cái)務(wù)情況承包方的二級(jí)公司和工程處不

11、能對(duì)外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的指標(biāo)，應(yīng)認(rèn)真分析和判斷。（二）履約管理之工期a、工期和施工進(jìn)度1、實(shí)際開(kāi)工日期的認(rèn)定承包人有證據(jù)證明實(shí)際開(kāi)工日期的，則應(yīng)認(rèn)定該日期為實(shí)際開(kāi)工日期。承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當(dāng)事人的會(huì)議紀(jì)要、施工許可證等承包人雖無(wú)證據(jù)證明實(shí)際開(kāi)工日期，但有開(kāi)工報(bào)告，則應(yīng)認(rèn)定開(kāi)工報(bào)告中記載的開(kāi)工日期為實(shí)際開(kāi)工日期若承包人無(wú)任何證據(jù)證明實(shí)際開(kāi)工日期，亦無(wú)開(kāi)工報(bào)告，則應(yīng)以合同約定的開(kāi)工日期為準(zhǔn)。2、竣工日期的認(rèn)定最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第十四條規(guī)2定認(rèn)定方法： 雙方確認(rèn)的日期為竣工日期; 建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收

12、合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;（注意是經(jīng)蓋章的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的時(shí)間，不是竣工驗(yàn)收備案日期，因?yàn)榭⒐を?yàn)收備案是由建設(shè)單位來(lái)報(bào)送）; 承包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期; 未經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。b、幾種影響工期的因素1、施工許可證： 如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開(kāi)工日期; 但如未取得且已經(jīng)施工，則一般以施工開(kāi)始日為開(kāi)工日期。2、拖欠工程款拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。3、設(shè)計(jì)變更 設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要

13、證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系; 設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。4、圖紙延誤 設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系; 設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。5、增加工程量 設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系; 設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。6、質(zhì)量鑒定最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。 鑒定合格，順延工期; 鑒定不合格，視情況而定。7、建設(shè)單位的其他原因如：指定的代表未按照約定提供指令、批準(zhǔn)，致使施工不能正常進(jìn)行;建設(shè)單位未按照約定時(shí)間和要求提供原材