2024年度瓦工工程承攬協(xié)議條款版

2024年度瓦工工程承攬協(xié)議條款版A版本合同目錄一覽1.工程概述與范圍1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程內(nèi)容2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程期限與進度3.1工程開工日期3.2工程竣工日期3.3工程進度計劃4.工程質(zhì)量與標準4.1工程質(zhì)量標準4.2工程材料標準4.3工程驗收標準5.工程費用與支付5.1工程總價5.2工程預付款5.3工程進度款5.4工程尾款6.合同的履行與保證6.1承攬方的義務6.2委托方的義務6.3合同的變更7.違約責任7.1承攬方的違約責任7.2委托方的違約責任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2訴訟管轄法院9.合同的解除9.1合同解除的條件9.2合同解除的法律后果10.保密條款10.1保密信息的定義10.2保密信息的保護期限11.法律適用與爭議解決11.1適用法律11.2爭議解決方式12.其他條款12.1通知與送達12.2合同的附件13.合同的簽訂日期14.合同的簽訂地點第一部分：合同如下：第一條工程概述與范圍1.1工程名稱：2024年度瓦工工程1.2工程地點：具體地址1.3工程內(nèi)容：包括但不限于瓦工施工、瓦片選購、瓦片鋪設、瓦片維修及與瓦工相關(guān)的輔助工作。第二條合同雙方2.1承攬方信息：2.1.1名稱：X建筑工程有限公司2.1.2地址：市區(qū)路號2.1.3聯(lián)系人：X2.1.4聯(lián)系電話：X2.2委托方信息：2.2.1名稱：X房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2.2.2地址：市區(qū)路號2.2.3聯(lián)系人：X2.2.4聯(lián)系電話：X第三條工程期限與進度3.1工程開工日期：年月日3.2工程竣工日期：年月日3.3工程進度計劃：按照工程開工日期至工程竣工日期分為若干階段，每個階段的工程進度及時間安排詳見附件一。第四條工程質(zhì)量與標準4.1工程質(zhì)量標準：按照國家標準《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB503002013執(zhí)行。4.2工程材料標準：瓦片、砂漿等材料應符合國家相關(guān)質(zhì)量標準，具體品牌、型號及質(zhì)量要求詳見附件二。4.3工程驗收標準：工程驗收分為中間驗收和竣工驗收，驗收合格的標準按照國家標準《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB503002013執(zhí)行。第五條工程費用與支付5.1工程總價：人民幣萬元（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）。5.2工程預付款：合同簽訂后七個工作日內(nèi)，委托方支付承攬方工程總價30%的預付款，即人民幣萬元。5.3工程進度款：按照工程進度計劃，承攬方完成相應階段工程后，提交工程進度款申請，委托方審核無誤后支付相應款項。5.4工程尾款：工程驗收合格后，委托方支付承攬方剩余的70%工程款，即人民幣萬元。第六條合同的履行與保證6.1承攬方的義務：6.1.1按照約定的工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標準、工程進度要求完成工程建設。6.1.2保證工程安全，遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定。6.1.3按照約定時間和方式向委托方提交工程進度款申請。6.2委托方的義務：6.2.1按照約定時間和方式向承攬方支付工程預付款、進度款及尾款。6.2.2提供施工場地、水源、電源、照明等施工條件。6.2.3協(xié)助承攬方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)。6.3合同的變更：6.3.1合同履行過程中，如遇特殊情況需要變更工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標準、工程進度等，雙方可協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議。6.3.2合同變更不得影響工程總價和工程竣工日期。第七條違約責任7.1承攬方的違約責任：7.1.1未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為工程總價的0.5‰。7.1.2工程質(zhì)量不符合約定標準，委托方有權(quán)要求承攬方返工、維修，并按照實際發(fā)生的費用向承攬方追償。7.2委托方的違約責任：7.2.1未按照約定時間和方式支付工程款項，應按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為應付款項的0.5‰。7.2.2未按照約定提供施工條件，導致承攬方無法正常施工，應承擔因此產(chǎn)生的額外費用。第八條爭議解決8.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第九條合同的解除9.1合同解除的條件：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）一方違約導致合同無法履行，對方有權(quán)解除合同；（3）因不可抗力導致合同無法履行，雙方均有權(quán)解除合同。9.2合同解除的法律后果：（1）合同解除后，雙方互不承擔違約責任；（2）已支付的預付款、進度款，扣除實際發(fā)生的工程費用后，多余部分應當返還給對方；（3）合同解除不影響雙方的其他權(quán)利和責任。第十條保密條款10.1保密信息的定義：保密信息是指合同履行過程中雙方交換的、不為公眾所知的、具有商業(yè)價值的信息，包括但不限于工程設計文件、施工方案、商業(yè)計劃等。10.2保密信息的保護期限：自合同簽訂之日起算，至合同解除或履行完畢后五年內(nèi)有效。第十一條法律適用與爭議解決11.1適用法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1通知與送達：雙方應當按照合同約定的聯(lián)系方式，及時通知對方合同履行過程中的重要事項。任何一方發(fā)出的通知，應以書面形式送達對方指定的聯(lián)系地址。12.2合同的附件：本合同附件包括工程設計文件、施工方案、工程進度計劃等，附件與合同具有同等法律效力。第十三條合同的簽訂日期本合同于年月日在市區(qū)路號簽訂。第十四條合同的簽訂地點本合同于年月日在市區(qū)路號簽訂。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計文件附件二：施工方案附件三：工程進度計劃附件四：工程材料標準和要求附件五：工程質(zhì)量驗收標準附件六：工程款支付申請表附件七：工程變更協(xié)議附件一：工程設計文件詳細要求和說明：本附件應包括工程的設計圖紙、設計說明、設計計算書等文件，詳細表述工程的設計要求、施工標準、材料要求等。工程設計文件應由具有相應資質(zhì)的設計單位出具，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標準要求。附件二：施工方案詳細要求和說明：本附件應包括施工組織設計、施工工藝、施工安全措施等文件，詳細表述施工過程中的各項要求和技術(shù)細節(jié)。施工方案應由具有相應資質(zhì)的施工單位出具，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標準要求。附件三：工程進度計劃詳細要求和說明：本附件應包括工程的施工進度計劃、施工節(jié)點、施工期限等，詳細表述工程的施工計劃和進度安排。工程進度計劃應由施工單位制定，并經(jīng)委托方審核同意。附件四：工程材料標準和要求詳細要求和說明：本附件應包括工程所需各類材料的品牌、型號、質(zhì)量標準、性能要求等。工程材料應符合國家相關(guān)質(zhì)量標準，并經(jīng)雙方確認。附件五：工程質(zhì)量驗收標準詳細要求和說明：本附件應包括工程質(zhì)量驗收的標準和程序，詳細表述工程驗收的要求和方法。工程質(zhì)量驗收標準應符合國家標準《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB503002013。附件六：工程款支付申請表詳細要求和說明：本附件應包括工程款支付的申請、審批、支付等流程和要求。工程款支付申請表應由施工單位提交，并經(jīng)委托方審核批準。附件七：工程變更協(xié)議詳細要求和說明：本附件應包括工程變更的內(nèi)容、原因、責任、變更后的工程價款、工程進度等。工程變更協(xié)議應由雙方簽訂，并經(jīng)雙方確認。說明二：違約行為及責任認定：違約行為及責任認定標準：1.未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。2.工程質(zhì)量不符合約定標準，委托方有權(quán)要求承攬方返工、維修，并按照實際發(fā)生的費用向承攬方追償。3.未按照約定時間和方式支付工程款項，應按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金。4.未按照約定提供施工條件，導致承攬方無法正常施工，應承擔因此產(chǎn)生的額外費用。示例說明：如承攬方未按照合同約定在規(guī)定時間內(nèi)完成工程，則構(gòu)成違約。根據(jù)合同約定，承攬方應向委托方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為工程總價的0.5‰。具體的違約行為及責任認定標準詳見合同第七條。說明三：法律名詞及解釋：1.建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準：國家標準《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB5