軍事設(shè)施模板施工合同

軍事設(shè)施模板施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為軍事設(shè)施的施工方，乙方為軍事設(shè)施的建設(shè)方，雙方為了共同完成軍事設(shè)施的建設(shè)項目，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：__________二、合同主體2.1甲方主體資格：甲方為具備軍事設(shè)施施工資質(zhì)的合法企業(yè)，具備完成本工程的實力和條件。2.2乙方主體資格：乙方為具備軍事設(shè)施建設(shè)資格的合法企業(yè)，具備完成本工程的建設(shè)任務(wù)。三、合同價格3.1雙方確認(rèn)，本工程的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2價格組成：（1）工程款：__________元；（2）材料款：__________元；（3）人工費：__________元；（4）設(shè)備費：__________元；（5）其他費用：__________元。四、合同履行4.1甲方義務(wù)：（1）按照合同約定的時間和質(zhì)量要求完成工程的施工；（2）提供施工所需的人員、設(shè)備和技術(shù)支持；（3）負(fù)責(zé)工程的安全、環(huán)保和質(zhì)量管理；（4）按照合同約定的時間節(jié)點提交工程進度報告；（5）協(xié)助乙方進行工程驗收。4.2乙方義務(wù)：（1）按照合同約定的時間和質(zhì)量要求完成工程建設(shè)；（2）提供建設(shè)所需的人員、設(shè)備和技術(shù)支持；（3）負(fù)責(zé)工程的安全、環(huán)保和質(zhì)量管理；（4）按照合同約定的時間節(jié)點提交工程建設(shè)進度報告；（5）協(xié)助甲方進行工程驗收。五、合同價款支付5.1雙方確認(rèn)，本合同價款分為三次支付，具體支付方式和時間如下：（1）第一次支付：合同簽訂后七個工作日內(nèi)，乙方支付甲方合同總價款的30%；（2）第二次支付：工程進度達(dá)到50%時，乙方支付甲方合同總價款的30%；（3）第三次支付：工程驗收合格后，乙方支付甲方合同總價款的40%。5.2支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。六、合同工期6.1雙方確認(rèn)，本工程的合同工期為______天。6.2工期延誤：（1）由于甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）由于乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、違約責(zé)任7.1雙方同意，違反本合同的任何一方均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付合同總價款的____%作為違約金。7.2違約金支付后，違約方仍應(yīng)承擔(dān)其他違約責(zé)任。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方資質(zhì)證明文件2.乙方資質(zhì)證明文件3.工程設(shè)計圖紙4.工程預(yù)算明細(xì)表5.施工方案和安全措施6.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法7.施工進度計劃表8.雙方簽訂的保密協(xié)議9.雙方簽訂的知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按照合同約定的時間完成工程的，屬于違約行為。2.甲方未能按照合同約定的質(zhì)量要求完成工程的，屬于違約行為。3.乙方未能按照合同約定的時間支付合同價款的，屬于違約行為。4.乙方未能按照合同約定的質(zhì)量要求完成工程的，屬于違約行為。5.甲方未能按照約定提供施工所需的人員、設(shè)備和技術(shù)支持的，屬于違約行為。6.乙方未能按照約定提供建設(shè)所需的人員、設(shè)備和技術(shù)支持的，屬于違約行為。7.工期延誤且未達(dá)成協(xié)商一致的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.軍事設(shè)施：指供軍事目的使用的一切建筑、設(shè)備和場地。2.施工方：指承擔(dān)軍事設(shè)施施工任務(wù)的企業(yè)或組織。3.建設(shè)方：指承擔(dān)軍事設(shè)施建設(shè)任務(wù)的企業(yè)或組織。4.合同總價：指雙方約定的完成軍事設(shè)施建設(shè)項目的總費用。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。6.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的完成時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤的問題，應(yīng)及時與乙方溝通，協(xié)商調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.遇到施工質(zhì)量問題，應(yīng)立即停工整改，并及時與乙方溝通，協(xié)商解決質(zhì)量問題。3.遇到合同價款支付問題，應(yīng)及時與乙方溝通，協(xié)商解決支付事宜，確保工程順利進行。4.遇到合同履行過程中的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向法院提起訴訟。5.遇到工期延誤的問題，應(yīng)及時與乙方溝通，協(xié)商調(diào)整工期，確保工程按期完成。