2024年標準圍墻工程承包合同模板集錦版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年標準圍墻工程承包合同模板集錦版B版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容2.合同主體2.1承包人信息2.2發(fā)包人信息3.合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式3.4支付時間表4.工程進度4.1施工期限4.2工程進度計劃4.3延期違約金5.工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標準5.2質(zhì)量控制5.3質(zhì)量異議處理6.材料設備6.1材料設備供應6.2材料設備驗收6.3材料設備保管7.施工安全7.1安全管理7.2安全事故處理7.3安全防護措施8.知識產(chǎn)權(quán)8.1知識產(chǎn)權(quán)保護8.2侵權(quán)責任9.變更與解除9.1合同變更9.2合同解除10.違約責任10.1承包人違約10.2發(fā)包人違約11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2仲裁或訴訟12.合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件12.2合同變更條件12.3合同解除條件13.其他約定13.1保密條款13.2廣告宣傳13.3榮譽獎勵14.合同的簽署、生效和解除14.1簽署14.2生效14.3解除第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：2024年標準圍墻工程1.2工程地點：具體地址1.3工程規(guī)模：根據(jù)工程設計圖紙確定1.4工程內(nèi)容：包括但不限于圍墻的設計、施工、驗收、交付使用等。第二條合同主體2.1承包人信息：（1）名稱：X工程有限公司（2）地址：X市X區(qū)X路X號（3）法定代表人：X（4）聯(lián)系人：X，聯(lián)系電話：X2.2發(fā)包人信息：（1）名稱：X開發(fā)有限公司（2）地址：X市X區(qū)X路X號（3）法定代表人：X（4）聯(lián)系人：X，聯(lián)系電話：X第三條合同價格3.1合同總價：人民幣X萬元整（大寫：人民幣捌佰捌拾捌萬元整）3.2價格調(diào)整：合同執(zhí)行過程中，如遇材料價格波動、政策調(diào)整等因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。3.3支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬3.4支付時間表：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，發(fā)包人支付合同總價的三分之一作為預付款；（2）工程進度達到約定的百分之二十時，發(fā)包人支付合同總價的三分之一；（3）工程進度達到約定的百分之四十時，發(fā)包人支付合同總價的三分之一；（4）工程驗收合格后，發(fā)包人支付剩余的合同總價。第四條工程進度4.1施工期限：自合同簽訂之日起算，共計X個月。4.2工程進度計劃：詳見附件《工程進度計劃》。4.3延期違約金：如承包人原因?qū)е鹿こ萄悠冢垦悠谝惶?，應支付合同總價千分之二的違約金。第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標準：符合國家及行業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范。5.2質(zhì)量控制：承包人應建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量。5.3質(zhì)量異議處理：如發(fā)包人對工程質(zhì)量有異議，應在驗收過程中提出，雙方協(xié)商解決。如驗收合格后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由承包人負責修復并承擔修復費用。第六條材料設備6.1材料設備供應：承包人負責材料設備的采購、運輸、保管及安裝。6.2材料設備驗收：發(fā)包人按約定時間、地點對材料設備進行驗收。6.3材料設備保管：承包人應妥善保管材料設備，確保其安全、完整。第七條施工安全7.1安全管理：承包人應制定施工現(xiàn)場安全管理措施，配備專職安全員。7.2安全事故處理：如發(fā)生安全事故，承包人應立即報告發(fā)包人，并按有關(guān)規(guī)定處理。7.3安全防護措施：承包人應按國家及行業(yè)標準采取相應的安全防護措施，確保施工現(xiàn)場安全。第八條知識產(chǎn)權(quán)8.1知識產(chǎn)權(quán)保護：雙方同意，工程中所使用的技術(shù)、設計、圖紙等均屬于知識產(chǎn)權(quán)范疇，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方泄露、轉(zhuǎn)讓或用于其他項目。8.2侵權(quán)責任：如一方侵權(quán)，另一方有權(quán)要求停止侵權(quán)行為，并承擔相應的法律責任。第九條變更與解除9.1合同變更：合同執(zhí)行過程中，如一方需變更合同內(nèi)容，應書面通知對方，雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。9.2合同解除：合同執(zhí)行過程中，如一方違約，對方有權(quán)解除合同。合同解除后，雙方按約定處理合同未履行部分的事宜。第十條違約責任10.1承包人違約：如承包人未按合同約定完成工程，延遲交付或工程質(zhì)量不符合約定，應承擔違約責任。10.2發(fā)包人違約：如發(fā)包人未按約定支付合同價款，延遲支付或無正當理由解除合同，應承擔違約責任。第十一條爭議解決（1）向合同簽訂地人民法院提起訴訟；（2）提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更條件：合同變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。12.3合同解除條件：合同解除應符合法律規(guī)定和合同約定，雙方協(xié)商一致后解除合同。第十三條其他約定13.1保密條款：雙方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露。13.2廣告宣傳：未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得以對方名義進行廣告宣傳。13.3榮譽獎勵：如一方獲得與合同相關(guān)的榮譽獎勵，另一方應予以適當宣傳和推廣。第十四條合同的簽署、生效和解除14.1簽署：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.2生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3解除：合同解除應符合法律規(guī)定和合同約定，雙方簽署解除協(xié)議后生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程設計圖紙》詳細要求和說明：本附件包含圍墻的設計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，以及設計說明和相關(guān)技術(shù)參數(shù)。圖紙應符合國家及行業(yè)相關(guān)標準，并由雙方共同確認。附件二：《工程進度計劃》詳細要求和說明：本附件詳細列出工程的施工進度計劃，包括各階段的工作內(nèi)容、時間節(jié)點和完成標準。雙方應按照進度計劃進行施工和驗收。附件三：《材料設備清單》詳細要求和說明：本附件列出工程所需的所有材料和設備名稱、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準等信息。承包人應按照清單提供材料和設備，并保證其質(zhì)量。附件四：《施工方案》詳細要求和說明：本附件包含施工的具體方案，包括施工方法、工藝流程、施工人員配置、安全措施等。方案應符合國家及行業(yè)相關(guān)標準，并由雙方共同確認。附件五：《安全生產(chǎn)管理制度》詳細要求和說明：本附件列出承包人的安全生產(chǎn)管理制度，包括安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、應急預案等。承包人應嚴格遵守該制度，確保施工現(xiàn)場的安全。附件六：《質(zhì)量保證書》詳細要求和說明：本附件由承包人提供，承諾工程質(zhì)量符合合同約定和國家及行業(yè)相關(guān)標準。如工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，承包人應負責修復并承擔相應責任。附件七：《付款憑證》詳細要求和說明：本附件記錄合同價款的支付情況，包括支付時間、支付金額和支付方式等。每次支付后，雙方應共同簽署該附件，以確認支付的完成。附件八：《工程驗收報告》詳細要求和說明：本附件由承包人提供，包含工程的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果和驗收意見等。工程驗收合格后，雙方應共同簽署該附件。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承包人未按合同約定完成工程，延遲交付。2.承包人提供的工程質(zhì)量不符合合同約定和國家及行業(yè)相關(guān)標準。3.發(fā)包人未按約定支付合同價款，延遲支付。4.發(fā)包人無正當理由解除合同。5.雙方未按約定履行合同義務，導致合同無法履行或造成對方損失。責任認定：1.承包人違約：承包人應承擔違約責任，包括延遲交付的違約金、工程修復費用等。2.發(fā)包人違約：發(fā)包人應承擔違約責任，包括支付延遲付款的利息、違約金等。3.雙方違約：雙方按各自違約程度承擔相應的違約責任。示例說明：如承包人延遲交付工程，應按照合同約定支付延遲交付的違約金。如工程質(zhì)量不符合要求，承包人應負責修復，并承擔修復費用。如發(fā)包人延遲支付合同價款，應支付延遲付款的利息。如發(fā)包人無正當理由解除合同，應支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指2024年標準圍墻工程承包合同模板集錦版B版，由雙方簽署并履行。2.違約：違約是指一方未履行合同約定的義務，導致合同無法履行或造成對方損失的行為。3.違約金：違約金是指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.工程驗收：工程驗收是指對完成的工程進行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查，以確定工程是否符合合同約定和國家及行業(yè)相關(guān)標準。5.知識產(chǎn)權(quán)：知識產(chǎn)權(quán)是指與工程相關(guān)的技術(shù)、設計、圖紙等無形資產(chǎn)，受到法律保護。6.仲裁：仲裁是指合同雙方約定