2025施工合同補(bǔ)充條款

?合同編號：施工合同補(bǔ)充條款甲方：乙方：一、工程范圍及內(nèi)容：1.1甲方同意乙方在主合同約定的工程范圍內(nèi)，按照主合同約定的工程內(nèi)容和施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。1.2乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求，完成主合同約定的工程，并保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)的實現(xiàn)。二、工程變更2.1甲方如有變更工程的需求，應(yīng)提前__天以書面形式通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂變更協(xié)議。2.2變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、工程量、工程價款、工期調(diào)整等相關(guān)事項。2.3乙方根據(jù)變更協(xié)議調(diào)整施工計劃，并按約定履行相關(guān)義務(wù)。三、工程價款及支付3.1乙方按照主合同和本補(bǔ)充條款的約定，完成工程后，甲方應(yīng)當(dāng)按照約定支付工程價款。3.2甲方支付工程價款的方式、時間、比例等，按照主合同和本補(bǔ)充條款的約定執(zhí)行。3.3乙方應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開具合法有效的發(fā)票。四、工程質(zhì)量及保修4.1乙方應(yīng)當(dāng)保證工程質(zhì)量，按照主合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。4.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)當(dāng)按照主合同約定，承擔(dān)保修責(zé)任。4.3保修期內(nèi)，乙方應(yīng)及時解決工程質(zhì)量問題，確保工程正常使用。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方違反主合同和本補(bǔ)充條款的約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方造成的損失。5.2乙方遲延履行合同義務(wù)的，甲方有權(quán)按照約定要求乙方支付違約金。5.3甲方逾期支付工程價款的，乙方有權(quán)按照約定要求甲方支付違約金。六、爭議解決6.1甲乙雙方在履行主合同和本補(bǔ)充條款過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他7.1本補(bǔ)充條款與主合同具有同等法律效力，一經(jīng)簽訂，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守。7.2本補(bǔ)充條款一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：日期：年__月__日日期：年__月__日注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應(yīng)遵守法律法規(guī)。如合同內(nèi)容違反法律法規(guī)，合同無效。解決辦法：修改合同內(nèi)容，使之符合法律法規(guī)要求。2.合同雙方應(yīng)保證合同內(nèi)容的真實性和合法性。如一方提供虛假信息，導(dǎo)致合同無法履行或造成損失，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。解決辦法：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同義務(wù)。3.合同一方逾期履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。解決辦法：逾期方應(yīng)按照合同約定支付違約金，或甲方有權(quán)解除合同并要求賠償損失。4.合同一方發(fā)生變更，應(yīng)提前通知對方并簽訂變更協(xié)議。解決辦法：雙方友好協(xié)商，簽訂變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、工程量、工程價款、工期調(diào)整等相關(guān)事項。5.合同一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。解決辦法：違約方按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方造成的損失。6.合同爭議解決方式為友好協(xié)商或向有管轄權(quán)的人民法院起訴。解決辦法：雙方通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中承擔(dān)發(fā)包人義務(wù)的一方。2.乙方：指合同中承擔(dān)承包人義務(wù)的一方。3.工程：指合同中約定的施工項目。4.工程價款：指乙方完成工程所需支付的金額。5.工程質(zhì)量：指工程符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求。6.保修：指乙方在工程驗收合格后，按照合同約定對工程質(zhì)量問題進(jìn)行修復(fù)或更換。7.違約金：指合同一方違反合同約定，應(yīng)支付給對方的賠償金。8.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生的糾紛通過協(xié)商或法律途徑予以解決。應(yīng)用場合：1.建筑施工項目：適用于各類建筑工程項目，包括住宅、商業(yè)、工業(yè)等建筑施工合同。2.工程改造項目：適用于現(xiàn)有建筑的改造、翻新等工程項目的施工合同。3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：適用于道路、橋梁、水利、市政等基礎(chǔ)設(shè)施工程的施工合同。4.裝修裝飾項目：適用于室內(nèi)外裝修、裝飾工程的施工合同。5.園林綠化工程：適用于園林景觀、綠化項目的施工合同。補(bǔ)充條款：1.工程變更補(bǔ)充條款：用于明確工程變更的程序、責(zé)任及影響。2.工程延期補(bǔ)充條款：用于明確工程延期的原因、責(zé)任及延期期間的安排。3.工程質(zhì)量補(bǔ)充條款：用于強(qiáng)調(diào)工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、檢測及保修責(zé)任。4.安全文明施工補(bǔ)充條款：用于規(guī)定施工過程中的安全、環(huán)保、文明施工要求。5.材料設(shè)備供應(yīng)補(bǔ)充條款：用于明確材料、設(shè)備供應(yīng)的責(zé)任、要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)。附件列表：1.施工圖紙和技術(shù)資料：包括工程的設(shè)計圖紙、施工圖紙、技術(shù)說明書等。2.工程量清單：詳細(xì)列明工程項目的工程量、材料、人工等費用。3.材料設(shè)備清單：列明施工過程中所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.施工組