2024年城市軌道交通土方施工承攬合同3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年城市軌道交通土方施工承攬合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱(chēng)1.2雙方地址1.3雙方法定代表人1.4雙方聯(lián)系方式2.工程概況2.1工程名稱(chēng)2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容3.施工范圍及質(zhì)量要求3.1施工范圍3.2質(zhì)量要求3.3施工標(biāo)準(zhǔn)4.施工工期及進(jìn)度安排4.1施工工期4.2進(jìn)度安排4.3工期延誤處理5.工程造價(jià)及支付方式5.1工程造價(jià)5.2支付方式5.3付款節(jié)點(diǎn)5.4付款條件6.施工材料及設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備租賃6.3材料及設(shè)備驗(yàn)收7.施工安全管理7.1安全生產(chǎn)責(zé)任7.2安全生產(chǎn)措施7.3安全事故處理8.環(huán)境保護(hù)與文明施工8.1環(huán)境保護(hù)措施8.2文明施工要求8.3環(huán)境保護(hù)責(zé)任9.合同變更及解除9.1合同變更9.2合同解除9.3合同解除條件10.爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決期限11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同終止程序12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任12.3違約賠償13.合同附件13.1附件一：工程量清單13.2附件二：施工圖紙13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)14.2不可抗力14.3合同份數(shù)及生效日期第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1雙方名稱(chēng)甲方：城市軌道交通建設(shè)有限公司乙方：土方工程施工有限公司1.2雙方地址甲方地址：市區(qū)路號(hào)乙方地址：市區(qū)路號(hào)1.3雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系人：甲方聯(lián)系電話：138乙方聯(lián)系人：趙六乙方聯(lián)系電話：1395678第二條工程概況2.1工程名稱(chēng)市城市軌道交通一號(hào)線土方工程施工2.2工程地點(diǎn)市區(qū)、區(qū)2.3工程規(guī)模土方開(kāi)挖總量約100萬(wàn)立方米，土方填筑約80萬(wàn)立方米。2.4工程內(nèi)容包括但不限于：路基土方開(kāi)挖、土方填筑、路基排水、路基防護(hù)等。第三條施工范圍及質(zhì)量要求3.1施工范圍按照甲方提供的施工圖紙和工程量清單進(jìn)行施工，包括但不限于：路基土方開(kāi)挖、土方填筑、路基排水、路基防護(hù)等。3.2質(zhì)量要求按照國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求執(zhí)行，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。3.3施工標(biāo)準(zhǔn)土方開(kāi)挖、填筑、排水等施工過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照《城市軌道交通工程土方施工及路基工程》GB502992018標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第四條施工工期及進(jìn)度安排4.1施工工期本工程計(jì)劃工期為6個(gè)月，自合同簽訂之日起計(jì)算。4.2進(jìn)度安排根據(jù)工程實(shí)際情況，制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并按月進(jìn)行進(jìn)度匯報(bào)。4.3工期延誤處理因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于合同總價(jià)1%的違約金。第五條工程造價(jià)及支付方式5.1工程造價(jià)本工程總造價(jià)為人民幣壹仟萬(wàn)元整（￥10,000,000.00）。5.2支付方式1）合同簽訂后，乙方提供相關(guān)資質(zhì)、證件等文件，甲方支付合同總價(jià)的30%作為預(yù)付款；2）工程進(jìn)度達(dá)到合同約定節(jié)點(diǎn)，甲方支付合同總價(jià)的60%；3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價(jià)的10%；4）質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%，保修期滿后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題退還。5.3付款節(jié)點(diǎn)1）預(yù)付款：合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)；2）進(jìn)度款：每月25日前；3）竣工驗(yàn)收款：竣工驗(yàn)收合格后30個(gè)工作日內(nèi)；4）質(zhì)保金：保修期滿后30個(gè)工作日內(nèi)。第六條施工材料及設(shè)備6.1材料供應(yīng)乙方負(fù)責(zé)提供施工所需材料，確保材料質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。6.2設(shè)備租賃乙方負(fù)責(zé)租賃施工所需設(shè)備，并確保設(shè)備完好、安全。6.3材料及設(shè)備驗(yàn)收甲方在材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。第七條施工安全管理7.1安全生產(chǎn)責(zé)任雙方應(yīng)共同承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保施工安全。7.2安全生產(chǎn)措施1）制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)人員的安全責(zé)任；2）加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；3）定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患；4）對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第八條環(huán)境保護(hù)與文明施工8.1環(huán)境保護(hù)措施1）施工過(guò)程中，乙方應(yīng)采取措施減少對(duì)周?chē)h(huán)境的影響，如噪聲、粉塵、廢水等；2）妥善處理施工垃圾，不得隨意堆放、傾倒；3）施工過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢氣等污染物，應(yīng)按照國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。8.2文明施工要求1）施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔、有序，不得亂堆亂放；2）施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志；3）加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)人員管理，確保施工人員遵守文明施工規(guī)定。8.3環(huán)境保護(hù)責(zé)任若因乙方施工造成環(huán)境污染，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。第九條合同變更及解除9.1合同變更1）在合同履行過(guò)程中，如因不可抗力或其他原因需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議；2）任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，不得擅自變更合同內(nèi)容。9.2合同解除1）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方均可解除合同；2）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同；3）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余工程及款項(xiàng)。第十條爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭(zhēng)議解決期限自爭(zhēng)議發(fā)生之日起60日內(nèi)解決，如超過(guò)期限仍未解決，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條合同生效及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件1）合同約定的工期完成；2）工程驗(yàn)收合格；3）合同約定的其他終止條件。11.3合同終止程序合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余工程及款項(xiàng)。第十二條違約責(zé)任12.1違約情形1）乙方未按合同約定完成工程；2）乙方未按合同約定支付工程款；3）雙方約定的其他違約情形。12.2違約責(zé)任1）乙方未按合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任；2）乙方未按合同約定支付工程款，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金；3）雙方約定的其他違約責(zé)任。第十三條合同附件13.1附件一：工程量清單13.2附件二：施工圖紙13.3附件三：其他相關(guān)文件第十四條其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)1）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商；2）本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2不可抗力1）不可抗力包括自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等；2）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行過(guò)程中，由甲乙雙方共同認(rèn)可的，為履行合同提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、監(jiān)督管理或其他相關(guān)服務(wù)的獨(dú)立法人、自然人或其他組織。a.國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位；b.甲乙雙方的員工、親屬或合作伙伴；c.合同中已明確排除的第三方。第二條第三方介入的同意與選擇2.1甲乙雙方同意，在合同履行過(guò)程中，如需第三方介入，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面同意第三方的介入。2.2第三方的選擇：a.第三方應(yīng)由甲乙雙方共同推薦，并經(jīng)過(guò)對(duì)方同意；b.第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三條第三方的責(zé)權(quán)利3.1第三方的責(zé)任：a.第三方應(yīng)按照合同約定，履行其職責(zé)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)；b.第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合同約定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益；c.第三方因自身原因造成合同履行障礙或損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2第三方的權(quán)利：a.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬；b.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合；c.第三方有權(quán)要求甲乙雙方履行合同約定的義務(wù)。3.3第三方的義務(wù)：a.第三方應(yīng)按照合同約定，提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)；b.第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密；c.第三方應(yīng)遵守合同約定的保密條款。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、合同約定的報(bào)酬及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力等因素確定。4.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)書(shū)面約定在合同中，并在合同履行過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行。4.3如第三方在履行合同過(guò)程中造成甲乙雙方損失，超出責(zé)任限額的部分，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)另行解決。第五條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分：a.第三方對(duì)甲方提供的服務(wù)，甲方應(yīng)支付相應(yīng)的報(bào)酬；b.第三方在履行合同過(guò)程中，甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助和配合；c.第三方造成甲方損失，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.2第三方與乙方的劃分：a.第三方對(duì)乙方提供的服務(wù)，乙方應(yīng)支付相應(yīng)的報(bào)酬；b.第三方在履行合同過(guò)程中，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和配合；c.第三方造成乙方損失，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3第三方與甲乙雙方共同責(zé)任：a.如第三方在履行合同過(guò)程中，因甲乙雙方共同原因造成損失，甲乙雙方應(yīng)按各自責(zé)任比例承擔(dān)；b.甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方履行合同，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。第六條第三方變更與替換6.1如因第三方自身原因無(wú)法繼續(xù)履行合同，甲乙雙方可協(xié)商更換第三方。6.2第三方變更或替換應(yīng)書(shū)面通知甲乙雙方，并經(jīng)雙方同意。6.3第三方變更或替換后，原合同中關(guān)于第三方的約定仍有效。第七條第三方介入的終止7.1如第三方介入后，合同履行達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，甲乙雙方可協(xié)商終止第三方的介入。7.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余工程及款項(xiàng)。7.3第三方介入終止后，第三方應(yīng)向甲乙雙方提交書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明介入期間的工作成果及未盡事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：工程量清單詳細(xì)要求：列出工程名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等信息。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于明確工程量及造價(jià)。2.附件二：施工圖紙?jiān)敿?xì)要求：包含施工圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、技術(shù)要求等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于指導(dǎo)施工過(guò)程。3.附件三：施工組織設(shè)計(jì)詳細(xì)要求：包括施工方案、進(jìn)度計(jì)劃、資源配置等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于指導(dǎo)施工組織和管理。4.附件四：施工合同詳細(xì)要求：包括合同雙方基本信息、工程概況、施工范圍、質(zhì)量要求等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于明確合同主要條款。5.附件五：安全生產(chǎn)管理制度詳細(xì)要求：包括安全生產(chǎn)責(zé)任、措施、檢查等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于確保施工過(guò)程中的安全生產(chǎn)。6.附件六：環(huán)境保護(hù)措施詳細(xì)要求：包括環(huán)境保護(hù)措施、廢物處理、噪聲控制等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于確保施工過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)。7.附件七：文明施工措施詳細(xì)要求：包括文明施工要求、現(xiàn)場(chǎng)管理、人員培訓(xùn)等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于確保施工過(guò)程中的文明施工。8.附件八：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包括變更原因、變更內(nèi)容、變更后合同條款等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于記錄合同變更情況。9.附件九：竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告詳細(xì)要求：包括工程驗(yàn)收情況、質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收結(jié)論等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于證明工程已通過(guò)驗(yàn)收。10.附件十：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方介入原因、介入內(nèi)容、責(zé)任劃分等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于明確第三方介入的相關(guān)事宜。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：a.乙方未按合同約定完成工程；b.乙方未按合同約定支付工程款；c.乙方違反安全生產(chǎn)規(guī)定；d.乙方違反環(huán)境保護(hù)規(guī)定；e.乙方違反文明施工規(guī)定；f.第三方未履行合同約定。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：a.乙方未按合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：乙方應(yīng)支付違約金；甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。b.乙方未按合同約定支付工程款，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并承擔(dān)逾期付款的利息。c.乙方違反安全生產(chǎn)規(guī)定，造成安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，包括但不限于：乙方應(yīng)支付賠償金；乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的行政處罰。d.乙方違反環(huán)境保護(hù)規(guī)定，造成環(huán)境污染，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，包括但不限于：乙方應(yīng)支付治理費(fèi)用；乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的行政處罰。e.乙方違反文明施工規(guī)定，造成不良影響，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，包括但不限于：乙方應(yīng)支付整改費(fèi)用；乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的行政處罰。f.第三方未履行合同約定，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：第三方應(yīng)支付違約金；甲方有權(quán)解除合同，并要求第三方承擔(dān)賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：乙方未按合同約定完成工程，導(dǎo)致工期延誤，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金人民幣10萬(wàn)元，并承擔(dān)工期延誤期間的工程損失。全文完。2024年城市軌道交通土方施工承攬合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯(lián)系方式2.工程概況2.1工程名稱(chēng)2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程工期3.工程施工內(nèi)容3.1土方開(kāi)挖3.1.1開(kāi)挖深度3.1.2開(kāi)挖方式3.1.3開(kāi)挖要求3.2土方運(yùn)輸3.2.1運(yùn)輸方式3.2.2運(yùn)輸路線3.2.3運(yùn)輸要求3.3土方回填3.3.1回填材料3.3.2回填要求3.4施工現(xiàn)場(chǎng)管理3.4.1施工現(xiàn)場(chǎng)布置3.4.2施工現(xiàn)場(chǎng)安全3.4.3施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保4.工程質(zhì)量要求4.1土方開(kāi)挖質(zhì)量要求4.2土方運(yùn)輸質(zhì)量要求4.3土方回填質(zhì)量要求4.4施工現(xiàn)場(chǎng)管理質(zhì)量要求5.工程進(jìn)度要求5.1各階段施工進(jìn)度要求5.2施工進(jìn)度計(jì)劃6.工程價(jià)款及支付方式6.1工程總價(jià)6.2工程付款方式6.3付款進(jìn)度7.保險(xiǎn)7.1工程保險(xiǎn)7.2人員保險(xiǎn)8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.2合同解除條件11.合同變更與終止11.1合同變更條件11.2合同終止條件12.其他約定12.1保密條款12.2解除合同后的責(zé)任12.3合同附件13.合同附件13.1設(shè)計(jì)圖紙13.2施工方案13.3人員配置表14.合同簽署14.1簽署日期14.2簽署人簽字第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)1.1.1承攬方：土方工程公司1.1.2承包方：城市軌道交通有限公司1.2合同雙方地址1.2.1承攬方地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.2承包方地址：省市區(qū)路號(hào)1.3合同雙方聯(lián)系方式1.3.1承攬方聯(lián)系人：1.3.1.1聯(lián)系電話：1381.3.2承包方聯(lián)系人：1.3.2.1聯(lián)系電話：13956782.工程概況2.1工程名稱(chēng)2.1.12024年城市軌道交通土方施工工程2.2工程地點(diǎn)2.2.1省市區(qū)2.3工程規(guī)模2.3.1總土方開(kāi)挖量：100萬(wàn)立方米2.3.2總土方運(yùn)輸量：100萬(wàn)立方米2.3.3總土方回填量：80萬(wàn)立方米2.4工程工期2.4.1總工期：12個(gè)月3.工程施工內(nèi)容3.1土方開(kāi)挖3.1.1開(kāi)挖深度：平均深度為5米3.1.2開(kāi)挖方式：機(jī)械開(kāi)挖3.1.3開(kāi)挖要求：嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行開(kāi)挖，確保開(kāi)挖質(zhì)量3.2土方運(yùn)輸3.2.1運(yùn)輸方式：自卸汽車(chē)運(yùn)輸3.2.2運(yùn)輸路線：省市區(qū)內(nèi)部道路3.2.3運(yùn)輸要求：確保運(yùn)輸安全，減少對(duì)周邊環(huán)境的影響3.3土方回填3.3.1回填材料：符合設(shè)計(jì)要求的土方3.3.2回填要求：分層回填，壓實(shí)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求3.4施工現(xiàn)場(chǎng)管理3.4.1施工現(xiàn)場(chǎng)布置：合理規(guī)劃施工現(xiàn)場(chǎng)，確保施工順利進(jìn)行3.4.2施工現(xiàn)場(chǎng)安全：嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保施工安全3.4.3施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保：采取有效措施，減少施工對(duì)環(huán)境的影響4.工程質(zhì)量要求4.1土方開(kāi)挖質(zhì)量要求：開(kāi)挖深度、寬度、邊坡坡度等符合設(shè)計(jì)要求4.2土方運(yùn)輸質(zhì)量要求：運(yùn)輸過(guò)程中確保土方不灑落、不污染環(huán)境4.3土方回填質(zhì)量要求：回填壓實(shí)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求，表面平整4.4施工現(xiàn)場(chǎng)管理質(zhì)量要求：施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，無(wú)安全隱患5.工程進(jìn)度要求5.1各階段施工進(jìn)度要求：根據(jù)施工計(jì)劃，確保各階段施工進(jìn)度符合要求5.2施工進(jìn)度計(jì)劃：詳見(jiàn)附件一《施工進(jìn)度計(jì)劃表》6.工程價(jià)款及支付方式6.1工程總價(jià)：人民幣伍仟萬(wàn)元整（￥500,000,000.00）6.2工程付款方式：分階段支付，具體支付方式詳見(jiàn)附件二《付款進(jìn)度表》6.3付款進(jìn)度：根據(jù)工程進(jìn)度和驗(yàn)收情況，按月支付工程款7.保險(xiǎn)7.1工程保險(xiǎn)：承攬方需為工程購(gòu)買(mǎi)建筑工程一切險(xiǎn)，并承擔(dān)相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)用7.2人員保險(xiǎn)：承攬方需為施工人員購(gòu)買(mǎi)意外傷害險(xiǎn)，并承擔(dān)相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)用8.違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1承攬方未按合同約定完成工程量或質(zhì)量要求8.1.2承攬方未按合同約定的時(shí)間完成工程進(jìn)度8.1.3承攬方違反施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定，導(dǎo)致安全事故8.1.4承攬方違反環(huán)保規(guī)定，造成環(huán)境污染8.1.5承包方未按合同約定支付工程款8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1承攬方未按合同約定完成工程量或質(zhì)量要求，承包方有權(quán)要求承攬方無(wú)償返工或賠償損失8.2.2承攬方未按合同約定的時(shí)間完成工程進(jìn)度，每逾期一天，承攬方應(yīng)向承包方支付合同總價(jià)千分之二的違約金8.2.3承攬方違反施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定，導(dǎo)致安全事故，承攬方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，包括但不限于賠償損失、罰款等8.2.4承攬方違反環(huán)保規(guī)定，造成環(huán)境污染，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償承包方因此遭受的損失8.2.5承包方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，承包方應(yīng)向承攬方支付未付款項(xiàng)千分之二的違約金9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.1.1雙方簽署合同并加蓋公章10.1.2合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，自合同簽署之日起生效10.2合同解除條件10.2.1雙方協(xié)商一致，決定解除合同10.2.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行10.2.3一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同11.合同變更與終止11.1合同變更條件11.1.1雙方協(xié)商一致，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更11.1.2變更內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式通知對(duì)方，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)11.2合同終止條件11.2.1合同約定的工程內(nèi)容全部完成11.2.2雙方協(xié)商一致，決定終止合同11.2.3發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行12.其他約定12.1保密條款12.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容及履行情況負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露12.2解除合同后的責(zé)任12.2.1合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定，處理剩余工程及結(jié)算事宜12.2.2合同解除后，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任12.3合同附件12.3.1本合同附件一為《施工進(jìn)度計(jì)劃表》12.3.2本合同附件二為《付款進(jìn)度表》13.合同簽署13.1簽署日期：____年____月____日13.2簽署人簽字13.2.1承攬方代表簽字：____13.2.2承包方代表簽字：____14.合同份數(shù)14.1本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方介入的定義15.1.1本合同所稱(chēng)第三方，是指在本合同履行過(guò)程中，因特定目的而介入合同關(guān)系的非合同雙方主體。15.1.2第三方介入的范圍包括但不限于監(jiān)理方、咨詢(xún)方、評(píng)估方、檢測(cè)方、仲裁機(jī)構(gòu)等。16.第三方介入的引入16.1引入第三方介入的條件16.1.1雙方協(xié)商一致，認(rèn)為有必要引入第三方介入。16.1.2第三方介入應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。16.2引入第三方介入的程序16.2.1雙方應(yīng)共同確定第三方介入的具體事項(xiàng)和范圍。16.2.2雙方應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。17.第三方的責(zé)任與權(quán)利17.1第三方的責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)。17.1.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2第三方的權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的資料和信息。17.2.2第三方有權(quán)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與合同雙方的關(guān)系18.1.1第三方與合同雙方是獨(dú)立的合同關(guān)系，與合同雙方各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。18.1.2第三方不得因介入合同關(guān)系而影響合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。18.2第三方與合同履行18.2.1第三方在合同履行過(guò)程中的監(jiān)督和檢查，不改變合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。18.2.2第三方的監(jiān)督和檢查結(jié)果，不影響合同雙方的最終責(zé)任。19.第三方的責(zé)任限額19.1第三方的責(zé)任限額19.1.1第三方的責(zé)任限額由雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。19.1.2若第三方責(zé)任限額低于實(shí)際損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。19.2責(zé)任限額的調(diào)整19.2.1在合同履行過(guò)程中，如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋實(shí)際損失，雙方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。20.第三方介入的變更與解除20.1第三方介入的變更20.1.1雙方可協(xié)商變更第三方介入的具體事項(xiàng)和范圍。20.1.2變更后的協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。20.2第三方介入的解除20.2.1如第三方無(wú)法履行其職責(zé)或違反合同約定，雙方可協(xié)商解除第三方介入?yún)f(xié)議。20.2.2解除協(xié)議后，第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：《施工進(jìn)度計(jì)劃表》詳細(xì)要求：包括各階段施工內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息。說(shuō)明：本附件用于明確施工進(jìn)度安排，確保工程按計(jì)劃進(jìn)行。2.附件二：《付款進(jìn)度表》詳細(xì)要求：包括各階段付款金額、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、支付條件等信息。說(shuō)明：本附件用于明確工程款支付計(jì)劃，確保資金流動(dòng)合理。3.附件三：《施工方案》詳細(xì)要求：包括施工方法、技術(shù)措施、安全措施、環(huán)保措施等。說(shuō)明：本附件用于指導(dǎo)施工過(guò)程，確保施工質(zhì)量、安全和環(huán)保。4.附件四：《人員配置表》詳細(xì)要求：包括施工人員姓名、職務(wù)、資質(zhì)等信息。說(shuō)明：本附件用于明確施工團(tuán)隊(duì)構(gòu)成，確保施工人員的素質(zhì)和能力。5.附件五：《工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》詳細(xì)要求：包括工程驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員等信息。說(shuō)明：本附件用于記錄工程驗(yàn)收情況，確保工程質(zhì)量符合要求。6.附件六：《工程變更記錄》詳細(xì)要求：包括變更原因、變更內(nèi)容、變更時(shí)間等信息。說(shuō)明：本附件用于記錄工程變更情況，確保變更合法有效。7.附件七：《工程索賠報(bào)告》詳細(xì)要求：包括索賠原因、索賠金額、索賠依據(jù)等信息。說(shuō)明：本附件用于記錄工程索賠情況，確保索賠合理合法。8.附件八：《合同履行情況報(bào)告》詳細(xì)要求：包括合同履行進(jìn)度、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施等信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1承攬方未按合同約定完成工程量或質(zhì)量要求。1.2承攬方未按合同約定的時(shí)間完成工程進(jìn)度。1.3承攬方違反施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定，導(dǎo)致安全事故。1.4承攬方違反環(huán)保規(guī)定，造成環(huán)境污染。1.5承包方未按合同約定支付工程款。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1承攬方未按合同約定完成工程量或質(zhì)量要求，承擔(dān)返工或賠償損失的責(zé)任。2.2承攬方未按合同約定的時(shí)間完成工程進(jìn)度，每逾期一天，支付千分之二的違約金。2.3承攬方違反施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定，導(dǎo)致安全事故，承擔(dān)全部責(zé)任。2.4承攬方違反環(huán)保規(guī)定，造成環(huán)境污染，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.5承包方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，支付千分之二的違約金。3.違約行為示例說(shuō)明：3.1承攬方在施工過(guò)程中，由于施工人員操作失誤，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求。承攬方需承擔(dān)返工或賠償損失的責(zé)任。3.2承攬方在施工過(guò)程中，由于設(shè)備故障，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。承攬方需支付千分之二的違約金。3.3承攬方在施工現(xiàn)場(chǎng)，未采取有效措施防止安全事故發(fā)生，導(dǎo)致人員受傷。承攬方需承擔(dān)全部責(zé)任。3.4承攬方在施工過(guò)程中，未按照環(huán)保要求進(jìn)行施工，導(dǎo)致環(huán)境污染。承攬方需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.5承包方未按合同約定支付工程款，導(dǎo)致承攬方資金周轉(zhuǎn)困難。承包方需支付千分之二的違約金。全文完。2024年城市軌道交通土方施工承攬合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.承攬方基本信息1.2.承建方基本信息2.合同標(biāo)的2.1.土方施工工程范圍2.2.施工地點(diǎn)及工期3.合同價(jià)格及支付方式3.1.合同總價(jià)3.2.付款方式及期限3.3.預(yù)付款及進(jìn)度款支付4.施工質(zhì)量要求4.1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收4.2.質(zhì)量保證期5.施工進(jìn)度安排5.1.施工階段劃分5.2.各階段工期及節(jié)點(diǎn)目標(biāo)5.3.施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整6.施工安全與環(huán)境保護(hù)6.1.施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理6.2.環(huán)境保護(hù)措施7.施工資料及檔案管理7.1.施工資料編制要求7.2.檔案管理要求8.工程變更及索賠8.1.工程變更范圍及程序8.2.索賠處理及補(bǔ)償9.違約責(zé)任9.1.承攬方違約責(zé)任9.2.承建方違約責(zé)任10.合同解除10.1.合同解除條件10.2.合同解除程序11.爭(zhēng)議解決11.1.爭(zhēng)議解決方式11.2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.合同生效及終止12.1.合同生效條件12.2.合同終止條件13.合同附件13.1.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范13.2.附件一：施工進(jìn)度計(jì)劃13.3.附件二：質(zhì)量保證措施14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1.承攬方基本信息1.1.1.承攬方名稱(chēng)：_________________1.1.2.承攬方法定代表人：____________1.1.3.承攬方注冊(cè)地址：_______________1.1.4.承攬方聯(lián)系電話：______________1.1.5.承攬方開(kāi)戶(hù)銀行：_______________1.1.6.承攬方銀行賬號(hào)：_______________1.2.承建方基本信息1.2.1.承建方名稱(chēng)：_________________1.2.2.承建方法定代表人：____________1.2.3.承建方注冊(cè)地址：_______________1.2.4.承建方聯(lián)系電話：______________1.2.5.承建方開(kāi)戶(hù)銀行：_______________1.2.6.承建方銀行賬號(hào)：_______________2.合同標(biāo)的2.1.土方施工工程范圍2.1.1.工程名稱(chēng)：_________________2.1.2.工程地點(diǎn)：_________________2.1.3.工程內(nèi)容：_________________2.1.4.工程規(guī)模：_________________2.2.施工地點(diǎn)及工期2.2.1.施工地點(diǎn)：_________________2.2.2.施工期限：自____年__月__日起至____年__月__日止3.合同價(jià)格及支付方式3.1.合同總價(jià)3.1.1.合同總價(jià)為人民幣_(tái)___元整。3.2.付款方式及期限3.2.1.預(yù)付款：合同簽訂后__日內(nèi)，承攬方應(yīng)向承建方支付合同總價(jià)__%的預(yù)付款。3.2.2.進(jìn)度款：承建方在工程每個(gè)階段完成后，承攬方應(yīng)向承建方支付該階段合同總價(jià)的__%作為進(jìn)度款。3.2.3.結(jié)算款：工程竣工并驗(yàn)收合格后，承攬方應(yīng)向承建方支付合同總價(jià)__%的結(jié)算款。3.3.預(yù)付款及進(jìn)度款支付3.3.1.預(yù)付款支付：承攬方應(yīng)在合同簽訂后__日內(nèi)支付預(yù)付款。3.3.2.進(jìn)度款支付：承建方在工程每個(gè)階段完成后__日內(nèi)，承攬方應(yīng)支付該階段進(jìn)度款。4.施工質(zhì)量要求4.1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收4.1.1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：本工程應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《城市軌道交通土方工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB______）執(zhí)行。4.1.2.驗(yàn)收：工程驗(yàn)收分為分項(xiàng)驗(yàn)收、分部驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。分項(xiàng)驗(yàn)收由承攬方組織，承建方參與；分部驗(yàn)收由承建方組織，承攬方參與；竣工驗(yàn)收由建設(shè)方組織，承攬方和承建方參與。4.2.質(zhì)量保證期4.2.1.質(zhì)量保證期為工程竣工驗(yàn)收合格之日起__年內(nèi)。5.施工進(jìn)度安排5.1.施工階段劃分5.2.各階段工期及節(jié)點(diǎn)目標(biāo)5.2.1.施工準(zhǔn)備階段：自合同簽訂之日起__日內(nèi)完成。5.2.2.主體工程階段：自施工準(zhǔn)備階段完成后__日內(nèi)完成。5.2.3.附屬工程階段：自主體工程階段完成后__日內(nèi)完成。5.2.4.竣工驗(yàn)收階段：自附屬工程階段完成后__日內(nèi)完成。5.3.施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整5.3.1.如因不可抗力或其他原因?qū)е率┕みM(jìn)度受到影響，承攬方應(yīng)向承建方提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。6.施工安全與環(huán)境保護(hù)6.1.施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理6.1.1.承攬方應(yīng)按照國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理制度。6.1.2.承攬方應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，確保施工安全。6.2.環(huán)境保護(hù)措施6.2.1.承攬方應(yīng)按照國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，采取有效措施保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。6.2.2.承攬方應(yīng)確保施工現(xiàn)場(chǎng)的廢水、廢氣、固體廢物等污染物達(dá)標(biāo)排放。8.工程變更及索賠8.1.工程變更范圍及程序8.1.1.工程變更范圍包括但不限于設(shè)計(jì)變更、工程量變更、施工條件變更等。8.1.2.工程變更程序：承攬方提出變更申請(qǐng)，承建方審核確認(rèn)后，雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容、變更范圍和變更費(fèi)用。8.2.索賠處理及補(bǔ)償8.2.1.索賠申請(qǐng)：承攬方在合同履行過(guò)程中，因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤杀驹黾踊蚬て谘诱`，應(yīng)及時(shí)向承建方提出索賠申請(qǐng)。8.2.2.索賠審核：承建方收到索賠申請(qǐng)后，應(yīng)在__日內(nèi)進(jìn)行審核，確認(rèn)索賠的合理性。8.2.3.索賠處理：經(jīng)審核確認(rèn)的索賠，承建方應(yīng)在__日內(nèi)給予答復(fù)，并按照合同約定進(jìn)行補(bǔ)償。9.違約責(zé)任9.1.承攬方違約責(zé)任9.1.1.承攬方未按合同約定完成工程或提供不合格的施工材料，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.1.2.承攬方未按合同約定支付工程款，應(yīng)按逾期付款總額的__%支付違約金。9.2.承建方違約責(zé)任9.2.1.承建方未按合同約定提供施工圖紙或技術(shù)資料，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2.2.承建方未按合同約定進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.合同解除10.1.合同解除條件10.1.1.合同雙方協(xié)商一致，可以解除合同。10.1.2.一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。10.2.合同解除程序10.2.1.合同解除需書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除原因。11.爭(zhēng)議解決11.1.爭(zhēng)議解決方式11.1.1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。11.1.2.協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。12.合同生效及終止12.1.合同生效條件12.1.1.雙方簽字蓋章后，本合同自生效。12.2.合同終止條件12.2.1.工程竣工驗(yàn)收合格，合同目的實(shí)現(xiàn)。12.2.2.合同解除或終止。13.合同附件13.1.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范13.1.1.附件一：施工圖紙及技術(shù)規(guī)范清單。13.2.附件二：施工進(jìn)度計(jì)劃13.2.1.附件二：施工進(jìn)度計(jì)劃表。13.3.附件三：質(zhì)量保證措施13.3.1.附件三：質(zhì)量保證措施及檢查記錄。14.其他約定事項(xiàng)14.1.合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.2.本合同一式__份，雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。14.3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方概念15.1.1.本合同中，第三方指除合同雙方外的任何個(gè)人、企業(yè)或機(jī)構(gòu)，包括但不限于監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)等。15.1.2.第三方介入合同，是指第三方在合同履行過(guò)程中，根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，參與合同項(xiàng)下的相關(guān)工作。15.2.第三方介入形式15.2.1.第三方介入形式包括但不限于監(jiān)理、咨詢(xún)、檢測(cè)、評(píng)估、仲裁等。15.3.第三方責(zé)任限額15.3.1.第三方責(zé)任限額指第三方因履行職責(zé)過(guò)程中的過(guò)失或違約行為，對(duì)合同雙方或第三方自身造成的損失，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償限額。15.3.2.第三方責(zé)任限額由合同雙方在簽訂合同時(shí)協(xié)商確定，并在合同中明確。15.4.第三方介入程序15.4.1.第三方介入程序如下：a.雙方協(xié)商一致，確定第三方介入的具體形式和內(nèi)容。b.雙方與第三方簽訂合作協(xié)議，明確第三方介入的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)和責(zé)任。c.第三方根據(jù)合作協(xié)議開(kāi)展相關(guān)工作。16.甲乙雙方責(zé)任16.1.1.第三方介入不影響甲乙雙方的合同權(quán)利和義務(wù)。16.1.2.甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的協(xié)助，確保第三方順利開(kāi)展工作。16.1.3.甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行職責(zé)，并對(duì)第三方的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。16.1.4.如第三方因自身原因?qū)е潞贤男惺茏?，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.2.第三方與其他各方的關(guān)系16.2.1.第三方與其他各方的關(guān)系如下：a.第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系由合作協(xié)議確定。b.第三方與監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等其他第三方之間的關(guān)系由各自合作協(xié)議確定。c.第三方與其他各方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)按照各自合作協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)解決。17.第三方權(quán)利a.收取合理的報(bào)酬。b.根據(jù)合作協(xié)