野生動(dòng)物園石材安裝施工合同

野生動(dòng)物園石材安裝施工合同合同編號(hào)：__________野生動(dòng)物園石材安裝施工合同鑒于甲方為進(jìn)行野生動(dòng)物園的建設(shè)，需對石材進(jìn)行安裝施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就石材安裝施工事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：野生動(dòng)物園石材安裝施工項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方要求，乙方負(fù)責(zé)石材的采購、加工、運(yùn)輸、安裝及售后服務(wù)等工作。1.4工程規(guī)模：石材安裝總面積為____________平方米。1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、合同價(jià)格及支付方式2.1合同總價(jià)：石材安裝施工項(xiàng)目的總價(jià)為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2支付方式：（1）本合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的一定比例作為預(yù)付款，具體比例為：________%。（2）工程進(jìn)度達(dá)到約定的比例后，甲方向乙方支付相應(yīng)比例的工程進(jìn)度款，具體比例及支付時(shí)間雙方另行約定。（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方向乙方支付剩余的合同價(jià)款。三、工期3.1開工日期：雙方約定于________年____月____日開工。3.2竣工日期：雙方約定于________年____月____日竣工。3.3工期延誤：乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)按合同約定向甲方支付違約金。四、質(zhì)量及驗(yàn)收4.1乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成石材安裝施工，并對安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.2工程驗(yàn)收：甲方、乙方及第三方共同組成驗(yàn)收組，對工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時(shí)整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每延誤一天，違約金為合同總價(jià)的________%。5.2乙方未按照約定質(zhì)量完成工程，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格部分，并重新施工，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。5.3甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：每延誤一天，滯納金為應(yīng)付款額的________%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗(yàn)收合格且乙方向甲方支付完畢合同價(jià)款之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：_______________乙方代表（簽名）：_______________簽訂日期：________年____月____日（此為合同，合同方根據(jù)實(shí)際情況填寫相應(yīng)內(nèi)容。合同編號(hào)、甲方、乙方名稱及地址、聯(lián)系方式等詳細(xì)信息請自行填寫。）一、附件列表：1.石材樣品及材質(zhì)檢測報(bào)告2.施工設(shè)計(jì)圖紙及施工方案3.工程量清單及報(bào)價(jià)明細(xì)4.乙方的資質(zhì)證明文件5.甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議6.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法7.付款憑證及履約保證金二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.乙方未按約定質(zhì)量完成工程，視為違約。3.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，視為違約。4.甲方未按照約定提供施工條件，視為違約。5.甲乙雙方未按照約定履行合同義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同約定的野生動(dòng)物園石材安裝施工項(xiàng)目的委托方。2.乙方：指合同約定的石材安裝施工項(xiàng)目的承攬方。3.違約金：指一方未履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.工程驗(yàn)收：指甲方、乙方及第三方共同組成驗(yàn)收組，對完成的工程進(jìn)行檢驗(yàn)、評定，以確定工程是否達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.工期延誤：指乙方未按約定工期完成工程的情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進(jìn)度延誤的問題，乙方應(yīng)立即采取措施加快施工進(jìn)度，并向甲方報(bào)告情況。2.遇到施工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即整改，直至符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.遇到甲方支付工程款延誤的問題，乙方可以與甲方溝通協(xié)商，要求甲方按照合同約定的時(shí)間支付工程款。4.遇到合同履行過程中出現(xiàn)爭議的問題，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.