版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
不銹鋼門窗承攬合同模板第一篇范文:合同編號:__________
甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)本著平等、自愿、公平、誠信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方承攬不銹鋼門窗業(yè)務事宜,達成如下協(xié)議:
一、承攬內容
1.1乙方按照甲方要求,承攬以下不銹鋼門窗制作、安裝及售后服務等業(yè)務:
(1)不銹鋼門窗的制造、加工、組裝、檢驗、包裝等工序;
(2)不銹鋼門窗的安裝、調試、驗收等工序;
(3)不銹鋼門窗的售后服務,包括但不限于維修、保養(yǎng)、更換零部件等。
1.2本合同項下的承攬內容具體詳見附件一《不銹鋼門窗承攬清單》。
二、承攬方式及質量要求
2.1乙方應按照甲方要求,采用先進的技術、設備、工藝和材料,確保不銹鋼門窗的質量符合國家相關標準和甲方的要求。
2.2乙方應確保不銹鋼門窗在安裝過程中,不影響建筑物的安全和使用功能。
2.3本合同項下的承攬方式及質量要求具體詳見附件二《不銹鋼門窗承攬技術規(guī)范》。
三、承攬期限
3.1本合同的有效期為____年,自合同簽訂之日起生效。
3.2乙方應在合同約定的期限內完成本合同項下的承攬任務。
四、合同價款及支付方式
4.1本合同項下的承攬價款為人民幣____元。
4.2甲方應在合同簽訂之日起____日內支付合同價款的____%,即人民幣____元。
4.3乙方完成本合同項下的承攬任務后,甲方應在____日內支付合同價款的____%,即人民幣____元。
4.4本合同項下的支付方式具體詳見附件三《支付條款》。
五、違約責任
5.1甲方未按合同約定支付承攬價款的,應向乙方支付違約金,違約金為應付款項的____%。
5.2乙方未按合同約定完成承攬任務的,應向甲方支付違約金,違約金為合同價款的____%。
5.3本合同項下的違約責任具體詳見附件四《違約責任條款》。
六、爭議解決
6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。
6.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
七、其他
7.1本合同一式____份,甲方執(zhí)____份,乙方執(zhí)____份,具有同等法律效力。
7.2本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
7.3本合同附件如下:
(1)附件一:不銹鋼門窗承攬清單;
(2)附件二:不銹鋼門窗承攬技術規(guī)范;
(3)附件三:支付條款;
(4)附件四:違約責任條款。
甲方(蓋章):________________________
乙方(蓋章):________________________
簽訂日期:________________________
備注:本合同簽訂后,雙方應嚴格遵守,如有違反,應承擔相應法律責任。
第二篇范文:第三方主體+甲方權益主導
合同編號:__________
甲方(以下簡稱“甲方”)為保障自身權益,委托乙方(以下簡稱“乙方”)作為承攬方,同時引入丙方(以下簡稱“丙方”)作為第三方監(jiān)管機構,共同就甲方不銹鋼門窗項目的承攬、監(jiān)督及服務達成如下協(xié)議:
一、承攬內容
1.1乙方按照甲方要求,承攬以下不銹鋼門窗制作、安裝及售后服務等業(yè)務:
(1)不銹鋼門窗的制造、加工、組裝、檢驗、包裝等工序;
(2)不銹鋼門窗的安裝、調試、驗收等工序;
(3)不銹鋼門窗的售后服務,包括但不限于維修、保養(yǎng)、更換零部件等。
二、第三方監(jiān)管機構(丙方)
2.1丙方作為第三方監(jiān)管機構,負責對乙方承攬的不銹鋼門窗項目進行全程監(jiān)督,確保項目質量、進度及合規(guī)性。
2.2丙方有權對乙方的工作進行定期檢查,包括但不限于現(xiàn)場巡查、查閱相關資料、詢問相關人員等。
2.3丙方發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為時,有權要求乙方立即整改,并報告甲方。
三、甲方的責權利
3.1甲方有權要求乙方按照合同約定,確保不銹鋼門窗項目的質量、進度及合規(guī)性。
3.2甲方有權要求乙方在項目過程中,提供必要的技術支持和服務。
3.3甲方有權對乙方的工作進行監(jiān)督,并對乙方的工作提出意見和建議。
3.4甲方有權在乙方違約時,要求乙方承擔相應的違約責任。
四、乙方的責權利
4.1乙方應按照合同約定,保證不銹鋼門窗項目的質量、進度及合規(guī)性。
4.2乙方應提供必要的技術支持和服務,確保項目順利進行。
4.3乙方應積極配合丙方的監(jiān)督工作,及時整改丙方提出的問題。
五、乙方的違約及限制條款
5.1乙方未按合同約定完成承攬任務的,應向甲方支付違約金,違約金為合同價款的____%。
5.2乙方在項目過程中出現(xiàn)質量問題,導致甲方遭受損失的,乙方應承擔賠償責任。
5.3乙方在項目過程中出現(xiàn)違規(guī)行為,被丙方發(fā)現(xiàn)并報告甲方的,乙方應承擔相應的責任。
5.4乙方在合同履行期間,未經(jīng)甲方同意,不得擅自將承攬業(yè)務轉讓給第三方。
六、丙方的責權利
6.1丙方有權對乙方的工作進行監(jiān)督,確保項目質量、進度及合規(guī)性。
6.2丙方有權要求乙方提供相關資料,以核實項目情況。
6.3丙方在發(fā)現(xiàn)乙方違約或違規(guī)行為時,有權要求乙方整改,并報告甲方。
七、爭議解決
7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。
7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
八、其他
8.1本合同一式____份,甲方執(zhí)____份,乙方執(zhí)____份,丙方執(zhí)____份,具有同等法律效力。
8.2本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、第三方介入的意義和目的
9.1第三方介入有利于提高項目質量,確保項目順利進行。
9.2第三方介入有利于規(guī)范承攬方行為,降低項目風險。
9.3第三方介入有利于保障甲方權益,提高甲方滿意度。
十、甲方為主導的目的和意義
10.1甲方作為項目主導方,有權對項目進行監(jiān)督,確保項目質量、進度及合規(guī)性。
10.2甲方有權要求乙方提供必要的技術支持和服務,提高項目效率。
10.3甲方有權在乙方違約時,要求乙方承擔相應的違約責任,保障自身權益。
第三篇范文:第三方主體+乙方權益主導
合同編號:__________
乙方(以下簡稱“乙方”)為保障自身權益,委托甲方(以下簡稱“甲方”)作為項目發(fā)起方,同時引入丙方(以下簡稱“丙方”)作為第三方監(jiān)理機構,共同就乙方建筑項目施工的監(jiān)理及服務達成如下協(xié)議:
一、項目內容
1.1甲方負責乙方建筑項目的整體規(guī)劃、設計及資金籌措。
1.2乙方負責建筑項目的施工、材料采購及現(xiàn)場管理。
二、第三方監(jiān)理機構(丙方)
2.1丙方作為第三方監(jiān)理機構,負責對乙方建筑項目施工過程進行全程監(jiān)理,確保施工質量、安全及進度符合國家相關標準和甲方要求。
2.2丙方有權對乙方施工過程中的關鍵環(huán)節(jié)進行抽樣檢驗,并要求乙方提供相關技術文件和施工記錄。
2.3丙方發(fā)現(xiàn)乙方施工存在問題時,有權要求乙方立即整改,并向甲方報告。
三、乙方的責權利
3.1乙方有權要求甲方按照合同約定,提供項目設計圖紙、施工方案和相關技術資料。
3.2乙方有權要求甲方在項目實施過程中,及時提供必要的施工條件和資源。
3.3乙方有權要求丙方按照合同約定,公正、公平地執(zhí)行監(jiān)理職責。
四、乙方的權利條款及利益條款
4.1乙方享有項目施工的自主權,包括但不限于施工順序、施工方法的選擇。
4.2乙方有權要求甲方支付項目進度款,以確保施工進度不受影響。
4.3乙方有權因施工過程中遇到不可抗力因素,要求甲方承擔相應的責任和損失。
4.4乙方有權要求丙方對施工過程中的技術問題提供專業(yè)建議和解決方案。
五、甲方的違約及限制條款
5.1甲方未按合同約定提供設計圖紙、施工方案和相關技術資料,導致乙方施工延誤的,應向乙方支付違約金,違約金為延誤工期價值的____%。
5.2甲方未按合同約定支付進度款,導致乙方施工資金鏈斷裂的,應向乙方支付違約金,違約金為延誤工期價值的____%。
5.3甲方違反合同約定,未經(jīng)乙方同意擅自更改項目設計或施工方案的,應承擔由此產(chǎn)生的全部責任。
六、丙方的責權利
6.1丙方有權要求乙方提供施工過程中的相關資料,以核實施工質量。
6.2丙方有權要求乙方在施工過程中遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。
6.3丙方在發(fā)現(xiàn)乙方施工存在問題時,有權要求乙方整改,并向甲方報告。
七、爭議解決
7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。
7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
八、其他
8.1本合同一式____份,甲方執(zhí)____份,乙方執(zhí)____份,丙方執(zhí)____份,具有同等法律效力。
8.2本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、乙方為主導的目的和意義
9.1乙方作為施工方,有權對施工過程進行自主管理,確保施工質量和進度。
9.2乙方通過掌握項目施工的主動權,能夠
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年高新技術產(chǎn)業(yè)區(qū)股權轉讓協(xié)議
- 2024年貨物運輸合同運輸標的說明
- 2024年項目開發(fā)建議文檔編制協(xié)議典范版B版
- 2024年高級會所會員身份認證協(xié)議3篇
- 2024年項目外包合作合同具體描述
- 2025年度桉樹苗木病蟲害防治與預防合同2篇
- 2024年運動鞋品牌授權授權經(jīng)營及品牌推廣合同2篇
- 2024年銷售職位勞動協(xié)議樣書版B版
- 2024年電子商務爭議解決合同
- 2024年股權投資基金收益分配協(xié)議
- 園林景觀給排水設計匯總計算書
- 《電線電纜常用計算公式》
- 美國簽證-個人信息表
- 關于心理健康教育情況的調研報告
- 內側蒂直線短瘢痕法治療乳房肥大癥的臨床研究
- 天一大聯(lián)考2024屆物理高一上期末學業(yè)水平測試試題含解析
- 整改回復書樣板后邊附帶圖片
- 空氣能施工方案
- 常見藻類圖譜(史上最全版本)
- 硫酸裝置操作規(guī)程
- Python數(shù)據(jù)分析案例實戰(zhàn)PPT完整全套教學課件
評論
0/150
提交評論