2024年廠房承攬協(xié)議協(xié)議樣本版

2024年標(biāo)準(zhǔn)廠房承攬協(xié)議協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議類型1.2協(xié)議雙方1.3協(xié)議標(biāo)的第二條廠房描述2.1廠房位置2.2廠房面積2.3廠房結(jié)構(gòu)第三條承攬范圍3.1承攬內(nèi)容3.2承攬時間3.3承攬質(zhì)量第四條合同價格4.1價格條款4.2付款方式4.3付款時間第五條工期安排5.1開工日期5.2竣工日期5.3工期延誤第六條質(zhì)量保證6.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.2質(zhì)量監(jiān)督6.3質(zhì)量糾紛處理第七條變更與解除7.1變更條件7.2解除條件7.3變更與解除的程序第八條違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任8.3違約賠償?shù)诰艞l爭議解決9.1爭議方式9.2爭議地點9.3爭議時效第十條合同的生效、變更與終止10.1生效條件10.2變更條件10.3終止條件第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3泄密責(zé)任第十二條法律適用12.1適用法律12.2爭議解決方式第十三條合同附件13.1附件清單13.2附件效力第十四條其他條款14.1不可抗力14.2合同轉(zhuǎn)讓14.3合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議類型本協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)廠房承攬協(xié)議，甲方（承攬方）同意向乙方（委托方）提供廠房建設(shè)服務(wù)，乙方同意按照約定支付合同價款。1.2協(xié)議雙方甲方（承攬方）：X工業(yè)發(fā)展有限公司乙方（委托方）：YYY科技有限公司1.3協(xié)議標(biāo)的本協(xié)議標(biāo)的為位于ZZZ地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)廠房，廠房占地面積為平方米，建筑面積為平方米，廠房結(jié)構(gòu)為鋼結(jié)構(gòu)。第二條廠房描述2.1廠房位置廠房位于ZZZ地區(qū)，具體位置由甲方提供詳細地圖及坐標(biāo)。2.2廠房面積廠房建筑面積為平方米，包括廠房主體、辦公區(qū)、倉儲區(qū)等。2.3廠房結(jié)構(gòu)廠房結(jié)構(gòu)為鋼結(jié)構(gòu)，包括基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、屋面、墻面等。第三條承攬范圍3.1承攬內(nèi)容甲方負(fù)責(zé)廠房的設(shè)計、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試及驗收等工作。3.2承攬時間廠房建設(shè)周期為個月，自雙方簽訂協(xié)議之日起計算。3.3承攬質(zhì)量甲方向乙方保證廠房建設(shè)質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保廠房安全、可靠、耐用。第四條合同價格4.1價格條款本合同總價款為萬元，包括廠房建設(shè)、設(shè)備安裝、調(diào)試等費用。4.2付款方式乙方支付合同價款采用分期付款方式，具體付款進度如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付合同總價款的30%；（2）廠房主體結(jié)構(gòu)完成后，支付合同總價款的30%；（3）廠房驗收合格后，支付合同總價款的40%。4.3付款時間乙方按照本合同約定的付款進度，按時支付合同價款。第五條工期安排5.1開工日期雙方確認(rèn)的開工日期為協(xié)議簽訂后個月。5.2竣工日期廠房建設(shè)周期為個月，自開工日期起計算，預(yù)計竣工日期為年月日。5.3工期延誤如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)按照延誤天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的0.5%。第六條質(zhì)量保證6.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保廠房安全、可靠、耐用。6.2質(zhì)量監(jiān)督甲方應(yīng)按照合同約定對廠房建設(shè)過程進行質(zhì)量監(jiān)督，確保建設(shè)質(zhì)量。6.3質(zhì)量糾紛處理如發(fā)生質(zhì)量糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。因篇幅原因，未能完成全部條款的編寫，但已包含合同的主要內(nèi)容。如有需要，請繼續(xù)提問，我將為您補充剩余條款。第八條違約責(zé)任8.1違約行為甲方如違反合同約定，導(dǎo)致工期延誤、質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2違約責(zé)任甲方應(yīng)按照合同約定，向乙方支付違約金。違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的0.5%。8.3違約賠償如甲方違約行為給乙方造成損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭議解決9.1爭議方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議地點本合同爭議的訴訟地點為合同簽訂地人民法院。9.3爭議時效乙方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)甲方違約行為之日起個月內(nèi)，向甲方提出書面異議；如逾期未提出，視為乙方放棄對甲方違約行為的追究權(quán)。第十條合同的生效、變更與終止10.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2變更條件合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。10.3終止條件（1）合同約定的工期屆滿；（2）雙方書面同意終止；（3）依法解除。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。11.3泄密責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十二條法律適用12.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條合同附件13.1附件清單附件清單如下：（1）廠房設(shè)計圖紙；（2）施工方案；（3）設(shè)備清單；（4）其他相關(guān)文件。13.2附件效力附件與本合同具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。14.2合同轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.3合同解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：廠房設(shè)計圖紙詳細要求和說明：包含廠房平面圖、立面圖、剖面圖等詳細設(shè)計圖紙。圖紙應(yīng)符合國家相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。圖紙應(yīng)包括建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水等所有專業(yè)的設(shè)計內(nèi)容。附件二：施工方案詳細要求和說明：包含施工流程、施工方法、施工技術(shù)要求等詳細施工方案。施工方案應(yīng)符合國家相關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。施工方案應(yīng)包括安全文明施工、質(zhì)量控制、進度計劃等關(guān)鍵內(nèi)容。附件三：設(shè)備清單詳細要求和說明：包含廠房建設(shè)所需的所有設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格等詳細信息。設(shè)備清單應(yīng)符合國家相關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。設(shè)備清單應(yīng)包括設(shè)備的性能參數(shù)、安裝要求、調(diào)試方法等詳細內(nèi)容。附件四：其他相關(guān)文件詳細要求和說明：包括合同履行過程中產(chǎn)生的所有相關(guān)文件，如變更協(xié)議、驗收報告、付款憑證等。文件應(yīng)真實、完整、有效。文件應(yīng)包括文件的名稱、日期、蓋章等詳細信息。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：甲方未按約定時間完成廠房建設(shè)。甲方建設(shè)質(zhì)量不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。甲方未按約定支付合同價款。乙方未按約定支付進度款。乙方未按約定提供施工場地和施工條件。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的0.5%。如甲方違約行為給乙方造成損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額根據(jù)乙方實際損失金額確定，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、利潤損失、違約金等。示例說明：假設(shè)由于甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)按照延誤天數(shù)向乙方支付違約金。例如，工期原定于2024年6月30日完成，但由于甲方原因，實際竣工日期延遲至2024年7月15日，延遲了15天。根據(jù)違約金計算方式，甲方應(yīng)向乙方支付違約金為15天×合同總價款的0.5%=15000元。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞：標(biāo)準(zhǔn)：指國家、行業(yè)或地方規(guī)定的強制性或推薦性標(biāo)準(zhǔn)。不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。違約金：指違約方按照約定向守約