爭議焦點(diǎn)：該案究竟是承攬合同糾紛還是建設(shè)工程合同糾紛

爭議焦點(diǎn)：該案究竟是承攬合同糾紛還是建設(shè)工程合同糾紛合同編號：__________合同名稱：_______合同合同主體：甲方（定作人/發(fā)包方）：_______乙方（承攬人/承包方）：_______鑒于甲方需要乙方提供_______服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱：_______1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：_______1.3項(xiàng)目內(nèi)容：_______1.4工程性質(zhì)：_______1.5工程規(guī)模：_______第二條合同期限2.1合同期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.2乙方應(yīng)在合同期限內(nèi)完成工程，如因特殊情況需要延期，乙方應(yīng)提前_______日向甲方提出書面申請，經(jīng)甲方同意后方可延期。第三條工程價款3.1工程價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。3.2乙方應(yīng)在合同簽訂后_______日內(nèi)向甲方提交工程預(yù)算書，經(jīng)甲方審核同意后，作為工程價款的支付依據(jù)。3.3甲方按照工程進(jìn)度向乙方支付工程進(jìn)度款，具體支付方式如下：（1）首付款：合同簽訂后_______日內(nèi)支付工程總價款的_______%；（2）進(jìn)度款：按照工程進(jìn)度分_______期支付，每期支付工程總價款的_______%；（3）尾款：工程驗(yàn)收合格后_______日內(nèi)支付剩余工程總價款的_______%。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定。4.2乙方應(yīng)按甲方要求提供相關(guān)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等證明文件。4.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程資料，包括但不限于施工圖紙、施工方案、工程驗(yàn)收報告等。第五條工程變更5.1如甲方需要對工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前_______日以書面形式通知乙方。5.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的變更要求，及時調(diào)整施工方案和工程預(yù)算，經(jīng)甲方同意后方可實(shí)施。5.3因工程變更導(dǎo)致的費(fèi)用增加，甲方應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用予以支付。第六條違約責(zé)任6.1乙方未能按照約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)逾期違約責(zé)任，每逾期一日，應(yīng)支付工程總價款__%的違約金。6.2乙方未能按照約定質(zhì)量完成工程，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，并支付工程總價款__%的違約金。6.3甲方未能按照約定支付工程價款，應(yīng)承擔(dān)逾期付款違約責(zé)任，每逾期一日，應(yīng)支付工程總價款__%的違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營活動。8.2雙方應(yīng)保守對方商業(yè)秘密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（定作人/發(fā)包方）：_______乙方（承攬人/承包方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.明確合同性質(zhì)：合同中應(yīng)明確指出本合同是承攬合同還是建設(shè)工程合同，以避免日后發(fā)生糾紛。法律名詞解釋：承攬合同是指承攬人按照定作人的要求完成一定工作，并交付工作成果，定作人支付報酬的合同。建設(shè)工程合同是指發(fā)包人將建設(shè)工程交由承包人完成，承包人按照約定完成工程并交付，發(fā)包人支付價款的合同。2.合同主體資格：確保甲乙雙方具有合法的合同主體資格，如企業(yè)法人、個體工商戶等。法律名詞解釋：合同主體資格是指參與合同關(guān)系的各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)具備的法律資格，包括自然人和法人。3.工程質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)：合同中應(yīng)明確工程質(zhì)量要求和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程符合國家規(guī)定。法律名詞解釋：工程質(zhì)量是指工程滿足使用功能和安全要求的程度。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)是指為保障生產(chǎn)過程中人身安全和財(cái)產(chǎn)安全而制定的技術(shù)規(guī)范。4.工程變更：合同中應(yīng)約定工程變更的程序和費(fèi)用承擔(dān)，以應(yīng)對工程實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的變更。法律名詞解釋：工程變更是指在合同履行過程中，對原合同約定的工程內(nèi)容、工程量、工程質(zhì)量、工程價款等方面進(jìn)行調(diào)整的行為。5.違約責(zé)任：合同中應(yīng)明確雙方的違約責(zé)任，以約束雙方履行合同義務(wù)。法律名詞解釋：違約責(zé)任是指合同當(dāng)事人因違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的民事法律責(zé)任。解決辦法：1.協(xié)商解決：合同中應(yīng)約定，雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。法律名詞解釋：協(xié)商解決是指合同當(dāng)事人通過友好協(xié)商，達(dá)成一致意見，以解決合同爭議的方式。2.訴訟解決：如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。法律名詞解釋：訴訟解決是指合同當(dāng)事人通過向人民法院提起訴訟，由法院依法審理并作出判決，以解決合同爭議的方式。特殊場合及補(bǔ)充條款：1.場合：家庭裝修補(bǔ)充條款：考慮到家庭裝修涉及到居住安全和個人喜好，雙方可以約定：“乙方在施工過程中應(yīng)采取措施，確保不影響甲方及其家庭成員的正常生活。”“乙方應(yīng)尊重甲方的裝修風(fēng)格選擇，如有分歧，雙方應(yīng)共同協(xié)商確定最終方案?！?.場合：企業(yè)大型項(xiàng)目外包補(bǔ)充條款：企業(yè)項(xiàng)目通常更為復(fù)雜，涉及金額較大，可以增加：“乙方應(yīng)提供項(xiàng)目進(jìn)度報告，甲方有權(quán)對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和檢查。”“合同期內(nèi)，乙方應(yīng)定期向甲方匯報項(xiàng)目成本控制情況，確保不超出預(yù)算?！?.場合：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)充條款：農(nóng)村地區(qū)可能存在特殊條件，比如交通不便、施工條件簡陋等，因此：“乙方應(yīng)考慮到農(nóng)村地區(qū)實(shí)際情況，合理規(guī)劃施工周期和材料運(yùn)輸?！薄耙曳綉?yīng)采取必要措施保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，避免施工過程中造成破