2011年一級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》真題及解析

2011 年 一級建造師建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識真題 一、單項選擇題 （共 70 題，每題 1 分，每題的備選項中，只有 1 個最符合題意） 1.不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（ ）裁決。 A.國務(wù)院主管部門 B.最高人民法院 C.國務(wù)院 D.全國人大常委會 答案： C 解析： 新法、舊法對同一事項有不同規(guī)定時，新法的效力優(yōu)于舊法。同一機關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由制定機關(guān)即國務(wù)院裁決。參見教材 P6。 2.某施工設(shè)備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務(wù)員按合同價 5%提取獎金。業(yè)務(wù)員王某在與施工企業(yè)洽談時提出，合同定價遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺 50 元補貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是（ ）。 A.合法行為 B.無權(quán)代理 C.不正當(dāng)競爭 D.濫用代理權(quán) 答案： A 解析： 注意 “ 賬外暗中 ” 給予對方回扣的，作為受賄處理。本案的補貼如實入賬，不得視為不正當(dāng)競爭行為。 3.被代理人因為向代理人授權(quán)不明確而給第三人造成的損失，應(yīng)（ ）。 A.由被代理人向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人承擔(dān)連帶責(zé)任 B.由被代理人獨自向第三人承擔(dān)責(zé)任 C.由第三人自己承擔(dān)損失 D.由代理人獨自向第三人承擔(dān)責(zé)任 答案： A 解析： 委托書授權(quán)不明的，被代理人應(yīng)當(dāng)向第三人承擔(dān)民事責(zé)任，代理人負連帶責(zé)任。參見教材 P16。 4.施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款 100 萬元，后來施工企業(yè)無力 還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍 賣，拍得的價款為 150 萬元，貸款的利息及違約金為 20 萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用為 10 萬元，則拍賣后應(yīng)返還施工企業(yè)的款項為（ ）萬元。 A.10 B.20 C.30 D.50 答案： B 解析： 抵押擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)抵押權(quán)的費用，一 共五類。本題中主債權(quán) 100 萬元，利息及違約金 20 萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用 10 萬元，共 130 萬元，則返還施工企業(yè)的款項為 150 130 20 萬元。參見教材 P37。 5.建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費用，該企業(yè)向建設(shè)單位提供場地。在此合同中，建設(shè)單位擁有的權(quán)利是（ ）。 A.相鄰權(quán) B.地役權(quán) C.土地出租權(quán) D.建設(shè)用地使用權(quán) 答案： B 解析： 地役權(quán)是指為使用自己不動產(chǎn)的便利或提高效益而按照合同約定利用他人不動產(chǎn)的權(quán)利。他人的不動產(chǎn)為供役地，自己的不動產(chǎn)為需役地。參見教材P20。 6.施工企業(yè)購買材料設(shè)備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權(quán)扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（ ）。 A.抵押權(quán) B.質(zhì)權(quán) C.留置權(quán) D.所有權(quán) 答案： C 解析： 留置是指債權(quán)人按照合同的約定占有債務(wù)人的 動產(chǎn) ，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù) 的 ，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。參見教材 P38。 7.根據(jù)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定， 屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是（ ）。 A.工程總承包 B.專業(yè) 分包 C.專業(yè)承包 D.勞務(wù)承包 答案： C 解析： 根據(jù)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定 ， 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務(wù)分包三個序列。參見教材 P59。 8.資質(zhì)許可機關(guān)的上級機關(guān)，根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（ ）。 A.企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的 B.資質(zhì)許可機關(guān)超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的 C.企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的 D.企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的 答案： B 解析： 撤銷、吊銷、失效、注銷的區(qū)別。參見教材 P62-63。 撤銷是因為行政機關(guān)工作人員的過錯，或者所依據(jù)的法律、法規(guī)出現(xiàn)變化，或者為了公共利益，可以中止行政許可；（過錯在行政機關(guān)） 吊銷則專指行政處罰（注冊人有過錯） 注銷：無論以上哪種情況，或者是客觀情況導(dǎo)致，只要不能繼續(xù)執(zhí)業(yè)的，均需注銷，是動詞 失效：一些中性的原因，無法嚴格判定是誰的錯語（客觀情況），是注銷的結(jié)果 9.安全生產(chǎn)許可證的有效期為（ ）年。 A.1 B.2 C.3 D.5 答案： C 解析： 安全生產(chǎn)許可證有效期為 3 年。參見教材 P213。 10.施工企業(yè)與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同，并足額繳付了保費，但張某表示需將保費交回公司后才能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險事故要求賠償時，保險公司稱張某已離職，且其未將保險合同和保費交回公司。關(guān)于該案中責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（ ）。 A.張某應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)賠償損失 B.施工企業(yè)補繳保 費后，保險公司方可賠償損失 C.保險公司找到張某追回保費后，方可給予施工企業(yè)賠償 D.保險公司應(yīng)當(dāng)支付保險金，并可向張某追償 答案： D 解析： 這是典型的表見代理。張某有足夠的理由 讓 對方相信。表見代理的后果由被代理人承擔(dān) ,被代理人可以向無權(quán)代理人追償因表見代理 而遭受的損失。參見教材 P16。 11.下列責(zé)任種類中，屬于行政處罰的是（ ）。 A.管制 B.賠償損失 C.返還財產(chǎn) D.罰款 答案： D 解析： 參見教材 P46。 民事責(zé)任 行政責(zé)任 刑事責(zé)任 停止侵害 排除妨礙 消除危險 返還財產(chǎn) 恢復(fù)原狀 修理、重作、更 換 賠償損失 支付違約金 消除影響、恢復(fù)名譽 賠禮道歉 行政處罰 警告 罰款 沒收違法所得、沒收非法財物 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) 暫扣或吊銷許可證和執(zhí)照 行政拘留 行政處分 警告 記過 記大過 主刑 管制 拘役 有期徒刑 無期徒刑 死刑 附加刑 罰金 剝奪政治權(quán)利 沒收財產(chǎn) 驅(qū)逐出境 降級 撤職 開除 12.施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達材料供應(yīng)商處，則該取消通知從法律上稱為（ ）。 A.要約撤回 B.要約撤消 C.承諾撤回 D.承諾撤消 答案： A 解析： A 先于邀約，或與邀約同時到達，使邀約喪失法律效力的意思表示。B 指邀約生效后，在受要約人承諾前，是邀約喪失法律效力的意思表示。 C 撤回承諾的通知應(yīng)在承諾通知到達要約人之前或者與承諾通知同時到達要約人。價目表是要約邀請，建筑材料采購清單是要約，在要約生效之前使期不發(fā)生效力，稱為要約的撤回。參見教材 P117。 13.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨甘欠穹瞎こ探ㄔO(shè)的（ ）標(biāo)準(zhǔn)。 A.推薦性 B.國家 C.強制性 D.行業(yè) 答案： C 解析： 與安全有關(guān)的均是強制性標(biāo)準(zhǔn)，必須執(zhí)行。參見教材 P256。 14.某建設(shè)工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負責(zé)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門上報的是（ ）。 A.現(xiàn)場施工人員 B.分包單位 C.建設(shè)單位 D.總承包單位 答案： D 解析： 實行施工總承包的建設(shè)工程，由總承包單位負責(zé)上報事故。參見教材P220。 15.王某的日工資為 80 元。政府規(guī)定 2010 年 10 月 1 日至 7 日放假 7 天，其中 3 天屬于法定休假日， 4 天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這 7天加班不能安排補休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費合計（ ）元。 A.560 B.1360 C.800 D.1120 答案： B 解析： 安排勞動者延長工作時間的，支付不低于 150%的工資報酬。休息日安排勞動者工作又不能安排補休的，支付不低于工資 200%的工資報酬，法定休假日安排勞動者工作的，支付不低于 300%的工資報酬。 4 天雙倍工資，加上 3天 3 倍工資。 4802+3803 1360。參見教材 P148。 16.根據(jù)民事訴訟法，申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間（ ）。 A.6 個月 B.1 年 C.2 年 D.3 年 答案： C 解析： 仲裁裁決強制執(zhí)行期間為兩年，自仲裁裁決書規(guī)定履行期限或仲裁機構(gòu)的仲裁規(guī)則規(guī)定履行期間的最后 1 日起計算，分期履行的，每次履行期間的最后 1 日計算。參見教材 P330。 17.根據(jù)勞動合同法，在勞務(wù)派遣用 工 方式中，訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是（ ）。 A.派遣單位與用工單位 B.用工單位與 勞動者 C.用工單位與當(dāng)?shù)厝嗣裾?答案： A 解析： 勞務(wù)派遣里涉及兩個合同，一個是勞務(wù)派遣單位與被派遣的勞動者訂 立的勞動合同，一個是勞務(wù)派遣單位與用工單位之間簽訂的勞務(wù)派遣協(xié)議。參見教材 P144。 18.對于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項施工方案后，經(jīng)（ ）簽字后實施。 A.施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師 B.施工企業(yè)技術(shù)負責(zé)人、建設(shè)單位負責(zé)人 C.施工企業(yè)技術(shù)負責(zé)人、總監(jiān)理工程師 D.建設(shè)單位負責(zé)人、總監(jiān)理工程師 答案： C 解析： 對于達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，要編制專項施工方案，并附具安全 驗算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督。參見教材 P229-230。 19.關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是（ ）。 A.勞務(wù)作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設(shè)單位認可 B.承包單位可將其承包的全部工程進行分包 C.建設(shè)工 程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包 D.建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人 答案： A 解析： A 勞務(wù)作業(yè)分包由勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人與勞務(wù)作業(yè)承包人通過勞務(wù)合同約定，可不經(jīng)建設(shè)單位的認可，這是一個特例，其它的分包人均應(yīng)取得建設(shè)單位認可。 B 相當(dāng)于轉(zhuǎn)包，轉(zhuǎn)包是嚴格禁止的； C 承包單 位只能將承包工程中的非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成，主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包單位自己完成； D 選擇分包工程的承包人是承包單位的權(quán)利，建設(shè)單位無權(quán)直接指定，但除特殊情況外，承包人選擇分包人，須經(jīng)建設(shè)單位認可。參見教材 P103。 20.某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設(shè)單位要求施工企業(yè)購買某品牌設(shè)備，理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長期合作關(guān)系，關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（ ）。 A.施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購 B.設(shè)計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受 C.建設(shè)單位以書面 形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受 D.施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求 答案： D 解析： 按照合同約定，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備由工程承包單位采購的，發(fā)包單位不得指定承包單位購入用于工程的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備或者指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。參見教材 P99。 21.下列情形中，屬于施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)義務(wù)是（ ）。 A.對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議 B.接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) C.發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè) D.拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè) 答案： B 解析： ACD 是施工作業(yè)人員的權(quán)利，不是義務(wù)。參見教材 P221 223。 22.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間為（ ）。 A.竣工驗收合格后 B.提交竣工驗收報告時 C.竣工驗收時 D.交付使用時 答案： B 解析： 質(zhì)量保修書是進行竣工驗收的前提條件，所以它只能在提交竣工驗收報告時，不可能再遲。參見教材 P297。 23.某場館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強制性規(guī)定的是（ ）。 A.主體結(jié)構(gòu)工程為 10 年 B.供熱與供冷系統(tǒng)為 3 年 C.屋面防水工程為 3 年 D.有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為 2 年 答案： B 解析： 具體項目的保修期限可雙方約定，可以高于但不得低于行政法規(guī)的強制性規(guī)定。 A 主體結(jié)構(gòu)應(yīng)為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限； B 供熱與供冷系統(tǒng)，為 2 個采暖期、供冷期。 C 屋面防水為 5 年； D 有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為 5 年。參見教材 P298。 24.某市政工程由于政府部 門規(guī)劃調(diào)整，導(dǎo)致該工程停工達 1 年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項目經(jīng)理甲擔(dān)任其他市政工程的項目經(jīng)理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)于甲任職的說法，正確的是（ ）。 A.甲不能同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理 B.經(jīng)建設(shè)單位同意，甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理 C.經(jīng)施工單位同意，甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理 D.經(jīng)建設(shè)主管部門同意，甲可以同時提任該兩個項目的項目經(jīng)理 答案： B 解析： 建造師不得同時擔(dān)任兩個及以上建設(shè)工程施工項目負責(zé)人，但有三種情況下可以：一是同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的；二是合同約定的工程驗收合格的；三是因非承包方原因致使工程項目停 工 超過 120 天，經(jīng)建設(shè)單位同意的。本題符合第三條規(guī)定。參見教材 P75。 25.根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)在（ ）之前辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。 A.竣工驗收 B.簽訂施工合同 C.進場開工 D.領(lǐng)取施工許可證 答案： D 解析： 建設(shè)單位在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前，應(yīng)當(dāng)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)是法定程序，不辦理不發(fā)施工許可證，不得開工。參見教材 P280。 26.經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（ ） 。 A.第三人就完成的工作成果向定作人負責(zé) B.承攬人不再承擔(dān)責(zé)任 C.承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔(dān)責(zé)任 D.承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé) 答案： D 解析： 在承攬合同中，經(jīng)定作人同意，承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成， 但應(yīng)就第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。參見教材 P160。 27.建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（ ）應(yīng)至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格。 A.半年 B.二年 C.一年 D.三年 答案： C 解析： 施工單位應(yīng)當(dāng)對管理人員和作業(yè)人員每年至少進行一次安全 生產(chǎn)教育培訓(xùn)。參見教材 P224。 28.根據(jù)合同法 ， 下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是（ ）。 A.某教授與施工企業(yè)約定培訓(xùn)一次，但因培訓(xùn)當(dāng)天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課 B.甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人，便打電話通知了乙 C.建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其 將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權(quán) D.監(jiān)理單位將監(jiān)理合同轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位 答案： B 解析： AC 錯，債務(wù)轉(zhuǎn)移需債權(quán)人同意； B 正確，債權(quán)轉(zhuǎn)讓須通知債務(wù)人，但無須債務(wù)人同意。 D 錯誤，監(jiān)理合同依法不得轉(zhuǎn)讓。參見教材 P131。 29.關(guān)于投標(biāo)有效期的說法，正確的是（ ）。 A.投標(biāo)有效期延長通知送達投標(biāo)人時，該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金期限隨之延長 B.投標(biāo)人同意延長投標(biāo)有效期的，不得修改投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容 C.投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)文件對投標(biāo)人和招標(biāo)人 具有合同約束力 D.投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，投標(biāo)保證金應(yīng)予退還 答案： B 解析： 投標(biāo)有效期是從投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日起計算，一般至中標(biāo)通知書簽發(fā)日期止。 A 招標(biāo)人可以發(fā)出延長投標(biāo)有效期的通知，但投標(biāo)人可以同意延長，則投標(biāo)保證金期限隨之延長，也可以拒絕，則 投標(biāo)的失效。 C 在投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)文件具有法律效力，但不是合同約束力。 D 投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，投標(biāo)保證金不予退還。參見教材 P90。 30.生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每（ ）年修訂一次。 A.1 B.2 C.4 D.3 答案： D 解析： 生產(chǎn)經(jīng)營單位 制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每 3 年修訂一次，有特殊情形時，可及時修訂。參見教材 P243。 31.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠 220 萬元債務(wù)減少為 200 萬元，乙自協(xié)議生效之日起 2 個月內(nèi)還清。協(xié)議生效 2 個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（ ）。 A.甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行 B.甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟 C.由法院執(zhí)行和解協(xié)議 D.由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行 答案： A 解析： 各階段和解的效力。參見教材 P335-336。 法律效力 備注 訴訟前和解 具 有 法 律 約 束力，但無強制執(zhí)行力 相當(dāng)于簽訂一個協(xié)議 訴訟中和解 無法律約束力 執(zhí)行中和 具 有 法 律 約 束 相當(dāng)于簽訂了一個協(xié)議，如不履行， 解 力，但無強制執(zhí)行力 恢復(fù)對原中止執(zhí)行的法律文書效力 仲裁中和解 具 有 法 律 約 束力，但無強 制執(zhí)行力 可撤回仲裁申請 也可根據(jù)和解協(xié)議作出裁決 撤回仲裁協(xié)議后又反悔的，可再仲裁 32.甲乙雙方簽訂總價為 100 萬的合同，并設(shè)定定金條款，則定金的最高限額應(yīng)為（ ）萬元。 A.10 B.30 C.50 D.20 答案： D 解析： 定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定 ，但不得超過主合同標(biāo)的額的 20%。參見教材 P38。 33.在全國重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（ ）批準(zhǔn)。 A.縣級人民政府 B.省級人民政府 C.國務(wù)院 D.省級文物行政部門 答案： B 解析： 在全國重點文物保護單位的保護范圍 內(nèi)進行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得國務(wù)院文物行政部門的同意。參見教材 P207。 34.關(guān)于建設(shè)工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（ ）。 A.聯(lián)合體的資質(zhì)等級按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級較高的單位確定 B.聯(lián)合體屬于非法人組織 C.聯(lián)合體各方獨立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 D.聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨投標(biāo) 答案： B 解析： A 聯(lián)合體的資質(zhì)等級按照組成聯(lián)合體中資質(zhì)等級較低的單位確定； C 聯(lián)合體各方就中標(biāo)項目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任； D 聯(lián)合體各方簽訂共同投標(biāo)協(xié)議后，不得再以自己名義單獨投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標(biāo)。參見教材 P93-94、 P102。 35.根據(jù)建筑法，領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機關(guān)申請延期，關(guān)于申請延期的說法，正確的是（ ）。 A.延期每次不超過 3 個月 B.應(yīng)當(dāng)由施工企 業(yè)提出申請 C.延期沒有次數(shù)限制 D.超過延期時限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效 答案： A 解析： B 施工許可證由建設(shè)單位申領(lǐng)，延期也由建設(shè)單位提出。 C 延期最多兩次。 D 無寬限期之說。參見教材 P53。 36.根據(jù)注冊建造師管理規(guī)定，注冊機關(guān)對申請注冊建造師的 申請人不予注冊的情形為（ ）。 A.同時受聘于兩個或兩個以上單位的 B.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿 2 年的 C.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿 5 年的 D.年齡超過 60 歲的 答案： B 解析： C 只要滿 5 年就可以注冊。 D 年齡超 過 65 周歲的才不予注冊， 60 歲的可以注冊。 AB 都不可以注冊，但單選題只有一個答案，但 A 表述不嚴密，同時受 聘 于兩個或兩個以上單位，且申請在兩個以上單位注冊的，才不予注冊，并不是說不可以受 聘 于兩家單位。參見教材 P73-74。 申請人有下列情形之一的，不予注冊： （一）不具有完全民事行為能力的； （二）申請在兩個或者兩個以上單位注冊的； （三）未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的； （四）受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的； （五）因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之 日止不滿 5 年的； （六）因 前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿 3 年的； （七）被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿 2 年的； （八）在申請注冊之日前 3 年內(nèi)擔(dān)任項目經(jīng)理期間，所負責(zé)項目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事故的； （九）申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的； （十）年齡超過 65 周歲的； （十一）法律、法規(guī)規(guī)定不予注冊的其他情形。 37.某建設(shè)工程施工項目招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保，中標(biāo)人拒絕提交，則應(yīng)（ ）。 A.按中標(biāo)無效處理 B.視為放棄投標(biāo) C.按廢標(biāo)處理 D.視為放棄中標(biāo)項目 答案： D 解析： 如果招標(biāo)人要求提交履約擔(dān)保，中標(biāo)人拒絕提交的，視為放棄中標(biāo)。參見教材 P96。 38.關(guān)于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是（ ）。 A.國家對環(huán)境噪聲污染嚴重的落后設(shè)備實行淘汰制度 B.土石方施工階段，噪聲限值是晝間 70 分貝，夜間 55 分 貝 C.打樁施工階段，噪聲限值是晝間 80 分貝，夜間禁止施工 D.在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè) 答案： A 解析： D 在城市市區(qū)噪聲建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè) 和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外，此時必須有縣級以上人民政府或者有關(guān)主管部門的證明，同時必須公告附近居民。參見教材 P184。 施工階段 晝間噪聲限值 夜間噪聲限值 土石方施工階段 75 55 打樁施工階段 85 禁止施工 結(jié)構(gòu)施工階段 70 55 裝修施工階段 65 55 39.某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達到合同約定的要求，則關(guān)于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是（ ）。 A.費用和工期損失全部由承包商承擔(dān) B.費用和工期損失全部由 業(yè)主承擔(dān) C.費用由承包商承擔(dān)，工期給予順延 D.費用由業(yè)主承擔(dān)，工期不順延 答案： A 解析： 本題有些超綱。監(jiān)理工程師的認可不能免除責(zé)任方的責(zé)任。對隱蔽工程重新檢驗相關(guān)的費用與時間的拖延，主要取決于質(zhì)量是否合格，如質(zhì)量不合格即為施工單位原因，則工期不予順延， 重新檢驗相關(guān)的費用由施工單位承擔(dān)。如質(zhì)量合格，則工期可以順延，相關(guān)費用由建設(shè)單位承擔(dān)。 參見教材 P120、 273。 40.施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請求法院保護其民事權(quán)利，該訴訟時效期間應(yīng)從（ ）之日算起。 A.第一次付款期限屆滿 B.最后一次付款期限屆滿 C.每次付款期限屆滿 D.提交工程款支付申請 答案： B 解析： 當(dāng)事人約定同一債務(wù)分期履行的，訴訟時效期間從最后一期履行期限屆滿之日起計算。參見教材 P315。 41.因企業(yè)分立而新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級應(yīng)按（ ）。 A.原企業(yè)的資質(zhì)等級確定 B.降低一級原企業(yè)的資質(zhì)等級確定 C.最低資質(zhì)等級核定 D.實際達到的資質(zhì)條件核定 答案： D 解析： 企業(yè)合并的，新的企業(yè)可以承繼合并前各方中較高的資質(zhì)等級；企業(yè)分立的，分立后企業(yè)的資質(zhì)等級，根據(jù)實際達到的資質(zhì)條件核心；企業(yè)改制的，如資質(zhì)條件不變，可以辦理變更，如資質(zhì)條件不符合原資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按其實際達到的標(biāo)準(zhǔn)重新核定。參見教材 P62。 42.安全生產(chǎn)許可證條例的直接上位法立法依據(jù)是（ ）。 A.安全生產(chǎn)法 B.憲法 C.建筑法 D.建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例 答案： A 解析： 安全生產(chǎn)許可證條例是行政法規(guī)，其上位立法必須是有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律。參見教材 P5。 43.某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見的判決結(jié)果是（ ）。 A.返還墊資并按銀行同期貸款利率 支付利息 B.認定墊資違法，利息予以沒收 C.返還墊資但不支付利息 D.返還墊資并雙倍支付利息 答案： C 解析： 墊資雖然違法，但不是無效合同。當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定的，承包人請求返還墊資和利息的，應(yīng)予支持，但利息高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的 部分除外。當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按工程欠款處理。當(dāng)事人對墊資利息沒有約定的，承包人請求支付利息的，不予支持。參見教材 P124。 44.建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項目投入試生產(chǎn)之日起（ ）個月內(nèi)，向有關(guān)部門申 請該建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收。 A.3 B.1 C.2 D.5 答案： A 解析： 建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項目投入試生產(chǎn)之日起 3 個月內(nèi)，進行配套建設(shè)的環(huán)保設(shè)施竣工驗收。參見教材 P290。 45.某施工合同約定按固定價結(jié)算工程價款。完工后雙方無法就調(diào)價問題達成一致，施工企業(yè)起訴并請求進行造價鑒定 。關(guān)于該案鑒定的說法，正確的是（ ）。 A.鑒定申請應(yīng)當(dāng)在庭審結(jié)束前提出 B.鑒定報告由造價主管部門出具 C.法院對鑒定請求不予支持 D.鑒定期間計入審限 答案： C 解析： 固定價結(jié)算工程價款，不能進行調(diào)價。 A 鑒定申請應(yīng)在舉證期限內(nèi)提出。 B 鑒定報告由具有鑒定資格的鑒定機構(gòu)出具。 D 鑒定期間不計入審限。參見教材 P311。 46.仲裁裁決書自（ ）之日起發(fā)生法律效力。 A.發(fā)出 B.當(dāng)事人收到 C.申請撤銷期限屆滿 D.作出 答案： D 解析： 仲裁裁決自作出之日起發(fā)生法律效力，因仲裁是一裁終局，沒有上訴之說，不需要等一段時間過了上訴期。參見教材 P329。 47.甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設(shè)備，仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是（ ）。 A.將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚? B.不予受理，告知乙直接向有關(guān)法院 提出申請 C.將乙的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?D.審查后，直接作出裁定，由設(shè)備所在地的法院執(zhí)行 答案： A 解析： 當(dāng)事人申請采取財產(chǎn)保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人的申請，提交被申請人住所地或財產(chǎn)所在地的中級人民法院裁定。這里如果不是涉外 仲裁，應(yīng)選擇 C。參見教材 P331。 48.張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權(quán)代理訴訟，但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實施的行為是（ ）。 A.提起反訴 B.提出和解 C.提出管轄權(quán)異議 D.部分變更訴訟請求 答案： C 解析： 訴訟代理人代為 承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權(quán)，全權(quán)代理和一般代理的授權(quán)無效。參見教材P309。 49.在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。該責(zé)任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于（ ）之債。 A.侵權(quán) B.合同 C.無因管理 D.不當(dāng)?shù)美?答案： A 解析： 債的四種來源中，侵權(quán)之債在建設(shè)領(lǐng)域中有許多典型案例。如建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施及其擱置物、懸掛物發(fā)生脫落、墜落造成他人損害，或是建筑物、構(gòu)筑物倒塌造成他人損害，或是從建筑物中拋擲物品或者從建筑物上墜落的物品造成他人損害的，都是侵權(quán)之債。參見教材 P23。 50.甲公司向乙公司訂作一批預(yù)制板，乙開工不久，甲需要將預(yù)制板加厚，遂要求乙停止制作。關(guān)于甲權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是（ ）。 A.甲應(yīng)支付相應(yīng)部分報酬 B.甲不得中途要求乙停止制作 C.甲應(yīng)支付全部約定報酬 D.甲不用賠償乙的損失 答案： A 解析： 本合同屬于承攬合同。承攬合同中定作人有權(quán)中途變更承攬工作的要求，但對些造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償。參見教材 P161。 51.當(dāng)分包工程發(fā)生安全事故給建設(shè)單位造成損失時，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是 （ ）。 A.建設(shè)單位可以要求分包單位和總承包單位承擔(dān)無限連帶責(zé)任 B.建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利 C.總承包單位承擔(dān)責(zé)任超過其應(yīng)承擔(dān)份額的，有權(quán)向有責(zé)任的分包單位追償 D.分包單位只對總承包單位承擔(dān)責(zé)任 答案： C 解析： A 連帶責(zé)任 是對的，但是有限責(zé)任。 B 建設(shè)單位與分包單位無合同，但是依據(jù)法律規(guī)定，可以要求其承擔(dān)責(zé)任。 D 分包單位也應(yīng)向建設(shè)單位承擔(dān)責(zé)任。參見教材 P104。 52.某建設(shè)工程項目中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應(yīng)該（ ）作為結(jié)算工程款的依據(jù)。 A.雙方達成的補充協(xié)議 B.雙方簽訂的備案合同 C.類似項目的結(jié)算價格 D.市場的平均價格 答案： B 解析： “黑白 合同 ” 的處理。當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。參見教材 P123。 53.某建設(shè)工程施工合同約定，合同工期為 18 個月，合同價款為 2000 萬元。建設(shè) 單位在申請領(lǐng)取施工許可證時，應(yīng)當(dāng)?shù)轿坏慕ㄔO(shè)資金原則上不得少于（ ） 萬元。 A.100 B.200 C.1000 D.600 答案： D 解析： 申請施工許可證時，資金落實的標(biāo)準(zhǔn)，工期超過一年的，到位資金不少于工程合同價的 30%；工期不足一年的，到位資金不少于工程合同價的 50%。參見教材 P52-53。 54.關(guān)于設(shè)計單位的權(quán)利的說法，正確的是（ ） 。 A.為節(jié)約投資成本，設(shè)計單位可不依據(jù)勘察成果文件進行設(shè)計 B.有特殊要求的專用設(shè)備，設(shè)計單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應(yīng)商 C.設(shè)計單位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級更高的設(shè)計單位完成 D.設(shè)計深度由設(shè)計單位酌定 答案： B 解析： A 設(shè)計單位必須依據(jù)勘察成果文件進行設(shè)計。 B 除有特殊要求的建筑材料、專用設(shè)備、工藝生產(chǎn)線等外，設(shè)計單位不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。 C 設(shè)計單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包所承攬的工程。 D 設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的設(shè)計深度要求，不能自定。參見教材 P281-283。 55.某建設(shè)工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力 事件 ，建筑物受損嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關(guān)于損失承擔(dān)的說法，正確的是（ ）。 A.工期不予順延 B.建筑物受損由施工企業(yè)承擔(dān) C.施工機具損毀由施工企業(yè)自行承擔(dān) D.施工人員受傷由建設(shè)單位承擔(dān) 答案： C 解析： A 非承包人（施工單位）原因的拖延，可以順延工期。 B 建筑物受損由建設(shè)單位承擔(dān)。 D 雙方人員傷亡各自承擔(dān)。本題稍有超綱。 我國的合同法僅承認不可抗力為法定的免責(zé)事由。參見教材 P135。 發(fā)包方承擔(dān)的項目 承包方承擔(dān)的項目 工程本身的損害 因工 程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失 運至施工場地用于施工的材料和待安裝設(shè)備的損害 發(fā)包方人員的傷亡損失 停工期間應(yīng)工程師要求留在現(xiàn)場的承包人的管理保衛(wèi)人員的費用 工程所需的清理、修復(fù)費用 承包方人員傷亡損失 承包人的機械損壞及停工損失 56.某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質(zhì)量不合格給建設(shè)單位造成較大損失，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（ ）。 A.建筑施工企業(yè)與掛靠個人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任 B.掛靠的個人承擔(dān)全部責(zé)任 C.建筑施工企業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任 D.建筑施工企業(yè)與掛靠個人按比例承擔(dān)責(zé) 任 答案： A 解析： 建筑法規(guī)定，建筑施工企業(yè)允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，對因該部分工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位和個人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，即借出證的和借入證的要承擔(dān)連帶責(zé)任。參見教材 P69。 57.根據(jù)建設(shè)工 程安全生產(chǎn)管理條例，建設(shè)工程施工前，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明的是施工企業(yè)的（ ）。 A.負責(zé)項目管理的技術(shù)人員 B.項目負責(zé)人 C.技術(shù)負責(zé)人 D.安全員 答案： A 解析： 建設(shè)工程施工前，施工單位負責(zé)項目管理的技術(shù)人 員應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明，并由雙方簽字確認， 稱之為安全施工技術(shù)交底。參見教材 P230。 58.某施工合同約定以建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價約 4000 萬元，發(fā)包人應(yīng)從接到承包人竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起（ ）天內(nèi)核對（審查）完畢并提出審查意見。 A.20 B.30 C.60 D.45 答案： D 解析： 參見教材 P293。 工程價值 發(fā)包人的審查時限 500 萬以下 20 天 500 萬 2000 萬 30 天 2000 萬 5000 萬 45 天 5000 萬以上 60 天 59.2011 年 2 月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（ ）。 A.趙先生 2010 年 1 月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在 2010 年 11 月才與之簽訂書面勞動合同 B.張女士于 1991 年 1 月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作 C.王先生于 1989 年進入乙國有企業(yè)工作， 2008 年 3 月，該企業(yè)改制，王先生已年滿 50 歲 D.李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長 答案： A 解析： 訂立無固定期限勞動合同有四種情況。 A 用人單位自用工之日起滿 1年不與勞動者訂立書面合同的，視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。本題中不足一年，所以不視為無固定期限合同。 B 滿足 “ 勞動者在該用人單位連續(xù)工作滿 10 年的 ” 這一規(guī)定。 C 滿足 “ 用人單位初次實行勞動合同制度或者國有企業(yè)改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續(xù)工作滿 10 年且 距法定退休年齡不足 10 年的 ” 這一規(guī)定； D 滿足 “ 連續(xù)兩次訂立固定期限勞動合同，且勞動者沒有法定不良情況 ” 這一規(guī)定。參見教材 P137。 60.根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管 理條例，建設(shè)單位不得壓縮（ ）工期。 A.定額 B.標(biāo)準(zhǔn) C.法定 D.合同 答案： D 解析： 合同工期的變更，必須甲乙雙方協(xié)商一致，單方無權(quán)確定。且合同工期受定額工期及客觀條件的限制，不能隨意壓縮，否則容易出現(xiàn)安全和質(zhì)量事故。參見教材 P252。 61.根據(jù) 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗收合格之日起（ ）日內(nèi)，將建設(shè)工程驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。 A.5 B.15 C.10 D.30 答案： B 解析： 參見教材 P289。 62.根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（ ）。 A.完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容 B.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料 C.建設(shè)單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件 D.勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件 答案： C 解析： 結(jié)算是在竣工之后，所以不可能是其前置條件。參見教材 P287-288。 63.對于依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目，排名第一的中標(biāo)候選人（ ），招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。 A.提供虛假資質(zhì)證明 B.向評標(biāo)委員會成員行賄 C.因不可抗力提出不能履行合同 D.與招標(biāo)代理機構(gòu)串通 答案： C 解析： 排名第一的中標(biāo)侯選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，招標(biāo)人可以確定排名第二的侯選人為中標(biāo)人。參見教材 P95。 64.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應(yīng)訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內(nèi)容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應(yīng)為（ ）。 A.查清事實后改判，駁回甲的訴訟請 求 B.仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴 C.裁定駁回乙的上訴，維持原判決 D.裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審 答案： C 解析： 有效的仲裁協(xié)議排除法院的司法管轄權(quán)。如一方起訴時未聲明有仲裁協(xié)議，拿出仲裁協(xié)議的最遲時間是在首次開庭前。開庭 之后的仲裁協(xié)議失效。參見教材 P327。 65.甲省人民政府作出了批準(zhǔn)該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復(fù)。其后，乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟。下列說法中，正確的是（ ）。 A.住戶不得對乙市規(guī)劃建設(shè)局授予拆遷許可證的行為提起訴訟 B.住戶對甲省人民政府征用土地的批復(fù)不服，應(yīng)當(dāng)先申請復(fù)議再提起訴訟 C.住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟 D.住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙拆遷許可證的行為 答案： C 解析： A，當(dāng)事人認為行政機關(guān)具體行政行為侵犯自身合法權(quán)益的，可以提起行政復(fù)議或行政訴訟， AC 均為具體行政行為，所以 A 是可以提起訴訟的。 B 除法律、法規(guī)規(guī)定必須先申請行政復(fù)議的以外，行政糾紛人可以自主選擇申請行政復(fù)議還是行政訴訟。 D 申請行政復(fù)議的，可以向該部門的本級人民政府申請行政復(fù)議， 也可以向上一級的主管部門申請。參見教材 P305、 340。 66.建設(shè)單位委托設(shè)計單位進行設(shè)計工作，雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬，圖紙由甲設(shè)計師完成，則圖紙的著作權(quán)歸（ ）。 A.建設(shè)單位和設(shè)計單位共同所有 B.設(shè)計單位和甲設(shè)計師共同所有 C.建設(shè)單位和甲設(shè)計師共同所有 D.建設(shè)單位獨自所有 答案： B 解析： 該設(shè)計圖紙對于建設(shè)單位和設(shè)計單位而言，屬于委托作品，建設(shè)單位是委托人，設(shè)計單位是受托人，如果雙方合同未作明確約定，著作權(quán)屬于受托人，即設(shè)計單位所有。圖紙由甲設(shè)計師完成，屬于職務(wù)作品，但這一職務(wù)作品屬于 “ 主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件創(chuàng)作，并由法人或者其它組織承擔(dān)責(zé)任的工程設(shè)計圖，所以甲設(shè)計師只享有署名權(quán)，著作權(quán)的其他權(quán)利由法人或其它組織享有，因為屬于設(shè)計單位和甲設(shè)計師共同所有。參見教材 P34 案例分析。 67.關(guān)于仲裁裁決效力的說法，正確的是（ ）。 A.仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當(dāng)事人不履行，對方當(dāng)事人可以向仲裁委員會申請強制執(zhí)行 B.仲裁裁決在所有承認和執(zhí)行外國仲裁裁決公約締約國或地區(qū)，不能直接承認和執(zhí)行 C.當(dāng)事人向人民法院請求撤銷裁決決定的，該裁決書不發(fā)生法律效力 D.一裁終局，當(dāng)事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理 答案： D 解析： A 仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，但只能向法院申請強制執(zhí)行，而不是仲裁委員會。 B 在此地區(qū)內(nèi)可以直接承認和執(zhí)行。 C 只有當(dāng)當(dāng)事人的請求獲得批準(zhǔn)，即仲裁裁決被法院依法撤銷后，裁決書才不發(fā)生法律效力，不是一申請就無效。參見教材 P329。 68.某項工程 2007 年開工， 2008 年年底竣工驗收合格，該工程項目經(jīng)理王 某 2009 年跳槽到其它公司。 2011 年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，造成了一般質(zhì)量事故，關(guān)于王某的法律責(zé)任的說法，正確的是（ ） 。 A.應(yīng)追究王某的刑事責(zé)任 B.可追究王某的民事責(zé)任 C.不應(yīng)追究王某的行政責(zé)任 D.應(yīng)追究王某的勞動責(zé)任 答案： B 解析： 本題不嚴密。本案中王某違反國家有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，未違反刑法，并未構(gòu)成犯罪，因此，不承擔(dān)刑事責(zé)任。 A 錯。建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 72 條規(guī)定： “ 違反本條例規(guī)定，注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、監(jiān)理工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè) 1 年；造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書， 5 年以內(nèi)不予注冊；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊。 ” 本條款規(guī)定了注冊執(zhí)業(yè)人員違法執(zhí)業(yè)的行政責(zé)任。本案中，王某的違法行為導(dǎo)致質(zhì)量事故發(fā)生，應(yīng)作出責(zé)令停止執(zhí)業(yè) 1 年的行政處罰， C 錯。 D 錯，法律責(zé)任中不存在勞動責(zé)任的說法。 命題人明顯是將 B 設(shè)置為正確選項。命題人的理解是建設(shè)單位就質(zhì)量問題向施工單位主張后，施工單位可以依法向有過錯的勞動者追償。我國勞動法、 勞動合同法從未規(guī)定過勞動者在工作中有過錯造成單位損失，單位可以要求賠償或追償?shù)闹贫取?69.甲企業(yè)向乙銀行借款 100 萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂 3 個月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到 150 萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復(fù)。后甲到期不能償還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（ ）。 A.丙應(yīng)承擔(dān) 150 萬元的保證責(zé)任，因為丙對甲和乙的通知未予答復(fù)，視為默認 B.丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因為甲與乙變更合同條款未得到丙的同意 C.丙不再承擔(dān)保證責(zé)任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效 D.丙對 100 萬應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任，增加的 50 萬元不承擔(dān)保證責(zé)任 答案： D 解析： 本題超綱，應(yīng)選 D。債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。本題貌似應(yīng)選 B 或 C。但根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用 若干問題的解釋（法釋 2000 44 號） 30 條： “ 保證期間，債權(quán)人與債務(wù)人對主合同數(shù)量、價款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動，未經(jīng)保證人同意的，如果減輕債務(wù)人的債務(wù)的，保證人仍應(yīng)當(dāng)對變更后的合同承擔(dān)保證責(zé)任；如果加重債務(wù)人的債務(wù)的，保證人對加重的部分不承擔(dān)保證責(zé)任。 ” 參見教材 P36。 70.施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在（ ）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。 A.建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位 B.施工項目技術(shù)負責(zé)人 C.施工企業(yè)質(zhì)量管理人員 D.質(zhì)量監(jiān)督 部門 答案： A 解析： 見證取樣，必須在建設(shè)單位或工程監(jiān)理人員的見證下，由施工單位的人員進行。參見教材 P272。 二、多項選擇題 （共 30 題，每題 2 分。每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有 1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5 分） 71.工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的（ ）有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。 A.建設(shè)單位 B.造價咨詢單位 C.施工企業(yè) D.建筑材料、構(gòu)配件供應(yīng)單位 E.設(shè)備供應(yīng)單位 答案： CDE 解析： 監(jiān)理不能與被其管理、被其監(jiān)督的單位有隸屬關(guān)系 或利害關(guān)系。并沒 有要求監(jiān)理單位不能與建設(shè)單位有關(guān)系。參見教材 P284。 72.根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定，施工企業(yè)對作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，應(yīng)在（ ）之前。 A.作業(yè)人員進入新的崗位 B.作業(yè)人員進入新的施工現(xiàn)場 C.企業(yè)采用新技術(shù) D.企業(yè)采用新工藝 E.企業(yè)申請辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù) 答案： ABCD 解析： 施工單位應(yīng)每年至少進行一次安全生產(chǎn)教育，這是固定的教育，除此之外，還在以下四種情況下需要進行教育： 1.進入新的崗位或者新的施工現(xiàn)場前；2.采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前； 3.特種作業(yè)人員在上崗前； 4.在施工前進行消防安全培訓(xùn)。參見教材 P224-225。 73.根據(jù) 建筑施工企業(yè) 安全生產(chǎn)許可證 管理規(guī)定 ，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件有（ ）。 A.管理人員和作業(yè)人員每年至少進行 1 次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格 B.依法為施工現(xiàn)場 從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員繳納保險費 C.保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入 D.有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護用具和安全防護服裝 E.依法辦理了建筑工程一切險及第三者責(zé)任險 答案： ABCD 解析： 本 題考查申請領(lǐng)取安全許可證的條件。只要求依法參加工傷保險，為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，未要求必須辦理建筑工程一切除和第三者責(zé)任險。參見教材 P212。 74.下列義 務(wù) 中，屬于建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務(wù) 的 是（ ）。 A.安全技術(shù)措施審查 B.安全設(shè)備合格審查 C.專項施工方案審查 D.施工招標(biāo)審查 E.安全生產(chǎn)事故隱患報告 答案： ACE 解析： B 屬于設(shè)備檢驗檢測單位的義務(wù)； D 無此項。參見教材 P256。 75.施工企業(yè)采購、租賃的安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件，應(yīng)當(dāng)具有（ ），并在進入施工現(xiàn)場前進行檢查。 A.生產(chǎn)（制造）許可證 B.施工資質(zhì)證書 C.產(chǎn)品銷售許可證 D.施工許可證 E.產(chǎn)品合格證 答案： AE 解析： 對設(shè)備應(yīng)具有生產(chǎn)（制造）許可證和產(chǎn)品合格證。本題可憑常識作答。參見教材 P233。 76.當(dāng)事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有（ ）。 A.沒有仲裁協(xié)議的 B.裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會無權(quán)仲裁的 C.當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的 D.仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的 E.仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的 答案： ABDE 解析： 證據(jù)偽造的一定可以撤銷仲裁裁決，但是隱瞞了證據(jù)的必須是對方當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)。參見教材 P330。 77.根據(jù)全國建筑市場各主體不良行為記錄認定標(biāo)準(zhǔn)，屬于工程質(zhì)量不良行為的有（ ）。 A.允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程 B.將承攬的工程 轉(zhuǎn)包或違法分包 C.施工前未對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求做出詳細說明的 D.未按照節(jié)能設(shè)計進行施工 E.未履行保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的 答案： DE 解析： A 屬于資質(zhì)不良行為， B 屬于承攬業(yè)務(wù)不良行為， C 屬于工程安全不良行為。不良行為可以分為資質(zhì)不良行為、承攬業(yè) 務(wù)不良行為、工程質(zhì)量不良行為、工程安全不良行為、拖欠工程款或工人工資不良行為，一共五類。此題可憑常識解答。參見教材 P108-109。 78.下列情形中，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任的有（ ）。 A.發(fā)包人提供的設(shè)計圖紙有缺陷，造成工程質(zhì)量缺陷 . B.發(fā)包人提供的設(shè)備不符合強制標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)工程質(zhì)量缺陷 C.發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，分包工程發(fā)生質(zhì)量缺陷 D.發(fā)包人未組織竣工驗收擅自使用工程，主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷 E.發(fā)包人指定購買的材料、建筑構(gòu)配件不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)，造成工程質(zhì)量缺陷 答案： ABCE 解析： 主體結(jié)構(gòu)無論是否驗收，均由承包人終身保修。參見教材 P297-299。 79.根據(jù)建筑法，申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（ ）。 A.建筑工程按照規(guī)定的權(quán)限和程序已批準(zhǔn)開工報告 B.已辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù) C.城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證 D.已經(jīng)確定建筑施工企業(yè) E.建設(shè)資金已經(jīng)落實 答案： BCDE 解析： A 開工報告與施工許可證是具有相同法律效用的文件，是平行關(guān)系，不可能是前置條件 ,而且有開工報告的項目就不需要領(lǐng)取施工許可證。參見教材P50。 80.根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，具有法定最 低保修期限的有（ ）。 A.基礎(chǔ)設(shè)施工程 B.設(shè)備安裝、裝修工程 C.門禁監(jiān)控系統(tǒng) D.電氣管線、給排水管道工程 E.供熱與供冷系統(tǒng) 答案： ABDE 解析： 參見教材 P297-298。 項目 保修期 基礎(chǔ)設(shè)施 地基基礎(chǔ)工程 主體結(jié)構(gòu) 設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年 限（終身保修） 屋面防水 有防水要求的 衛(wèi)生間、房間 外墻面防滲漏 5 年 供熱、供冷系統(tǒng) 2 個周期 電氣管理 給排水管道 設(shè)備安裝 裝修 2 年 其它項目 由發(fā)包方與承包方約定 81.根據(jù)工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法，評標(biāo)委員會對投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理的情況有（ ）。 A.無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權(quán)的代理人簽字或蓋章的 B.投標(biāo)人名稱或者組織結(jié)構(gòu)與資格預(yù)審時不一致的 C.投標(biāo)人對同一招標(biāo)項目按照招標(biāo)文件的要求提交了兩個報價方案 D.未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的 E.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體 各方共同投標(biāo)協(xié)議的 答案： ABDE 解析： C 如聲明哪一個有效，則不視為廢標(biāo)。參見教材 P87。 82.下列工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)條文中，經(jīng)國務(wù)院行政主管部門確定后，可作為強制性條文的有（ ）。 A.直接涉及國家主權(quán)的條文 B.直接涉及人民生命財產(chǎn)安全的條文 C.直接涉及 人體健康的條文 D.直接涉及環(huán)境保護的條文 E.直接涉及公共利益的條文 答案： BCDE 解析： 工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)是指直接涉及工程質(zhì)量、安全、衛(wèi)生及環(huán)境保護等方面的條文。參見教材 P261。 83.施工企業(yè)對建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進行檢驗，通常應(yīng)當(dāng)按照（ ）進行，不合格的不得使用。 A.工程設(shè)計要求 B.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) C.施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) D.通行慣例 E.合同約定 答案： ACE 解析： 建筑材料、建筑構(gòu)配件有三個檢驗標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的約定。參見教材 P271。 84.建設(shè)項目中防治污染的設(shè)施，必須與主 體工程同時（ ）。 A.立項 B.竣工 C.設(shè)計 D.施工 E.投 產(chǎn) 使用 答案： CDE 解析： 本題考察三同時制度。三同時制度的內(nèi)涵是防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工，同時投 產(chǎn) 使用。參見教材 P183。 85.關(guān)于 施工企業(yè)要求對原工程進行變更的說 法 ， 正確的有（ ）。 A.施工企業(yè)在施工中不得對原工程設(shè)計進行變更 B.施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設(shè)計的須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延 C.工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設(shè)單位和施工企業(yè)另行約定分享 D.施工企業(yè)擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致的建設(shè)單位的 直接 損失由施工企業(yè)承擔(dān)，延誤的工期不予順延 E.施工企業(yè)自行承擔(dān)差價時，對原材料、設(shè)備換用 不必經(jīng)工程師同意 答案： ABCD 解析： E 對原材料、設(shè)備換用 ,需取得工程師同意。參見教材 P270-71。 86.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的有（ ）。 A.檢測人員、檢測機構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測報告上簽字 B.工程質(zhì)量檢測機構(gòu)是具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu) C.檢測機構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系 D.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構(gòu) E.檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其檢測數(shù)據(jù) 和檢測報告的真實性和準(zhǔn)確性負責(zé) 答案： ADE 解析： B 確實是具有獨立法人資格的中介機構(gòu)，但不是非盈利機構(gòu)。 C 這個沒有強制性規(guī)定檢測機構(gòu)與建設(shè)單位不能有關(guān)系。參見教材 P272-273。 87.根據(jù)生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例，下列生產(chǎn)安全事故中，屬于較大 生產(chǎn)安全事故的有（ ）。 A.2 人死亡事故 B.10 人死亡事故 C.3 人死亡事故 D.20 人重傷事故 E.1000 萬元經(jīng)濟損失事故 答案： CDE 解析： 生產(chǎn)要求事故的等級劃分標(biāo)準(zhǔn)。 A 一般事故， B 重大事故。參見教材P239。 事故分類 人員傷亡 直接經(jīng)濟損失 特別重大事故 30 人以上死亡或 100 人以上重傷 1 億元以上 重大事故 10 人以上 30 人以下死亡或 50 人以上 100 人以下重傷 5000 萬元以上 1億元以下 較大事故 3 人以上 10 人以下死亡或者 10 人以上 50 人以下重傷 1000 萬元以上5000 萬以下 一般事故 3 人以下死亡或 10 人以下重傷 1000 萬以下 88.嚴某在某市 A 區(qū)新購一套住房，并請位于該市 B 區(qū)的裝修公司進行裝修；裝修人員不慎將水管弄破，導(dǎo)致該樓下住戶家具被淹毀；嚴某交涉未果，遂向該市 B 區(qū)法院起訴裝修公司， B 區(qū)法院裁定將案件移送至 A 區(qū)法院， A 區(qū)法院又將案件退回 B 區(qū)法院；關(guān)于本案管轄，說法正確的有（ ）。 A.A 區(qū)法院對該案有管轄權(quán) B.嚴某有權(quán)向 B 區(qū)法院起訴 C.B 區(qū)法院的移送管轄是錯誤的 D.A、 B 區(qū)法院均無管轄權(quán) E.A 區(qū)法院不接受移送，將案件退回 B 區(qū)法院是錯誤的 答案： ABCE 解析： 本 題考核合同糾紛管轄、專屬管轄和移送管轄的基本概念。本案不屬于不動產(chǎn)糾紛，不適用專屬管轄，大家千萬不要看到房屋這個字眼，就按不動產(chǎn)糾紛來處理，本案其實是裝修合同糾紛。本案適用于合同糾紛，合同的當(dāng)事人可以選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地五個地方的法院管轄。 A 屬于標(biāo)的物所在地或合同履行地。 B 屬于被告住所地。 C 人民法院發(fā)現(xiàn)受理的案件不屬于本院管轄的，應(yīng)當(dāng)移交有管轄權(quán)的人民法院，所以B 區(qū)法院是可以移送的。 E 如受移送的法院認為移送案件不屬于本院管轄的，應(yīng) 當(dāng)報請上級人民法院指定管轄，不得再 自行移送，所以 A 區(qū)法院直接將案件退回B 區(qū)法院的做法是錯誤的。參見教材 P307-308。 89.根據(jù)有關(guān)擔(dān)保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財產(chǎn)有（ ）。 A.土地所有權(quán) B.農(nóng)村集體宅基地土地使用權(quán) C.學(xué)校游泳館產(chǎn)權(quán) D.荒地承包經(jīng)營權(quán) E.被扣押的房屋 答案： ABE 解析： 參見教材 P37 第 2 段。注意 “ （ 3）學(xué)校的教育設(shè)施不得抵押 ” ，說明非教育設(shè)施可以抵押。 90.關(guān)于租賃合同的說法，正確的有（ ）。 A.租賃必須轉(zhuǎn)讓所有權(quán) B.租賃期限超過 20 年的部分無效 C.租賃期限六個月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式 D.交付租賃物是租賃合同的成立要件 E.當(dāng)事人未采用書面形式的，視為不定期租賃 答案： BC 解析： A 租賃所有權(quán)不發(fā)生變化。 D 租賃合同是諾成合同，成立不以租賃物的交付為要件，當(dāng)事人只要依法達成協(xié)議，合同即成立。 E 針對的是租賃期為 6個月以上的，沒有書面形式時，才視為不定期租賃。注意 E 埋伏了一個巨大的陷阱：如果雙方口頭約定租賃期限為 5 個月，顯然為定期租賃。參見教材 P170。 91.施工企業(yè)乙經(jīng)建設(shè)單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關(guān)于 責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的有（ ）。 A.甲有權(quán)要求乙承擔(dān)民事責(zé)任 B.甲有權(quán)要求丙承擔(dān)民事責(zé)任 C.甲無權(quán)要求丁承擔(dān)民事責(zé)任 D.乙向甲承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丙追償 E.丙向乙承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丁追償 答案： ABDE 解析： B 主體結(jié)構(gòu)只能由承包商自己完成， 不能分包給其它單位，即