簡易建筑拆除工程施工合同模板

簡易建筑拆除工程施工合同模板合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：拆除現有建筑物，清理現場，達到甲方要求的標準。二、工程承包2.1乙方具備拆除工程施工資質，承諾按照甲方要求完成工程。2.2乙方應按照合同約定的時間、質量、安全等要求完成工程。2.3乙方應嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、標準、規(guī)范進行施工。三、合同價格3.1雙方確認，本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2乙方完成工程后，甲方應按照合同約定及時支付合同價款。四、工程期限4.1雙方確認，本工程預計拆除期限為__________天。4.2乙方若因自身原因導致工程延期，應承擔相應的違約責任。五、質量及安全5.1乙方應保證工程質量，確保拆除過程中不損壞周圍建筑物和設施。5.2乙方應加強安全生產管理，確保工程安全，防止安全事故的發(fā)生。5.3乙方在施工過程中應遵守國家及地方環(huán)境保護法規(guī)，做好環(huán)境保護工作。六、違約責任6.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，應承擔相應法律責任。6.3甲方未按照合同約定支付價款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應遵守國家法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。8.2雙方應相互配合，確保工程順利進行。8.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方拆除工程施工資質證書2.工程設計文件3.工程預算書4.安全生產許可證5.環(huán)境保護審批文件6.合同雙方營業(yè)執(zhí)照副本7.合同雙方法定代表人身份證明8.工程驗收報告9.工程付款憑證10.工程變更協議二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質量不符合約定等。2.乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，未承擔相應法律責任。3.甲方未按照合同約定支付價款。4.甲方擅自變更、解除合同。5.甲方未履行合同約定的配合義務。三、法律名詞及解釋：1.簡易建筑拆除工程：指規(guī)模較小、結構簡單、拆除過程易于控制的建筑物拆除工程。2.拆除工程施工資質：指依法取得的建設行政主管部門頒發(fā)的，允許從事拆除工程施工的資格證書。3.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調整合同雙方權利義務關系的法律法規(guī)。4.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》，是調整建筑活動關系的法律法規(guī)。5.安全生產：指在施工過程中，采取一系列措施確保人身、財產安全，防止安全事故的發(fā)生。6.環(huán)境保護：指在施工過程中，對環(huán)境進行保護，防止污染和破壞。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到工期延誤：雙方協商調整工期，必要時簽訂工程變更協議。2.遇到工程質量問題：及時停工整改，重新驗收，必要時更換施工隊伍。3.遇到支付問題：雙方核對付款憑證，確保按時支付合同價款。4.遇到安全事故：立即啟動應急預案，依法承擔相應法律責任。5.遇到合同變更：雙方協商一致，簽訂合同變更協議。6.遇到法律糾紛：通過友好協商解決，必要時向人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為拆除位于城市舊城區(qū)的簡易建筑物，乙方具備拆除工程施工資質。2.甲方為拆除位于工業(yè)區(qū)的