美裝修合同范例

美裝修合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬對位于__________的房屋（以下簡稱“房屋”）進行裝修，乙方同意接受甲方委托，按照本合同的約定，為甲方提供裝修服務，雙方經友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、裝修內容

1.1乙方負責房屋的裝修工作，包括但不限于以下內容：

（1）室內墻面、地面、頂面等表面的處理；

（2）門窗的安裝及維修；

（3）水電改造及設備安裝；

（4）室內家具、潔具、燈具等設備的采購與安裝；

（5）室內綠化及軟裝飾品的配置；

（6）其他由甲方提出的裝修需求。

1.2乙方應按照甲方的要求，確保裝修工程的質量、進度和安全性。

二、工程工期

2.1裝修工程的總工期為__________天，自本合同簽訂之日起計算。

2.2乙方應按照本合同約定的工期，按時完成裝修工程。

三、工程款支付

3.1甲方應按照本合同的約定，分階段支付工程款。

3.2第一個階段的工程款為裝修工程總金額的__________%，甲方應在合同簽訂之日起__________天內支付；

3.3第二個階段的工程款為裝修工程總金額的__________%，甲方應在第一個階段的工程款支付后__________天內支付；

3.4第三個階段的工程款為裝修工程總金額的__________%，甲方應在第二個階段的工程款支付后__________天內支付；

3.5裝修工程驗收合格后，甲方應在__________天內支付剩余的工程款。

四、工程驗收

4.1乙方應在裝修工程完工后，向甲方提交工程驗收報告。

4.2甲方應在收到工程驗收報告之日起__________天內，對裝修工程進行驗收。

4.3驗收合格后，甲方應在__________天內向乙方支付工程款。

五、違約責任

5.1甲方違約責任：

（1）甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付__________%的違約金；

（2）甲方要求變更裝修內容，導致工期延誤的，應向乙方支付__________%的違約金；

（3）甲方在裝修過程中，因自身原因導致工程停工或延誤的，應向乙方支付__________%的違約金。

5.2乙方違約責任：

（1）乙方未按約定完成裝修工程的，應向甲方支付__________%的違約金；

（2）乙方在裝修過程中，因自身原因導致工程停工或延誤的，應向甲方支付__________%的違約金；

（3）乙方在裝修過程中，造成甲方財產損失的，應承擔相應的賠償責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

七、合同生效與終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后，本合同終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.房屋裝修圖紙及效果圖；

2.裝修材料清單；

3.工程量清單；

4.其他與本合同相關的文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬對位于__________的房屋（以下簡稱“房屋”）進行裝修，乙方同意接受甲方委托，按照本合同的約定，為甲方提供裝修服務。為保障甲方的權益，特引入丙方作為監(jiān)管方，對裝修工程進行監(jiān)督管理。雙方經友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、裝修內容

1.1乙方負責房屋的裝修工作，包括但不限于以下內容：

（1）室內墻面、地面、頂面等表面的處理；

（2）門窗的安裝及維修；

（3）水電改造及設備安裝；

（4）室內家具、潔具、燈具等設備的采購與安裝；

（5）室內綠化及軟裝飾品的配置；

（6）其他由甲方提出的裝修需求。

二、丙方職責

2.1丙方負責對裝修工程進行監(jiān)督管理，確保裝修質量、進度和安全性。

2.2丙方有權對乙方的工作進行監(jiān)督、檢查，并提出整改意見。

2.3丙方負責協(xié)調甲乙雙方的關系，確保裝修工程順利進行。

三、工程工期

3.1裝修工程的總工期為__________天，自本合同簽訂之日起計算。

3.2乙方應按照本合同約定的工期，按時完成裝修工程。

四、工程款支付

4.1甲方應按照本合同的約定，分階段支付工程款。

4.2第一個階段的工程款為裝修工程總金額的__________%，甲方應在合同簽訂之日起__________天內支付；

4.3第二個階段的工程款為裝修工程總金額的__________%，甲方應在第一個階段的工程款支付后__________天內支付；

4.4第三個階段的工程款為裝修工程總金額的__________%，甲方應在第二個階段的工程款支付后__________天內支付；

4.5裝修工程驗收合格后，甲方應在__________天內支付剩余的工程款。

五、工程驗收

5.1乙方應在裝修工程完工后，向甲方提交工程驗收報告。

5.2丙方應在收到工程驗收報告之日起__________天內，對裝修工程進行驗收。

5.3驗收合格后，甲方應在__________天內向乙方支付工程款。

六、甲方的權利與義務

6.1甲方的權利：

（1）對裝修工程的質量、進度和安全性進行監(jiān)督；

（2）對丙方的監(jiān)督管理工作進行監(jiān)督；

（3）在裝修過程中，有權要求乙方進行整改；

（4）在乙方違約時，有權要求乙方承擔違約責任。

6.2甲方的義務：

（1）按照合同約定支付工程款；

（2）配合乙方和丙方的工作；

（3）在裝修過程中，不得擅自更改裝修內容。

七、乙方的權利與義務

7.1乙方的權利：

（1）按照合同約定完成裝修工程；

（2）在工程過程中，有權要求甲方支付工程款；

（3）在甲方違約時，有權要求甲方承擔違約責任。

7.2乙方的義務：

（1）按照合同約定完成裝修工程，確保工程質量；

（2）遵守合同約定，按時完成工程進度；

（3）配合丙方的監(jiān)督管理。

八、丙方的權利與義務

8.1丙方的權利：

（1）對裝修工程進行監(jiān)督管理；

（2）對乙方的工作進行監(jiān)督、檢查；

（3）在乙方違約時，有權要求乙方承擔違約責任。

8.2丙方的義務：

（1）按照合同約定對裝修工程進行監(jiān)督管理；

（2）確保裝修質量、進度和安全性；

（3）協(xié)調甲乙雙方的關系。

九、違約責任

9.1甲方違約責任：

（1）甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付__________%的違約金；

（2）甲方要求變更裝修內容，導致工期延誤的，應向乙方支付__________%的違約金；

（3）甲方在裝修過程中，因自身原因導致工程停工或延誤的，應向乙方支付__________%的違約金。

9.2乙方違約責任：

（1）乙方未按約定完成裝修工程的，應向甲方支付__________%的違約金；

（2）乙方在裝修過程中，因自身原因導致工程停工或延誤的，應向甲方支付__________%的違約金；

（3）乙方在裝修過程中，造成甲方財產損失的，應承擔相應的賠償責任。

9.3丙方違約責任：

（1）丙方未按約定履行監(jiān)督管理職責的，應向甲方支付__________%的違約金；

（2）丙方在監(jiān)督管理過程中，因自身原因導致工程停工或延誤的，應向甲方支付__________%的違約金。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；

10.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

十一、合同生效與終止

11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

11.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后，本合同終止。

十二、其他

12.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

12.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第三方介入的意義和目的：

1.提高裝修工程的質量，確保裝修效果符合甲方的要求；

2.規(guī)范裝修過程，防止乙方擅自更改裝修內容；

3.保障甲方的權益，防止乙方違約。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為房屋的主人，對房屋的裝修效果和居住環(huán)境有更高的要求；

2.甲方對裝修工程的投資較大，需要確保投資的安全和回報；

3.甲方作為合同的主導方，有權對裝修工程進行監(jiān)督和管理。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

第三方（以下簡稱“丁方”）：__________

鑒于乙方擬對甲方位于__________的房屋（以下簡稱“房屋”）進行裝修，為保障乙方的權益，特引入丁方作為監(jiān)理方，對裝修工程進行專業(yè)監(jiān)督。雙方經友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、裝修內容

1.1乙方負責房屋的裝修工作，包括但不限于以下內容：

（1）室內墻面、地面、頂面等表面的處理；

（2）門窗的安裝及維修；

（3）水電改造及設備安裝；

（4）室內家具、潔具、燈具等設備的采購與安裝；

（5）室內綠化及軟裝飾品的配置；

（6）其他由甲方提出的裝修需求。

二、丁方職責

2.1丁方作為監(jiān)理方，對裝修工程進行專業(yè)監(jiān)督，確保裝修質量、進度和安全性。

2.2丁方有權對乙方的工作進行定期檢查，并提出整改意見。

2.3丁方負責協(xié)調甲方與乙方的關系，確保裝修工程順利進行。

三、工程工期

3.1裝修工程的總工期為__________天，自本合同簽訂之日起計算。

3.2乙方應按照本合同約定的工期，按時完成裝修工程。

四、工程款支付

4.1甲方應按照本合同的約定，分階段支付工程款。

4.2第一個階段的工程款為裝修工程總金額的__________%，甲方應在合同簽訂之日起__________天內支付；

4.3第二個階段的工程款為裝修工程總金額的__________%，甲方應在第一個階段的工程款支付后__________天內支付；

4.4第三個階段的工程款為裝修工程總金額的__________%，甲方應在第二個階段的工程款支付后__________天內支付；

4.5裝修工程驗收合格后，甲方應在__________天內支付剩余的工程款。

五、工程驗收

5.1乙方應在裝修工程完工后，向甲方提交工程驗收報告。

5.2丁方應在收到工程驗收報告之日起__________天內，對裝修工程進行驗收。

5.3驗收合格后，甲方應在__________天內向乙方支付工程款。

六、乙方的權利與義務

6.1乙方的權利：

（1）在工程過程中，有權要求甲方按照合同約定支付工程款；

（2）在甲方違約時，有權要求甲方承擔違約責任；

（3）在工程過程中，有權要求丁方對施工質量進行監(jiān)督。

6.2乙方的義務：

（1）按照合同約定完成裝修工程，確保工程質量；

（2）遵守合同約定，按時完成工程進度；

（3）配合丁方的監(jiān)理工作。

七、甲方的權利與義務

7.1甲方的權利：

（1）對裝修工程的質量、進度和安全性進行監(jiān)督；

（2）在裝修過程中，有權要求乙方進行整改；

（3）在乙方違約時，有權要求乙方承擔違約責任。

7.2甲方的義務：

（1）按照合同約定支付工程款；

（2）配合乙方和丁方的工作；

（3）在裝修過程中，不得擅自更改裝修內容。

八、丁方的權利與義務

8.1丁方的權利：

（1）對裝修工程進行專業(yè)監(jiān)督，確保裝修質量、進度和安全性；

（2）在乙方違約時，有權要求乙方承擔違約責任；

（3）對裝修過程中的問題提出整改意見。

8.2丁方的義務：

（1）按照合同約定對裝修工程進行監(jiān)理；

（2）確保裝修工程按照約定的標準和規(guī)范進行；

（3）在監(jiān)理過程中，不得濫用職權。

九、違約責任

9.1甲方違約責任：

（1）甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付__________%的違約金；

（2）甲方要求變更裝修內容，導致工期延誤的，應向乙方支付__________%的違約金；

（3）甲方在裝修過程中，因自身原因導致工程停工或延誤的，應向乙方支付__________%的違約金。

9.2乙方違約責任：

（1）乙方未按約定完成裝修工程的，應向甲方支付__________%的違約金；

（2）乙方在裝修過程中，因自身原因導致工程停工或延誤的，應向甲方支付__________%的違約金；

（3）乙方在裝修過程中，造成甲方財產損失的，應承擔相應的賠償責任。

9.3丁方違約責任：

（1）丁方未按約定履行監(jiān)理職責的，應向甲方支付__________%的違約金；

（2）丁方在監(jiān)理過程中，因自身原因導致工程停工或延誤的，應向甲方支付________