廣告牌建設(shè)施工合同格式

廣告牌建設(shè)施工合同格式1.合同主體合同雙方應(yīng)明確填寫廣告牌建設(shè)施工合同的甲方（業(yè)主）和乙方（施工方）名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。2.工程概況詳細描述廣告牌建設(shè)的項目名稱、地點、規(guī)模、施工內(nèi)容、施工周期等。3.合同價格明確廣告牌建設(shè)施工的合同總價，包括工程款、材料款、稅費等。合同價格應(yīng)注明是否含稅，稅率等。4.付款方式及進度約定甲方支付合同款項的方式、時間及進度。一般包括預(yù)付款、進度款和尾款。具體支付比例和時間可根據(jù)雙方協(xié)商確定。5.施工要求及標(biāo)準詳細列出廣告牌建設(shè)的施工要求、質(zhì)量標(biāo)準、材料要求等。包括廣告牌的尺寸、材質(zhì)、安裝方式、使用壽命等。6.工期及延期明確廣告牌建設(shè)的施工期限，包括開工日期、竣工日期。同時，約定延期情況和違約責(zé)任。7.違約責(zé)任約定甲乙雙方的違約責(zé)任，包括工期延誤、質(zhì)量問題、材料不符等。8.爭議解決約定解決合同爭議的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。9.合同的生效、變更和解除明確合同的生效條件、雙方變更或解除合同的條件及相應(yīng)程序。10.其他條款包括但不限于雙方約定的保密條款、知識產(chǎn)權(quán)保護、不可抗力等。甲方（業(yè)主）：乙方（施工方）：一、工程概況1.項目名稱：________廣告牌建設(shè)項目2.項目地點：________3.項目規(guī)模：________4.施工內(nèi)容：________5.施工周期：自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。二、合同價格1.本工程合同總價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。2.合同價格含稅，稅率為________%。3.甲方支付合同款項的方式、時間及進度如下：（1）合同簽訂后3日內(nèi)，甲方支付合同總價的30%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付合同總價的30%作為進度款；（3）工程驗收合格后，甲方支付合同總價的40%作為尾款。三、施工要求及標(biāo)準1.廣告牌尺寸：________2.材質(zhì)要求：________3.安裝方式：________4.使用壽命：________四、工期及延期1.合同約定的施工期限為自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。2.乙方如因特殊情況無法按期完成工程，應(yīng)提前向甲方書面申請延期，并征得甲方同意。3.乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)按合同約定向甲方支付違約金。五、違約責(zé)任1.甲方未按約定時間支付合同款項，應(yīng)按逾期付款金額的________%支付違約金。2.乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)按合同總價的________%支付違約金。3.乙方如違反合同約定的施工要求及標(biāo)準，甲方有權(quán)要求乙方拆除、重做，并承擔(dān)相應(yīng)費用。六、爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、合同的生效、變更和解除1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.雙方如需變更或解除合同，應(yīng)書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認。八、其他條款1.雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，嚴格按照合同約定履行各自權(quán)利義務(wù)。2.雙方應(yīng)對合同內(nèi)容予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。3.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)爭議，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)處理。4.如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：合同簽訂之前，甲乙雙方應(yīng)仔細閱讀合同條款，確保自己了解合同的每一項內(nèi)容。如果對某些條款有疑問或需要進一步的解釋，應(yīng)及時向?qū)Ψ教岢?，以便雙方在充分理解合同的基礎(chǔ)上達成一致。在合同簽訂過程中，雙方要誠實守信，如實提供相關(guān)信息，不得隱瞞或虛報。合同中的各項條款都是基于雙方提供的信息制定的，如有虛假信息，可能導(dǎo)致合同無法履行或者產(chǎn)生糾紛。合同簽訂后，甲乙雙方應(yīng)嚴格按照合同條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如果甲方拖延支付款項，乙方可以催告甲方支付，如果甲方仍然不支付，乙方可以依法采取措施，比如向法院申請支付令。如果乙方拖延施工或者施工質(zhì)量不符合約定，甲方可以要求乙方改正，如果乙方不改正，甲方可以解除合同，并要求乙方賠償損失。在合同履行過程中，如果遇到不可抗力因素，比如自然災(zāi)害、社會事件等，導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決。如果雙方無法協(xié)商一致，可以依法向法院申請解除合同。如果合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)嘗試友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守法院的判決，履行自己的義務(wù)。重點：1.合同主體：明確甲方（業(yè)主）和乙方（施工方）的基本信息。2.工程概況：詳細描述項目名稱、地點、規(guī)模、施工內(nèi)容、施工周期等。3.合同價格：包括總價、付款方式、稅率等。4.施工要求及標(biāo)準：明確廣告牌建設(shè)的施工要求、質(zhì)量標(biāo)準、材料要求等。5.工期及延期：約定工期、延期情況和違約責(zé)任。6.違約責(zé)任：約定甲乙雙方的違約責(zé)任。7.爭議解決：約定解決合同爭議的方式。8.合同的生效、變更和解除：明確合同生效條件、變更和解除程序。9.其他條款：包括但不限于保密條款、知識產(chǎn)權(quán)保護、不可抗力等。難點：1.合同條款的理解和掌握，尤其是法律術(shù)語和專業(yè)技術(shù)名詞。2.合同價格的計算和支付方式的確定。3.施工要求及標(biāo)準的明確和執(zhí)行。4.工期及延期的約定和違約責(zé)任的確定。5.爭議解決的途徑和程序。注意事項：1.仔細閱讀和理解合同條款，確保雙方對合同內(nèi)容有清晰的認識。2.誠實守信，如實提供相關(guān)信