綜合布線施工合同

合同編號：__________一、工程概況1.工程名稱：_______綜合布線工程2.工程地點：_______3.工程規(guī)模：_______4.工程內(nèi)容：包括但不限于綜合布線系統(tǒng)的設計、材料采購、施工、調(diào)試、驗收等。二、合同金額1.本工程合同總金額為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.乙方應按照合同約定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標準，完成施工。三、合同工期1.工程開工日期：_______年_______月_______日。2.工程竣工日期：_______年_______月_______日。3.工期延誤：乙方如因自身原因?qū)е鹿こ虩o法按照約定工期竣工，應按照甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總金額的千分之一。四、質(zhì)量標準1.乙方應按照國家標準、行業(yè)標準和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程驗收標準：按照《綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范》（GB50311-2007）進行驗收。3.工程質(zhì)量保證期：自工程竣工驗收合格之日起計算，為期一年。五、材料供應1.乙方負責采購施工所需的材料，并保證材料質(zhì)量。2.甲方有權(quán)對乙方采購的材料進行驗收，如不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方更換或退款。六、施工安全1.乙方應嚴格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方的要求，做好施工現(xiàn)場的安全防護工作。2.乙方應對施工過程中出現(xiàn)的安全事故負責，并承擔相應法律責任。七、付款方式1.合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的30%作為預付款。2.工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總金額的30%。3.工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總金額的20%。4.剩余的20%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。八、違約責任1.乙方如未按照約定工期完成工程，應支付違約金。2.乙方如未按照約定質(zhì)量標準完成工程，甲方有權(quán)要求乙方返工、維修，并承擔相應費用。3.甲方如未按照約定時間支付款項，應支付乙方逾期付款的違約金，計算方式為：每日違約金金額為應付款項的千分之一。九、爭議解決1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且質(zhì)保期滿之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同的簽訂應嚴格遵守《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)。2.雙方在簽訂合同時應仔細閱讀合同條款，確保各自權(quán)益。3.合同中涉及的工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量標準、付款方式等關(guān)鍵條款需雙方充分溝通，達成一致。4.合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自權(quán)利和義務。5.涉及合同變更或解除時，應書面簽署補充協(xié)議，并經(jīng)雙方確認。解決辦法：1.雙方應積極履行合同，如發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，可向工程所在地的人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應遵守相關(guān)法律法規(guī)，配合法院審理。4.法院判決生效后，雙方應按照判決結(jié)果履行各自義務。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間設立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動中產(chǎn)生的社會關(guān)系法律規(guī)范總稱。3.綜合布線工程：是指利用電纜或光纖，將各種通信設備、信息處理設備、辦公設備等連接成一個完整的通信網(wǎng)絡系統(tǒng)。4.違約金：是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。5.質(zhì)保金：是指為確保合同履行質(zhì)量，按照合同約定保留的一部分款項。在合同履行完畢且驗收合格后支付。6.訴訟：是指當事人依法向法院請求保護自己的合法權(quán)益，并由法院對爭議進行審理和判決的活動。特殊應用場合：1.甲方為一家大型企業(yè)，對網(wǎng)絡穩(wěn)定性和安全性有較高要求。2.乙方為一家具有多年綜合布線施工經(jīng)驗的正規(guī)公司。3.工程地點位于市中心繁華地段，施工期間需保證正常營業(yè)。4.工程規(guī)模較大，涉及多個樓層和部門。5.甲方希望乙方提供長期的技術(shù)支持和服務。補充條款：1.鑒于甲方對網(wǎng)絡穩(wěn)定性和安全性有較高要求，乙方應采用國內(nèi)外知名品牌的產(chǎn)品，并保證產(chǎn)品質(zhì)量符合甲方的要求。2.乙方應按照甲方的要求，制定詳細的施工計劃，并在施工前向甲方報告。3.施工期間，乙方應遵守甲方的規(guī)章制度，確保施工不影響甲方的正常營業(yè)。4.工程規(guī)模較大，乙方應增派技術(shù)人員，確保工程順利進行。5.工程竣工后，乙方應提供不少于一年的技術(shù)支持和服務，確保甲方網(wǎng)絡的正