[精編]最新的裝修搬運(yùn)合同范文

1、此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來(lái)，如有侵權(quán)請(qǐng)告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)。最新的裝修搬運(yùn)合同范文合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權(quán)合同。中華人民共和國(guó)民法通則第85條：合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。中華人民共和國(guó)合同法第2條：合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。下面是小編收集整理的

2、最新的裝修搬運(yùn)合同范文，歡迎借鑒參考。最新的裝修搬運(yùn)合同范文(一)甲方： 乙方：為了保障買賣雙方的合法權(quán)益，在平等、互惠、互利的原則下，根據(jù)合同法及有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)買賣雙方友好協(xié)商，同意簽定本合同。一、服務(wù)的內(nèi)容、形式和要求1.乙方為甲方提供辦公家具拆組服務(wù)，按照甲方的要求將指定地點(diǎn)的辦公家具拆卸并且在辦公家具零件運(yùn)送到目的地后完成辦公家具的組裝工作;2.家具拆組服務(wù)包括辦公家具的運(yùn)輸;3.如在拆組過(guò)程中需要增加配件，需要由甲方提供或者甲方委托乙方購(gòu)買，甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用;二、合同金額與支付方式1.本合同總金額為￥ 1040(大寫：壹仟零肆拾元整)，此價(jià)格包括甲方的辦公家具拆裝搬運(yùn)費(fèi)用。2.支

3、付方式：組裝完畢驗(yàn)收合格后以轉(zhuǎn)賬的方式一次性付完全款。三、雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方保證在工程拆裝調(diào)試過(guò)程中給予乙方必要的合作和協(xié)助;2.如因甲方的辦公家具出現(xiàn)老化，無(wú)法安裝為原樣的。乙方不承擔(dān)安裝質(zhì)量問(wèn)題。3.在組織施工過(guò)程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商，并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限：因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工;因甲方提出變更計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工;因甲方不能按期供圖、供料、零件或其所供材料以及零件不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工者。四、雙方協(xié)商的其他條款：現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)所需搬運(yùn)的家具件數(shù)。五、合同雙方協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中的所有爭(zhēng)議。若協(xié)商未果，可以向雙方所在

4、地的人民法院提起訴訟。六、本合同共貳頁(yè)，均為本合同的內(nèi)容部分，本合同人工填寫和打印具有同等效力。七、本合同一式二份，自雙方簽字蓋章之日起生效，買賣雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。甲方 乙方單位： 單位：地址： 地址：法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：手機(jī) 手機(jī)電話： 電話：傳真： 傳真：有效期限：20xx 年 月 日至 20xx年 月 日最新的裝修搬運(yùn)合同范文(二)業(yè)主 (以下簡(jiǎn)稱甲方)： 施工隊(duì)(以下簡(jiǎn)稱乙方)：身份證號(hào)： 身份證號(hào)：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照合同法等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：一、工程概況工程地址：使用面積：二、價(jià)格工裝

5、裝修合同范本清包工費(fèi)：￥ 大寫：其中包括水電工、泥工、垃圾清運(yùn)費(fèi)、材料搬運(yùn)費(fèi)。三、付款方式1、隱蔽工程完成，付￥_元;2、泥工完成，付￥_元;3、工程竣工，付_￥_元;4、雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)四、工期從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天。因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費(fèi)￥ 元/天。五、施工1、甲方須向乙方提供圖紙整套,共_張;2、圖紙中沒(méi)有注明的地方，乙方在施工前須畫(huà)草圖或商量讓甲方認(rèn)可;3、施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容的每一主要工序(隱蔽工程、結(jié)構(gòu)工程、泥工)須經(jīng)甲方認(rèn)可后方可進(jìn)行下一步工序;4、施工質(zhì)量將按照住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(db31/t30-1999)

6、中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。六、材料1、由乙方向甲方提供需購(gòu)材料清單，甲方及時(shí)采購(gòu)材料供施工方使用。2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購(gòu)材料，若已采購(gòu)，甲方有權(quán)無(wú)條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。3、乙方應(yīng)驗(yàn)收甲方所購(gòu)建材的質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)向甲方及時(shí)提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅(jiān)持使用，應(yīng)書(shū)面要求乙方，甲方承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失;4、乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。5、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價(jià)格雙倍從人工費(fèi)中扣除。6、乙方提供的材料數(shù)量誤差在5%-10%之間。由于乙方材料估算超出誤差范圍而導(dǎo)致的材料、設(shè)備重新購(gòu)買或材料、設(shè)備無(wú)法

7、退回的損失將由乙方承擔(dān)。7、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性。七、勞動(dòng)力管理1、開(kāi)工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件;2、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過(guò)夜;3、甲方應(yīng)及時(shí)替乙方辦理小區(qū)出入證件;4、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員;5、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。六、工地現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)禁止使用明火;現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙;油漆材料必須和其他材料分開(kāi)放置。七、關(guān)于工程管理、項(xiàng)目變更的約定1、乙方在開(kāi)工前檢查水、電、地面、墻頂面空鼓，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知甲方，由甲方負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)。2、乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居

8、民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。3、保持現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，施工現(xiàn)場(chǎng)每天完工后，乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)施工中產(chǎn)生的垃圾，并按照物業(yè)管理企業(yè)指定的地點(diǎn)堆放。此項(xiàng)費(fèi)用已包括在總價(jià)款中。八、工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，乙方應(yīng)提前2天通知甲方驗(yàn)收，雙方協(xié)商驗(yàn)收日期。水電工程完工后，乙方應(yīng)在5日內(nèi)制作水電布線圖交與甲方。經(jīng)驗(yàn)收不合格的，現(xiàn)場(chǎng)全部停工，乙方應(yīng)予返工，直至合格為止，才能繼續(xù)施工。返工費(fèi)用及造成的損失由乙方承擔(dān)。九、爭(zhēng)議解決本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方

9、應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲 方： 乙 方：簽 章： 簽 章：簽約日期： 簽約日期：最新的裝修搬運(yùn)合同范文(三)甲方：_基業(yè)物業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方：_(以下簡(jiǎn)稱乙方)甲方系_物業(yè)管理單位，乙方系小區(qū)住宅單元物業(yè)的購(gòu)買者或使用者委托進(jìn)行裝修的單位或個(gè)人?，F(xiàn)甲、乙雙方就裝修的有關(guān)事宜，經(jīng)過(guò)平等協(xié)商，特簽此協(xié)議.一、 裝修申請(qǐng)與報(bào)批第一條乙方在裝修前應(yīng)以書(shū)面形式向甲方提出裝修申請(qǐng)，并填寫裝修申請(qǐng)表;乙方向甲方提供下列材料：1.施工單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件(加蓋

10、公章)，如委托個(gè)人則需裝修委托書(shū)。2.比例不小于1：100的裝修設(shè)計(jì)圖(包括：平面圖、隱蔽工程圖、機(jī)電項(xiàng)目施工圖)或上述圖紙的復(fù)印件。3.乙方向甲方提供現(xiàn)場(chǎng)施工人員的名單、身份證復(fù)印件及1寸近照2張。4.裝修隊(duì)電工、焊工等特種工種的上崗證及復(fù)印件。第二條甲方在收到乙方申請(qǐng)后，對(duì)乙方提供的資料進(jìn)行審核，甲方自接到資料后7個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，并將審核結(jié)果通知乙方。如審核合格后，甲方為乙方開(kāi)據(jù)施工許可證。乙方應(yīng)按照許可證時(shí)間開(kāi)工裝修，同時(shí)應(yīng)將許可證貼在裝修現(xiàn)場(chǎng)明顯位置以便甲方檢查。第三條對(duì)于乙方提供的資料，甲方認(rèn)為需要修改或重新提交時(shí)，乙方應(yīng)進(jìn)行修改或重新提交，并將修改后的資料報(bào)甲方，以便甲方進(jìn)

11、行最終審核。第四條甲方審核完畢的資料，乙方不得擅自改變。如需修改或變動(dòng)，應(yīng)以書(shū)面形式提前通知甲方，并將修改后的資料報(bào)甲方審核。第五條如果乙方不提交裝修申請(qǐng)擅自施工，或在甲方未準(zhǔn)許之前開(kāi)工，甲方有權(quán)責(zé)令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。二、 出入證第一條 為保證乙方裝修工作的順利進(jìn)行，乙方需要為其聘請(qǐng)的施工人員辦理現(xiàn)場(chǎng)出入證，如有未辦理出入證的、丟失出入證的或?qū)⒊鋈胱C轉(zhuǎn)借他人的，甲方有權(quán)阻止其進(jìn)入小區(qū)，而因此產(chǎn)生的一切后果均由乙方自負(fù)。第二條 如果甲方發(fā)現(xiàn)乙方聘請(qǐng)的施工人員有違法行為，或有不符合小區(qū)管理規(guī)定的行為，甲方有權(quán)將該施工人員清理出小區(qū)，由此產(chǎn)生的一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。第三條裝修

12、完畢后，乙方應(yīng)及時(shí)將其申請(qǐng)的所有出入證全部收回交給甲方，甲方核查無(wú)誤后，退還臨時(shí)出入證押金。三、 裝修保證金第一條 為保證業(yè)主的利益和樓宇結(jié)構(gòu)及配套設(shè)備的安全，甲方收取乙方保證金每戶5000元。第二條 乙方繳納垃圾清運(yùn)費(fèi)：20元/自然間;管理費(fèi)(含設(shè)備使用費(fèi))按15元/天計(jì)費(fèi)，自審批合格領(lǐng)取施工許可證起至驗(yàn)收合格清場(chǎng)之日止。第三條 裝修完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，扣除實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(以甲方驗(yàn)收合格之日停止計(jì)費(fèi))，3個(gè)月未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，按規(guī)定退還尾款。如驗(yàn)收不合格，甲方將繼續(xù)收取乙方整改期間的相關(guān)費(fèi)用。四、 注意事項(xiàng)第一條 樓宇土建結(jié)構(gòu)裝修1.不得改動(dòng)門、窗，保持樓宇、房屋外觀的美觀統(tǒng)一。2.嚴(yán)禁拆改

13、破壞原結(jié)構(gòu)、承重墻、配重墻、樓板地面。不得擅自在主體結(jié)構(gòu)上剔槽、打洞，不得鑿穿地面、屋頂、陽(yáng)臺(tái)隔斷板。3.裝修室內(nèi)地面石材厚度不得超過(guò)1.2cm，地面裝修總厚度不得超過(guò)3cm，按施工進(jìn)度鋪地磚前須申報(bào)物業(yè)管理公司工程部檢查批準(zhǔn)。4.不得擅自破壞原設(shè)計(jì)衛(wèi)生間、洗衣間防水層，如有破損須重做防水處理，需進(jìn)行24小時(shí)閉水試驗(yàn)，物業(yè)工程部試驗(yàn)通過(guò)后方可繼續(xù)施工。5.乙方裝修所使用的木制材料需經(jīng)防火阻燃、防腐處理。6.不得將沒(méi)有防水要求的房間設(shè)為衛(wèi)生間、廚房間。7.廚房應(yīng)有門，不得做成敞開(kāi)式廚房。第二條 水、暖氣、燃?xì)夤艿涝O(shè)施裝修1.嚴(yán)禁改動(dòng)室內(nèi)供暖管線設(shè)施，嚴(yán)禁加裝暖氣片或拆改移位。加裝暖氣罩，必須留有

14、長(zhǎng)、寬不少于400mm的檢修口，便于日后維修，否則后果自負(fù)。2.嚴(yán)禁拆改室內(nèi)水表，不得擅自拆改原設(shè)計(jì)管線。3.嚴(yán)禁改動(dòng)或遮擋燃?xì)夤芫€、儀表設(shè)施。4.室內(nèi)所有管線節(jié)門、接口周圍需留有100mm以上距離，并必須按規(guī)定預(yù)留長(zhǎng)、寬不小于400mm的檢查口，便于日后維修檢查。5.不得擅自封包燃?xì)夤艿馈?.安裝燃?xì)鉄崴鞅仨毑捎脧?qiáng)排式，且其排氣管不得超出外墻10cm，不得排入煙道或管井。7.衛(wèi)生間、廚房間墻體改動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)按照防水標(biāo)準(zhǔn)制訂施工方案，重新做防水。第三條 配電、弱電信號(hào)設(shè)施裝修1.配電系統(tǒng)布局必須按審批方案、圖紙施工，負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的施工人員必須有勞動(dòng)局核發(fā)的電工操作證(特種工種證明復(fù)印件在物業(yè)管

15、理公司備案)。2.嚴(yán)禁破壞室內(nèi)原設(shè)計(jì)配線回路，嚴(yán)禁強(qiáng)電、弱電線路直埋，必須按施工規(guī)范穿線鋪設(shè)，如有違規(guī)造成的一切后果由乙方負(fù)責(zé)。3.不得擅自增改原設(shè)計(jì)配電控制和計(jì)量?jī)x表，隱蔽施工部分：照明、插座、空調(diào)插座必須按原設(shè)計(jì)負(fù)荷單路控制施工。4.嚴(yán)禁拆改原設(shè)計(jì)電視、對(duì)講、通訊網(wǎng)絡(luò)布線，如擅自改動(dòng)，造成不良后果自負(fù)。5.浴室安裝浴霸必須從插座重新引線，不能使用原預(yù)留燈線。房間內(nèi)不得使用超過(guò)原設(shè)計(jì)負(fù)荷的電器。第四條 樓宇外觀裝修1.嚴(yán)禁拆改外窗、防火窗、陽(yáng)臺(tái)，不得擅自加裝護(hù)欄。2.嚴(yán)禁在戶門以外公共區(qū)域平臺(tái)違章搭建或懸掛其他物品。違者物業(yè)公司有權(quán)要求其無(wú)條件拆除，損失自負(fù)。3.空調(diào)室外機(jī)必須按指定位置安裝

16、，冷凝水排放管須接入空調(diào)冷凝水管或靠墻固定在外窗一側(cè)。第五條裝飾施工現(xiàn)場(chǎng)1.裝飾材料搬運(yùn)：乙方須提前申請(qǐng)電梯使用時(shí)間，按計(jì)劃安排時(shí)間搬運(yùn)，切勿損壞電梯、公共區(qū)域墻壁、樓梯間墻壁等公共設(shè)施設(shè)備。搬運(yùn)建筑材料必須封裝不漏，搬運(yùn)完畢須將搬運(yùn)路線及時(shí)清掃干凈。2.裝修垃圾清運(yùn)：乙方必須遵守甲方的規(guī)定，按指定時(shí)間將封閉袋裝垃圾運(yùn)至指定地點(diǎn)，隨時(shí)清掃門前雜物。嚴(yán)禁在公共區(qū)域堆放建筑材料、裝修垃圾，嚴(yán)禁將雜物、油漆倒入下水管線。3.施工人員：乙方施工人員須衣著整齊，佩帶通行標(biāo)志，按指定通道進(jìn)入;嚴(yán)禁在本小區(qū)非工作區(qū)域閑逛，不得損壞小區(qū)公共設(shè)施設(shè)備及他人財(cái)務(wù);嚴(yán)格遵守管理規(guī)定，保持公共區(qū)域墻壁、樓道墻壁的整潔

17、。4.裝修施工時(shí)間：1)工作時(shí)間：8：00-12：00，14：00-18：00其它時(shí)間嚴(yán)禁施工人員進(jìn)入或滯留在小區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁施工人員在本小區(qū)內(nèi)留宿。2)機(jī)械設(shè)備作業(yè)時(shí)間：8：00-11：30，14：30-18：00，其它時(shí)間為靜音作業(yè)時(shí)間，嚴(yán)禁施工擾民。(周六、日靜音作業(yè))5.消防安全：每戶裝修施工現(xiàn)場(chǎng)必須配置兩個(gè)5公斤滅火器，工作現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙。乙方必須遵守各項(xiàng)安全防火規(guī)定，履行與甲方簽訂的安全防火責(zé)任書(shū)。五、 裝修竣工驗(yàn)收裝修完成后，乙方須提前通知甲方約定時(shí)間，甲方自接到乙方正式驗(yàn)收申請(qǐng)5個(gè)工作日內(nèi)，由工程部、業(yè)主、裝修公司負(fù)責(zé)人及裝修施工相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格項(xiàng)目由施工單位限期整改

18、合格。因整改造成的各項(xiàng)損失費(fèi)用，均由施工方承擔(dān)。六、 其它第一條 乙方在此保證：因其裝修而引起的一切后果，如造成房屋結(jié)構(gòu)、布局、外裝修的損壞，房產(chǎn)毗鄰房屋的損壞或他人人身安全或財(cái)產(chǎn)的損失，房屋滲漏而對(duì)四鄰造成的損失等均由乙方承擔(dān)。因此后果而產(chǎn)生的一切事宜如訴訟、仲裁的均由乙方自費(fèi)處理。第二條 如因乙方裝修給他人人身財(cái)產(chǎn)造成損失，而引起他人向甲方索賠時(shí)，乙方負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的一切損失。第三條 本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。第四條 本協(xié)議一式兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。第五條 簽約方：甲方：_基業(yè)物業(yè)管理有限公司乙方：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：日期：日期：最新的裝修搬運(yùn)合同范文

19、(四)甲方(托運(yùn)人)： 乙方(承運(yùn)人)：甲、乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，根據(jù)合同法有關(guān)規(guī)定，訂立貨物運(yùn)輸合同，條款如下：一、合同期為一年，從 年 月 日起到 年 月 日為止。二、上述合同期內(nèi)，甲方委托乙方運(yùn)輸貨物，運(yùn)輸方式為汽車公路運(yùn)輸，具體貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值、運(yùn)費(fèi)、到貨地點(diǎn)、收貨人、運(yùn)輸期限等事項(xiàng)，由甲、乙雙方另簽運(yùn)單確定，所簽運(yùn)單作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力。三、甲方的義務(wù)：1.按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物進(jìn)行包裝，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定包裝標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)根據(jù)保證貨物運(yùn)輸?shù)脑瓌t進(jìn)行包裝，甲方貨物包裝不符合上述要求，乙方應(yīng)向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒絕起運(yùn)。2.按照雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)

20、間向乙方支付運(yùn)費(fèi)。四、乙方的義務(wù)：1.按照運(yùn)單的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)，將貨物運(yùn)到甲方指定的地點(diǎn)，交給甲方指定的收貨人。2.承運(yùn)的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無(wú)短缺、無(wú)損壞，如出現(xiàn)此類問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)賠償義務(wù)。五.運(yùn)輸費(fèi)用及結(jié)算方式：1. 運(yùn)費(fèi)按乙方實(shí)際承運(yùn)貨物的里程及重量計(jì)算，具體標(biāo)準(zhǔn)按照運(yùn)單約定執(zhí)行。2. 乙方在將貨物交給收貨人時(shí)，應(yīng)向其索要收貨憑證，作為完成運(yùn)輸義務(wù)的證明，持收貨憑證與甲方結(jié)算。3. 甲方對(duì)乙方所提交的收貨憑證進(jìn)行審核，在確認(rèn)該憑證真實(shí)有效且貨物按期運(yùn)達(dá)無(wú)缺失損壞問(wèn)題后10日內(nèi)付清當(dāng)次運(yùn)費(fèi)。六、甲方交付乙方承運(yùn)的貨物均系供應(yīng)客戶的重大生產(chǎn)資料，乙方對(duì)此應(yīng)予以高度重視，確保貨物按期運(yùn)

21、達(dá)。非因自然災(zāi)害等不可抗力造成貨物逾期運(yùn)達(dá)的，如客戶追究甲方責(zé)任，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。因發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力造成貨物無(wú)法按期運(yùn)達(dá)目的地時(shí)，乙方應(yīng)將情況及時(shí)通知甲方并取得相關(guān)證明，以便甲方與客戶協(xié)調(diào)。七、運(yùn)輸過(guò)程中如發(fā)生貨物滅失、短少、損壞、變質(zhì)、污染等問(wèn)題，乙方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。1. 貨物滅失或無(wú)法正常使用的，按運(yùn)單記載貨物價(jià)格全額賠償，如運(yùn)單未記載價(jià)格的，按甲方同類產(chǎn)品出廠價(jià)格賠償。2. 貨物修理后可以正常使用且客戶無(wú)異議的，賠償修理費(fèi)(包括換件費(fèi)用、人工費(fèi)及修理人員的往返差旅費(fèi)等)。八、出現(xiàn)合同第七條情況導(dǎo)致貨物逾期運(yùn)達(dá)的，乙方除按該條規(guī)定承擔(dān)責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)同時(shí)

22、執(zhí)行本合同第六條的規(guī)定。九、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照合同法規(guī)定辦理，發(fā)生爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。十、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。甲方：乙方：附：運(yùn)單編號(hào)：簽發(fā)時(shí)間： 年 月 日裝運(yùn)時(shí)間： 年 月 日簽發(fā)地點(diǎn)： 省 市 區(qū) 路 號(hào)裝運(yùn)地點(diǎn)： 省 市 區(qū) 路 號(hào) 發(fā)貨人：承運(yùn)人： 托運(yùn)人簽章承運(yùn)人簽章年 月 日 年 月 日要求運(yùn)達(dá)的時(shí)間： 年 月 日 時(shí)最新的裝修搬運(yùn)合同范文(五)合同編號(hào)：_委托人：_法定住址：_法定代表人：_職務(wù)：_委托代理人：_身份證號(hào)碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號(hào)：_電子信箱：_承攬人

23、：_法定住址：_法定代表人：_職務(wù)：_委托代理人：_身份證號(hào)碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號(hào)：_電子信箱：_就委托人委托承攬人搬遷事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：第一條 搬運(yùn)貨物1、貨物名稱：_。2、貨物數(shù)量：_。3、貨物價(jià)值：_。4、委托人委托搬運(yùn)的物品應(yīng)無(wú)違禁品及危險(xiǎn)物品。貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。第二條 包裝委托人應(yīng)按承攬人要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)包裝。委托人應(yīng)將搬運(yùn)的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運(yùn)物品集中堆放。也可由承攬人進(jìn)行包裝，但包裝前應(yīng)檢查物品，保證安全運(yùn)輸。第三條 服務(wù)要求承攬人在搬運(yùn)過(guò)程中，做到服務(wù)熱

24、情周到，保證物品完整無(wú)損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生丟失或損壞，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。第四條 搬運(yùn)日期1、_年_月_日至_年_月_日，具體搬遷時(shí)間待電話通知而定。2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場(chǎng)之后保證在_天之內(nèi)運(yùn)至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。3、委托人如需變更搬運(yùn)時(shí)間的，應(yīng)于約定搬運(yùn)日期前_日通知承攬人，否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_(tái)元的遲延費(fèi)。但不得超過(guò)原估價(jià)總金額_%。4、搬運(yùn)作業(yè)進(jìn)行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時(shí)間繼續(xù)完成。第五條 搬運(yùn)地點(diǎn)貨物搬出地點(diǎn)：_。貨物搬到地點(diǎn)：_。承攬人需依委托人的指示將承運(yùn)貨品搬運(yùn)至

25、指定位置。第六條 搬運(yùn)車輛委托人提供裝貨清單，承攬人按裝貨清單拉運(yùn)。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運(yùn)輸，以確保吊卸、運(yùn)輸過(guò)程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞，由委托人根據(jù)實(shí)際損壞估價(jià)，承攬人來(lái)賠償。第七條 檢驗(yàn)委托人應(yīng)及時(shí)對(duì)送達(dá)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，逾期未收貨，應(yīng)向承攬人支付保管費(fèi)用。第八條 費(fèi)用1、包裝費(fèi)用：_。2、搬運(yùn)費(fèi)用：每車次_元人民幣，按實(shí)際車次結(jié)算。車型：_。采車次方式收費(fèi)的，承攬人應(yīng)按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進(jìn)行。3、搬運(yùn)期間，承攬人的餐飲差旅費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、通行費(fèi)、油費(fèi)、車輛維修費(fèi)等均由其自己負(fù)擔(dān)。4、承攬人應(yīng)依本合同

26、所約定的計(jì)價(jià)方式收費(fèi)，不得借故加價(jià)或要求任何附加費(fèi)用。5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過(guò)失無(wú)法正常使用時(shí)，除前條所約定的搬運(yùn)費(fèi)外，均依附件搬運(yùn)作業(yè)估價(jià)單約定方式另行收費(fèi)。第九條 結(jié)算方式簽約時(shí)預(yù)付定金人民幣_(tái)元。余款人民幣_(tái)元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認(rèn)后支付，承攬人同時(shí)提供正式運(yùn)輸發(fā)票。承攬人按要求將貨物送達(dá)后，委托人如不足額支付運(yùn)輸費(fèi)和保管費(fèi)，承攬人對(duì)貨物享有留置權(quán)。第十條 安全保證承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運(yùn)抵指定地點(diǎn)。對(duì)承運(yùn)的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無(wú)短缺、無(wú)損壞、無(wú)人為變質(zhì)。在裝卸、運(yùn)輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，原則上按到達(dá)地的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。另有

27、約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理?yè)p耗或是委托人過(guò)錯(cuò)造成，則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條 保險(xiǎn)一般貨物保險(xiǎn)由承攬人負(fù)責(zé)，貴重貨物保險(xiǎn)由委托人負(fù)責(zé)。第十二條 物品損毀1、承攬人對(duì)于因搬運(yùn)過(guò)程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不可抗力，或因搬運(yùn)物的性質(zhì)，或因委托人或其受雇人的過(guò)失所造成的，不在此限。2、上述情形，委托人應(yīng)于搬運(yùn)完成后三日內(nèi)告知承攬人，如搬運(yùn)物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運(yùn)完成后十日內(nèi)，將其情事告知承攬人。3、委托人提交承攬人運(yùn)送物品，若有現(xiàn)金、有價(jià)證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時(shí)，除

28、委托人于托運(yùn)時(shí)報(bào)明其性質(zhì)及價(jià)值的以外，承攬人對(duì)于其毀損或滅失，不負(fù)責(zé)任。但承攬人有故意或過(guò)失的，不在此限。4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。第十三條 責(zé)任負(fù)擔(dān)承攬人因搬運(yùn)對(duì)第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負(fù)責(zé)。第十四條 聲明及保證委托人：1、委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_)均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)

29、代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。承攬人：1、承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_)均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第十五條 保密雙方保證對(duì)在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的屬于對(duì)方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、

30、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)年。第十六條 通知1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2、各方通訊地址如下：_。3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第十七條 爭(zhēng)議的處理1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解