工程單價(jià)合同2025年

工程單價(jià)合同2025年通用合同編號：__________合同各方信息：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________電子郵箱：________________名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________電子郵箱：________________一、工程概況1.1本項(xiàng)目位于________________，占地面積約為________________平方米，建筑面積約為________________平方米。1.2工程內(nèi)容包括：____________________________________________________________。1.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及甲方的要求。1.4工程合同總價(jià)：人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。二、合同條款2.1承包方應(yīng)按照本合同約定的內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期等要求完成本工程的施工。2.2委托方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時(shí)支付工程款項(xiàng)。2.3合同履行過程中，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方法律法規(guī)，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。2.4合同爭議解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。2.5本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。三、工程進(jìn)度與驗(yàn)收3.1承包方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因承包方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.2工程竣工后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收，如不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或重新施工。3.3工程驗(yàn)收合格后，委托方應(yīng)按照約定支付剩余工程款項(xiàng)。四、付款與結(jié)算4.1委托方按照工程進(jìn)度分階段支付工程款項(xiàng)，具體支付比例和時(shí)間如下：（1）工程進(jìn)度達(dá)到________%，支付________%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到________%，支付________%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，支付剩余________%。4.2付款方式：____________。五、違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2違約金計(jì)算方式：按合同金額的________%計(jì)算。六、合同的變更與解除6.1合同履行過程中，如因不可抗力等原因?qū)е聼o法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更或解除本合同。6.2合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理后續(xù)事項(xiàng)。七、保密條款7.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。7.2保密期限：自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，取代之前所有的口頭協(xié)議和書面協(xié)議。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________簽訂日期：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求2.工程量清單3.施工組織設(shè)計(jì)4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.材料及設(shè)備采購合同6.施工進(jìn)度計(jì)劃7.安全生產(chǎn)管理協(xié)議8.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議9.保密協(xié)議10.雙方簽署的變更或解除合同的協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.承包方未按照合同約定時(shí)間完成工程，屬于工期延誤違約行為。2.承包方未按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，屬于質(zhì)量違約行為。3.委托方未按照合同約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，屬于支付違約行為。4.雙方未履行保密協(xié)議，泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，屬于保密違約行為。5.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.違約金：一方違約時(shí)，根據(jù)合同約定向守約方支付的賠償金。3.工程驗(yàn)收：對完成的工程進(jìn)行檢查、測試、評估，以確定其是否符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.工期延誤：承包方未按照合同約定的時(shí)間完成工程。5.質(zhì)量違約：完成的工程不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.支付違約：委托方未按照合同約定的時(shí)間支付工程款項(xiàng)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，必要時(shí)簽訂進(jìn)度延誤協(xié)議，明確延誤責(zé)任和違約金等。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：及時(shí)停工修復(fù)，委托方指派專業(yè)人員監(jiān)督，重新驗(yàn)收合格后繼續(xù)施工。3.工程款項(xiàng)支付問題：解決辦法：雙方協(xié)商支付計(jì)劃和方式，如有爭議，可委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。4.合同爭議：解決辦法：友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑工程的施工合同，如住宅